承攬安裝電線電纜合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯系電話：__________聯系人：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯系電話：__________聯系人：__________一、工程內容1.2工程內容包括：__________。二、工程質量2.1乙方應按照我國相關法律法規、行業標準和甲方的要求，保證工程質量，確保電線電纜安裝安全可靠。2.2乙方應按照約定的工期完成工程，如有延遲，應承擔相應的違約責任。三、工程價款3.1乙方向甲方提供的工程報價為：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2乙方應在工程驗收合格后，向甲方開具等額的正規發票。四、工程期限4.1工程預計開工日期為：__________年__________月__________日。4.2工程預計竣工日期為：__________年__________月__________日。五、付款方式5.1甲方在工程開工前，向乙方預付工程總價款的__________%作為預付款。5.2甲方在工程進度達到__________%時，向乙方支付進度款。5.3工程驗收合格后，甲方應在驗收報告送達之日起七個工作日內，向乙方支付剩余的款項。六、違約責任6.1乙方未按照約定時間完成工程的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價款×逾期天數×__________%。6.2甲方未按照約定時間支付工程款項的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應付款項×逾期天數×__________%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工，如遇特殊情況需變更的，應提前向甲方提出變更申請，并經甲方同意后方可實施。8.2乙方應保證施工過程中的人員安全，如發生安全事故，乙方應承擔相應責任。8.3乙方應承擔工程期間的稅費、保險等費用。九、合同的生效、變更和解除9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2雙方同意，除非依法或雙方協商一致，否則任何一方不得單方面解除本合同。9.3合同的變更或解除，應采用書面形式，經雙方簽字（或蓋章）確認后生效。十、合同份數本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工圖紙和技術要求2.工程報價單3.工程進度計劃4.驗收報告5.付款憑證6.變更申請7.安全事故報告8.稅費、保險等費用憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，認定為違約行為。2.甲方未按照約定時間支付工程款項，認定為違約行為。3.乙方未按照約定質量標準完成工程，認定為違約行為。4.乙方未按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工，認定為違約行為。5.乙方未保證施工過程中的人員安全，導致安全事故發生，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.承攬合同：一方承諾按照他方的要求完成某項工作，他方支付報酬的合同。2.違約金：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔違約責任，違約金是承擔違約責任的一種方式。3.工程驗收：指工程完成后，由甲方對乙方所完成的工程進行檢查，確認是否符合合同約定的質量、功能、安全性等要求的過程。4.工期：指合同約定的乙方完成工程的時間。5.違約行為：當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的行為。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的工程進度計劃，并采取措施加快工程進度。2.工程質量問題：乙方應按照約定質量標準進行施工，如發現問題及時整改，確保工程質量。3.付款延誤：甲方應按照約定時間支付工程款項，如發生延誤，應支付違約金，并盡快支付應付款項。4.變更申請：乙方應提前向甲方提出變更申請，并經甲方同意后方可實施。5.安全事故：乙方應采取必要的安全措施，確保施工過程中的人員安全，如發生安全事故，應立即報告甲方，并按照約定承擔責任。五、所有應用場景：1.適用于甲方需要對電線電纜進行安裝，乙方具備承攬該項工程能力的情況。2.適用于甲方與乙方之間存在合同關系，且甲方需要乙方完成某項工程