工程承攬合同工程承攬合同工程承攬合同1承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。1、承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。a、承攬項目名稱：北樹小區6#樓b、承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段c、本工程自20xx年月日開工自20xx年月日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。d、承攬方式：包工不包料。e、承攬價格：以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。2、承攬工程內容：3、質量標準：a、材料由甲方自行進場。b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。4、付款方式：工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的.保修金全部付給承攬方。5、驗收方法：工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。6、工程保修期限：本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。7、工期：根據定作方的要求而定。8、安全施工條例：1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。9、糾紛的處理：發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。10、期限與其它：本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。定作方：承攬方：定作方代表：工程承攬合同2甲方：乙方：簽約地點：簽約日期：一、總則1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》，并經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關事宜達成協議。2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。二、項目類型、費用構成顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元具體構成如下：1、顯示屏體部分P10戶外全彩電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元小計：￥381304.00元，大寫：叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元注：紅管為臺灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，發送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、布線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。4、乙方報價應是招標文件所確定的招標范圍內的全部項目內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以后不得追加任何費用。三、運輸、安裝、調試及培訓1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。2、乙方承擔的具體工作。（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。（2）顯示屏的現場安裝、調試。（3）對甲方操作人員的培訓。3、甲方承擔的具體工作。（1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。（2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的`協調。（3）負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。（4）在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現場培訓。四、項目維護1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起），質保期之后乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進行解決。五、項目進度及驗收1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。2、顯示屏現場安裝、調試完畢后的三天內，甲方應對整個顯示屏項目進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規范，乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告，以保證項目整體的質量問題。六、項目費用結算方式1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。2、項目驗收合格后，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。4、項目總價余款10%作為質保金，在質保期到期后十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。甲方：乙方：工程承攬合同3甲方：乙方：住址：身份證號碼：甲方承建的成都富園物流商業中心工程，經協商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務分包給乙方施工，并就有關事宜達成如下協議：一、工程概況：框架結構，層數：四層，總高度：40米，建筑面積約?90000?平方米。二、工程地址：雙流縣文星鎮物流大道三、承包形式：1、本工程中的砌體，二次構造砼勞務工程，以分項包干的形式承包給乙方。2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。四、承包工作內容及勞務承包單價：1、工作內容：（1）、施工圖以內所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容；（2）、根據主控線放（彈）砌體線；（3）、現場所有二次構造砼澆筑（包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁，零星等；（4）、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格后方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其余小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責；（5）、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架；以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規范，同時按項目部的具體要求進行施工。2、承包方式：采取承包范圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包范圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會保險費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包干承包方式。3、承包單價：4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除）。5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無約定的按現行計算定額及圖紙執行。6、付款方式：每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗收后三個月內付清。五、工期要求1、按項目工期進度要求進行；2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調整；3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協議附件，乙方必須遵照執行；4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的`管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計劃不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。六、質量要求：1、乙方在施工過程中除按照國家現行規范、規程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業主、甲方項目部的質量目標和要求施工；2、以“精品工程”、“創杯工程”、“用戶滿意工程”為質量目標；3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。4、乙方必須嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發現乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰，并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業造成的重大工程質量事故，除負責本次事故所造成的一切經濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。7、由于乙方造成的一切返工和維修費用（包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用）均由乙方承擔，方單結算時在乙方工程款中扣除；8、本工程質量等級為“優良”工程。七、安全生產要求及安全責任：1、安全學習及交底：乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。2、安全檢查：嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。3、專職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，并協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產負責。4、嚴禁違章指揮，違章作業：正確使用和佩戴個人防護用品，嚴禁酒后上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。5、安全防范：乙方要認真搞好安全防范措施管理，必須嚴格遵守執行項目部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。工程承攬合同4浙江五洲工程項目管理有限公司(甲方)建德市龍源電力有限公司(乙方)依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試二、有關技術及服務要求：1、乙方應根據甲方的`要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。三、工程款項及費用的結算：1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規定>執行。2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）3、本工程款分2次結清，其中：(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。4、工程款的結算以審計決算為依據。四、施工及竣工驗收：1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。五、合同未盡事宜，雙方協商解決。六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)代表：代表：工程承攬合同5發包方（簽章）：（以下稱甲方）法定代表人：地址：聯系電話：承包方（簽章）：（以下稱乙方）法定代表人：地址：聯系電話：乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：第一條：工程概況工程地點：XXX市XX區XX路XXX號別墅工程內容：室內/室外裝飾工程；承包方式：乙方包工包料；工程造價：總承包價人民幣（大寫）：施工工期：本工程暫定自2013年月日開工，于2013年月日竣工，總工期為日歷天；另質保期限為12個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。第二條：施工圖紙2.1乙方進行設計，并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。2.2甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。2.3施工圖紙、施工說明及工程報價單經甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。第三條：工程變更和終止3.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工程費用及工期。3.2工程量變化和設計變更(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。(3)乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。3.3合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。第四條：工期延誤4.1以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。4.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。第五條：雙方權利與義務5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。5.4乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進場施工。5.5乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；5.6乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的`責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；5.7乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；5.9甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。第六條：工程結算及工程款支付方式6.1本合同根據工程施工進度，按實際驗收進度進行結算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務后，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。6.2在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計，不在總承包價范圍內；6.3工程款支付方式（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款；（2）工程施工進行至50%時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10日內支付工程總造價的20%作為工程進度款；（3）工程施工進行至80%時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款；（3）本工程竣工驗收合格后15日內，甲方支付乙方工程總造價的15%；（4）剩余工程總造價的5%做為質保金，待12個月的質量保修期經過后，如無質量問題，由乙方書面向甲方申請支付。（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應及時書面通知甲方。第七條：工程驗收和工程保修7.1工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結算，乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續，填寫工程驗收單，不得無故拖延。（驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。）如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過。7.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內質量保證期為12個月。7.3下列情況不屬于本合同保修范圍（1）因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。（2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)7.4保修期內，乙方負責免費對由于乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修，費用由乙方負責，且必須在合理時限內完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費用則由責任方支付。第八條：違約責任8.1本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應承擔由此造成甲方工程承攬合同6甲方：法定代表人：職務：聯系方式：身份證件：乙方：法定代表人：職務：聯系方式：身份證件：經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：一、承攬工程概況：1、承攬工程地址：2、工程承包總面積：，每平方米價款元，工程總價款計元。3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。二、甲乙雙方的權利義務：1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。三、工程款支付方式：1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積平方米，每平方米元。2、所承攬的'防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。四、違約責任：甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：年月日年月日工程承攬合同7發包方（簽章）（以下稱甲方）地址：聯系電話：承包方（簽章）（以下稱乙方）地址：聯系電話：乙方承包甲方（）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：第一條：工程概況工程地點：工程內容：室內/室外裝飾工程；承包方式：乙方包工包料；工程造價：總承包價人民幣（大寫）元施工工期：本工程暫定自年月日開工，于年月日竣工，總工期為日歷天；另質保期限為個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。第二條：施工圖紙等2.1甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。第三條：工程變更和終止3.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。3.2工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3）乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。3.3合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的`情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。第四條：工期延誤4.1以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。4.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。第五條：雙方權利與義務5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。5.4乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。5.5乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；5.6乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；5.7乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；5.9甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。第六條：工程結算及工程款支付方式委托代理人：委托代理人：工程承攬合同8甲方：乙方：經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。一、工程名稱地點：1、工程名稱：2、工程地點：二、承包方式及內容：1、承包方式：2、承包內容：3、承包范圍及說明：三、工程造價及付款方式：1、工程造價如下：2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。3、付款方式雙方協商分次進行如下：四、工期及說明：根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。五、甲方責任及義務：1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的費用在乙方的工程款中扣除。六、乙方責任及義務：1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的'刑事責任由乙方承擔。4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。7、對于施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。七、其他：1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。3、甲乙雙方若發生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執行完畢后即生效。5、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。八、附則：甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程承攬合同9發包方：江西省億鑫裝飾工程有限公司（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）經雙方協商一致，甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：一、工程概況1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾2、合同內容：包工包料裝修（甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）3、工程標準：符合國家相關標準。4、工程地點：新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買）。二、質量技術要求乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。（以效果圖為準）三、工程價款合同總造價：（大寫）（￥：元），本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。四、工期要求年月日至年月日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延（以甲方簽字為準）。五、付款方式裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的'95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。六、雙方的權利和義務（一）甲方權利和義務：由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。（二）乙方權利和義務：1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求）。2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。七、其它約定事項1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。八、違約責任雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內補足守約方的實際損失。九、解決合同糾紛的方式雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同附件：工程用料、施工預決算單。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：地址：地址：聯系電話：聯系電話：年月日年月日工程承攬合同10甲方：乙方：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設施工事項協商一致，訂立本協議。一、工程概況工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程工程地點：華同公司工程內容：彩板房主體，外墻，內部截斷，室內外門窗二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的'材料由乙方出車出人拉到施工現場。三、承包工程價格及面積1、工程面積約為400平方米，最后結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北墻體邊緣計算；2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。四、協議工期開工日期：竣工日期：合同工期總工作日歷天數10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內完工。五、工程質量標準：符合安全標準。六、甲方必須保證施工場地路通、電通。七、乙方必須按協議所設計施工，保證工程質量，按期完工。八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規范施工，若發生工傷事故一切責任由乙方自負。九、結算方式：工程驗收合格后，工程量按實際完工的面積結算，一次付清。十、付款方式1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。2．余款完工驗收后付清，不得拖欠。十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；十三、本協議一式兩份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。甲方：乙方：法人代表：法人代表：電話：電話：簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日工程承攬合同11委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：__________________________________。2.工程地點：__________________________________。3.承包范圍：參見合同附件之預算表。4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發包人包料。5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。二、施工時間三、甲方工作1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。四、乙方工作1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的'通暢。5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。五、驗收和標準1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。六、工程款付款方式如下表：付款時間付款百分比金額合同簽訂后開工前二至五天50%施工完成交付驗收后兩日內40%竣工驗收一個月后10%七、違約責任：1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。八、質保期乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。九、其他：1、本合同一式份，2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：代表人：代表人：日期：日期：地址：地址：電話：電話：傳真：傳真：工程承攬合同12承攬方：以下簡稱甲方;定作主：以下簡稱乙方。甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。品名規格單位數量加工費單價金額第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據)第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔第六條加工費結算辦法與時間。第七條乙方應于年月日前向甲方交付定金元;乙方應于年月日前向甲方交付預付款元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責任1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的.責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的‰償付違約金。5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。第九條乙方的違約責任1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。第十條不可抗力在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。第十一條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時，可以向人民法院起訴。本合同于年月日生效，合同履行完畢即失效。本合同一式份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。承攬方：定作方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：簽約日期：年月日工程承攬合同13甲方（業主):乙方（承攬方):依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：一、工程施工地點及房屋情況1.施工地點：武威市涼州區聚銀新都小區3號樓2單元1503室。2.住房結構：鋼筋混凝土結構；房型：二室二廳一廚一衛，建筑面積：90.2㎡。二、雙方權利義務1．乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。2.乙方為包工不包料的'承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。三、質量和工期要求1.工期從20xx年10月日開始建設，到20xx年11月日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。5.房屋裝修竣工后，甲方發現存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。四、違約責任由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。五、爭議解決辦法1.發生合同爭議時，雙方應友好協商。2.如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。六、附則1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字后生效。2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。甲方簽字：年月乙方簽字：年日日月工程承攬合同14甲方：乙方：依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：1、250KVA變受電工程的.設計、設備購置、安裝調試二、有關技術及服務要求：1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。三、工程款項及費用的結算：1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規定>執行。2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）3、本工程款分2次結清，其中：(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。4、工程款的結算以審計決算為依據。四、施工及竣工驗收：1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。2、乙方應在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自