工期延誤的合同索賠處理_第1頁
工期延誤的合同索賠處理_第2頁
工期延誤的合同索賠處理_第3頁
工期延誤的合同索賠處理_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

工期延誤的合同索賠處理合同編號:__________甲方:__________地址:__________聯系人:__________聯系電話:__________乙方:__________地址:__________聯系人:__________聯系電話:__________一、索賠事項1.1乙方應按照合同約定的工期完成工程。由于乙方的原因導致工程工期延誤,甲方有權按照合同約定向乙方提出工期延誤索賠。1.2甲方應在合同約定的工期內向乙方支付合同價款。由于甲方原因導致工程工期延誤,乙方有權按照合同約定向甲方提出工期延誤索賠。二、索賠證據(1)合同文件及相關附件;(2)工期延誤的證明文件,如工程進度計劃、延期通知、工程師簽字確認的工期延誤記錄等;(3)乙方違約的證明文件,如乙方未能按照合同約定的工期完成工程的相關證據等;(4)甲方因乙方違約所遭受的損失的證明文件,如工程延期導致的額外費用支出、利潤損失等。(1)合同文件及相關附件;(2)工期延誤的證明文件,如工程進度計劃、延期通知、工程師簽字確認的工期延誤記錄等;(3)甲方違約的證明文件,如甲方未能按照合同約定的工期支付合同價款的相關證據等;(4)乙方因甲方違約所遭受的損失的證明文件,如工程延期導致的額外費用支出、利潤損失等。三、索賠處理3.1甲方或乙方在發現工期延誤情況時,應立即通知對方,并在接到通知后__________日內提出索賠。3.2對方在收到索賠通知后,應在__________日內對索賠事項進行核實,并給予書面答復。3.3雙方應友好協商解決工期延誤索賠事宜。如協商不成,任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。四、其他約定4.1本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。4.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至合同約定的工程竣工驗收合格之日止。4.3本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.合同文件及相關附件2.工期延誤的證明文件3.違約行為的證明材料4.損失的證明文件5.工程師簽字確認的工期延誤記錄6.補充協議二、違約行為及認定:1.乙方未能按照合同約定的工期完成工程2.甲方未能按照合同約定的工期支付合同價款3.甲方未履行合同約定的義務4.乙方未履行合同約定的義務5.雙方未能友好協商解決工期延誤索賠事宜三、法律名詞及解釋:1.工期延誤:指工程進度未能按照合同約定的時間完成。2.違約行為:指未能履行合同約定的義務。3.索賠:指在合同執行過程中,因對方違約導致自身損失,向對方提出的要求賠償的權利。4.損失:指因對方違約導致的直接經濟損失。5.合同價款:指按照合同約定,甲方應向乙方支付的工程款項。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.工期延誤:解決辦法:雙方應立即通知對方,并在規定時間內提出索賠,友好協商解決。2.違約行為:解決辦法:對方在收到違約行為證明材料后,應在規定時間內進行核實,并給予書面答復。3.損失證明:解決辦法:提供相關證明材料,如額外費用支出、利潤損失等,以便對方進行核實。4.友好協商解決:解決辦法:雙方應本著友好協商的原則,共同解決工期延誤索賠事宜。5.訴訟:解決辦法:如協商不成,任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景:1.工程承包商因自

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論