公司圍墻施工合同范本合同編號：[填寫合同編號]甲方：[填寫甲方全稱]地址：[填寫甲方地址]聯系方式：[填寫甲方聯系方式]乙方：[填寫乙方全稱]地址：[填寫乙方地址]聯系方式：[填寫乙方聯系方式]鑒于甲方為改善公司廠區安全環境，需對現有圍墻進行施工改造；鑒于乙方具備相應的施工資質和經驗，愿意承建甲方的圍墻施工工程；甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經友好協商，就圍墻施工工程達成以下協議：一、工程概況1.1工程名稱：[填寫工程名稱]1.2工程地點：[填寫工程地點]1.3工程規模：[填寫工程規模]1.4工程內容：[填寫工程內容]二、工程承包范圍及要求2.1乙方應按照甲方的要求，完成圍墻的施工改造，確保工程質量符合國家相關法律法規及行業標準。2.2乙方應負責工程的設計、材料采購、施工、驗收等全部工作。2.3乙方應保證工程在約定的工期內完成，如有延誤，應承擔相應的違約責任。三、工程價款及支付方式3.1本工程合同總價為人民幣[填寫合同總價]，大寫：[填寫合同總價大寫]。3.2甲方分期支付工程款，具體支付方式如下：3.2.1工程開工前，甲方支付合同總價[填寫比例]的預付款；3.2.2工程進度達到[填寫比例]時，甲方支付合同總價[填寫比例]的進度款；3.2.3工程驗收合格后，甲方支付合同總價[填寫比例]的尾款。四、工程質量及驗收4.1乙方應嚴格按照設計方案和施工規范進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收標準：4.2.1工程質量應符合國家相關法律法規及行業標準；4.2.2工程驗收應由甲方、乙方及第三方共同進行，驗收不合格的工程，乙方應負責整改直至達到驗收標準。五、違約責任5.1乙方如違反合同約定，導致工程進度延誤，應按照逾期付款的[填寫比例]向甲方支付違約金。5.2乙方如違反合同約定，導致工程質量問題，應承擔相應的整改費用及損失賠償責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：簽訂日期：簽訂日期：1.工程設計方案2.施工圖紙3.材料采購清單4.驗收標準及方法5.相關法律法規及行業標準第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導合同編號：[填寫合同編號]甲方：[填寫甲方全稱]地址：[填寫甲方地址]聯系方式：[填寫甲方聯系方式]乙方：[填寫乙方全稱]地址：[填寫乙方地址]聯系方式：[填寫乙方聯系方式]第三方：[填寫第三方全稱]地址：[填寫第三方地址]聯系方式：[填寫第三方聯系方式]鑒于甲方為改善公司廠區安全環境，需對現有圍墻進行施工改造；鑒于乙方具備相應的施工資質和經驗，愿意承建甲方的圍墻施工工程；鑒于第三方作為專業的工程監理機構，能夠提供專業的監理服務，確保工程質量與安全；甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經友好協商，并考慮到甲方權益的優先保障，就圍墻施工工程達成以下協議：一、工程概況1.1工程名稱：[填寫工程名稱]1.2工程地點：[填寫工程地點]1.3工程規模：[填寫工程規模]1.4工程內容：[填寫工程內容]二、第三方主體職責2.1第三方作為獨立的監理機構，應按照甲方的要求和監理合同的約定，對乙方的施工過程進行全程監理，確保工程質量、安全、進度等各項指標的達成。2.2第三方應制定詳細的監理計劃，包括但不限于監理人員的配置、監理流程的設定、監理記錄的整理等。2.3第三方應對乙方的施工過程進行定期檢查，對施工質量、安全問題進行及時整改，并對乙方進行相應的考核。三、甲方權益保障3.1乙方應嚴格按照設計方案和施工規范進行施工，確保工程質量。如乙方違反合同約定，導致工程質量問題，應承擔相應的整改費用及損失賠償責任。3.2乙方應在合同約定的工期內完成工程。如乙方違反合同約定，導致工程進度延誤，應按照逾期付款的[填寫比例]向甲方支付違約金。3.3乙方應保證工程驗收合格。如乙方違反合同約定，導致工程驗收不合格，乙方應負責整改直至達到驗收標準，并承擔因此產生的所有費用。四、乙方的違約及限制條款4.1乙方如違反合同約定，導致工程質量問題，甲方有權要求乙方立即停工整改，并要求乙方承擔相應的整改費用及損失賠償責任。4.2乙方如違反合同約定，導致工程進度延誤，甲方有權要求乙方支付違約金，并根據實際情況要求乙方承擔逾期付款的利息等損失。4.3乙方如違反合同約定，導致工程驗收不合格，甲方有權要求乙方立即停工整改，并要求乙方承擔相應的整改費用及損失賠償責任。五、工程價款及支付方式5.1本工程合同總價為人民幣[填寫合同總價]，大寫：[填寫合同總價大寫]。5.2甲方分期支付工程款，具體支付方式如下：5.2.1工程開工前，甲方支付合同總價[填寫比例]的預付款；5.2.2工程進度達到[填寫比例]時，甲方支付合同總價[填寫比例]的進度款；5.2.3工程驗收合格后，甲方支付合同總價[填寫比例]的尾款。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。7.2本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：第三方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：代表（簽名）：簽訂日期：簽訂日期：1.工程設計方案2.施工圖紙3.材料采購清單4.驗收標準及方法5.相關法律法規及行業標準第三方介入的意義和目的：第三方作為獨立的監理機構，介入甲方和乙方的合同關系中，旨在確保工程質量、安全、進度等各項指標的達成，維護甲方的合法權益。第三方通過全程監理乙方的施工過程，對乙方的施工質量、安全問題進行及時整改，并對乙方進行相應的考核，確保工程的整體質量。甲方為主導的目的和意義：第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導合同編號：[填寫合同編號]甲方：[填寫甲方全稱]地址：[填寫甲方地址]聯系方式：[填寫甲方聯系方式]乙方：[填寫乙方全稱]地址：[填寫乙方地址]聯系方式：[填寫乙方聯系方式]第三方：[填寫第三方全稱]地址：[填寫第三方地址]聯系方式：[填寫第三方聯系方式]鑒于甲方為提升公司辦公樓的辦公環境，需對現有辦公區域進行裝修改造；鑒于乙方具備相應的裝修資質和經驗，愿意承建甲方的辦公樓裝修工程；鑒于第三方作為專業的工程監理機構，能夠提供專業的監理服務，確保工程質量與安全；甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經友好協商，并考慮到乙方權益的優先保障，就辦公樓裝修工程達成以下協議：一、工程概況1.1工程名稱：[填寫工程名稱]1.2工程地點：[填寫工程地點]1.3工程規模：[填寫工程規模]1.4工程內容：[填寫工程內容]二、第三方主體職責2.1第三方作為獨立的監理機構，應按照乙方的要求和監理合同的約定，對甲方的需求和乙方的施工過程進行全程監理，確保工程質量、安全、進度等各項指標的達成。2.2第三方應制定詳細的監理計劃，包括但不限于監理人員的配置、監理流程的設定、監理記錄的整理等。2.3第三方應對甲方的需求和乙方的施工過程進行定期檢查，對施工質量、安全問題進行及時整改，并對乙方進行相應的考核。三、乙方權益保障3.1甲方應嚴格按照需求說明書和施工規范進行施工，確保工程質量。如甲方違反合同約定，導致工程質量問題，應承擔相應的整改費用及損失賠償責任。3.2甲方應在合同約定的工期內完成工程。如甲方違反合同約定，導致工程進度延誤，應按照逾期付款的[填寫比例]向乙方支付違約金。3.3甲方應保證工程驗收合格。如甲方違反合同約定，導致工程驗收不合格，甲方應負責整改直至達到驗收標準，并承擔因此產生的所有費用。四、甲方的違約及限制條款4.1甲方如違反合同約定，導致工程質量問題，乙方有權要求甲方立即停工整改，并要求甲方承擔相應的整改費用及損失賠償責任。4.2甲方如違反合同約定，導致工程進度延誤，乙方有權要求甲方支付違約金，并根據實際情況要求甲方承擔逾期付款的利息等損失。4.3甲方如違反合同約定，導致工程驗收不合格，乙方有權要求甲方立即停工整改，并要求甲方承擔相應的整改費用及損失賠償責任。五、工程價款及支付方式5.1本工程合同總價為人民幣[填寫合同總價]，大寫：[填寫合同總價大寫]。5.2甲方分期支付工程款，具體支付方式如下：5.2.1工程開工前，甲方支付合同總價[填寫比例]的預付款；5.2.2工程進度達到[填寫比例]時，甲方支付合同總價[填寫比例]的進度款；5.2.3工程驗收合格后，甲方支付合同總價[填寫比例]的尾款。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。7.2本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：第三方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：