苗圃綠化施工合同簽訂判決書_第1頁
苗圃綠化施工合同簽訂判決書_第2頁
苗圃綠化施工合同簽訂判決書_第3頁
苗圃綠化施工合同簽訂判決書_第4頁
苗圃綠化施工合同簽訂判決書_第5頁
已閱讀5頁,還剩9頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

苗圃綠化施工合同簽訂判決書合同編號:__________鑒于甲方為實施綠化工程,需要乙方提供苗圃綠化施工服務,經雙方友好協商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱:__________1.2工程地點:__________1.3工程規模:__________1.4工程內容:__________第二條乙方義務2.1乙方應按照甲方的要求,提供符合國家質量標準和設計要求的苗木。2.3乙方應按照約定的時間、數量和質量完成綠化施工任務。2.4乙方應承擔因施工原因導致的第三方損失的責任。2.5乙方應按照甲方的要求,對施工過程中的有關事宜予以保密。第三條甲方義務3.1甲方應按照約定時間向乙方支付綠化施工費用。3.2甲方應提供施工所需的場地、水源、電源等基礎設施。3.3甲方應協助乙方辦理與施工有關的行政手續。3.4甲方應對乙方施工過程中遇到的問題提供必要的支持。第四條合同價格4.1本合同綠化施工費用為人民幣(大寫):__________元整(小寫):__________元。4.2甲方支付乙方綠化施工費用的方式為:__________。4.3乙方完成綠化施工后,甲方應按照約定時間向乙方支付綠化施工費用。第五條工期5.1乙方應按照甲方要求,在本合同約定的工期內完成綠化施工。5.2甲方應按照約定時間向乙方支付綠化施工費用。第六條質量保證6.2乙方應按照約定的時間、數量和質量完成綠化施工任務。6.3乙方應承擔因施工原因導致的第三方損失的責任。第七條保密條款7.1乙方應對施工過程中了解的甲方商業秘密予以保密。7.2乙方違反保密義務的,應承擔相應的違約責任。第八條違約責任8.1乙方未按照約定時間、數量和質量完成綠化施工任務的,應承擔相應的違約責任。8.2甲方未按照約定時間向乙方支付綠化施工費用的,應承擔相應的違約責任。8.3乙方違反保密義務的,應承擔相應的違約責任。第九條爭議解決9.1對于因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,雙方應友好協商解決。9.2協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。10.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至綠化施工完畢并驗收合格后終止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:__________簽訂日期:__________附件:苗木清單合同編號:__________鑒于甲方為進行某項工程的建設,需要乙方提供苗圃綠化施工服務,為確保雙方的權利和義務,經甲乙雙方友好協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條工程內容1.1本工程的綠化施工內容包括:_______(具體綠化施工內容)。1.2工程地點為:_______(工程地點)。1.3工程面積為:_______平方米。1.4工程質量標準:按照_______(標準)執行。第二條施工期限本工程的施工期限為_______年,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。第三條合同價格3.1本工程的合同總價為人民幣_______元(大寫:_______________________元整)。3.2乙方在合同簽訂后_______日內向甲方提交正式的工程預算書,甲方在收到預算書后_______日內進行審核,確認無誤后向乙方支付預算價的_______%作為預付款。3.3乙方在工程完工后,向甲方提交正式的工程決算書,甲方在收到決算書后_______日內進行審核,確認無誤后向乙方支付決算價的_______%作為尾款。第四條乙方義務4.1乙方應按照甲方的要求,按時完成工程,并保證工程質量。4.2乙方應嚴格按照國家及地方的相關法律法規進行施工,確保施工安全。4.3乙方應承擔因施工原因導致的人身傷亡、財產損失等一切法律責任。4.4乙方應保證所供苗木的質量,符合國家及地方的相關標準。第五條甲方義務5.1甲方應按照合同約定,按時支付乙方的款項。5.2甲方應協助乙方辦理與工程相關的各項手續。5.3甲方應對乙方施工過程中的合理需求給予支持。5.4甲方應承擔因甲方原因導致的人身傷亡、財產損失等一切法律責任。第六條違約責任6.1乙方未按照約定完成工程的,甲方有權解除合同,并要求乙方支付違約金,違約金為合同總價的_______%。6.2甲方未按照約定支付款項的,乙方有權解除合同,并要求甲方支付違約金,違約金為合同總價的_______%。6.3甲方未按照約定協助乙方辦理相關手續的,乙方有權要求甲方支付因此產生的費用,并有權解除合同。6.4乙方提供的苗木質量不符合約定的,甲方有權要求乙方更換,并有權解除合同。第七條爭議解決雙方因履行本合同發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽訂日期:_______年_______月_______日合同編號:__________地址:聯系人:聯系電話:地址:聯系人:聯系電話:鑒于甲方為進行綠化建設,需要乙方提供苗圃綠化施工服務,經雙方友好協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱:____________________1.2工程地點:____________________1.3工程規模:____________________1.4工程內容:包括但不限于樹木種植、草坪鋪設、綠化小品建設等。第二條施工期限本工程的施工期限為____年____月____日至____年____月____日。第三條質量標準3.1乙方應按照甲方的要求,提供符合國家相關標準和行業規范的綠化施工服務。3.2乙方應保證綠化植物的成活率不低于____%,綠化小品建設質量應符合____等標準。第四條合同價格4.1本工程的合同總價為人民幣(大寫):____元整(小寫):_____元。4.2乙方報價應包含所有施工費用,包括材料費、人工費、運輸費、管理費、利潤等。第五條支付方式5.1本合同采用分階段支付的方式,具體支付比例和時間如下:(1)工程進度達到____%時,支付合同價的____%;(2)工程驗收合格后,支付合同價的____%;(3)質保期滿后,無質量問題,支付剩余的____%。5.2甲方支付乙方的款項,應以銀行轉賬方式進行,賬戶信息如下:戶名:____賬號:____開戶行:____第六條工程驗收6.1工程驗收標準:按照國家相關法律法規、行業標準和本合同約定的質量標準進行。6.2工程驗收程序:(1)乙方在工程完成后,向甲方提交驗收申請;(2)甲方在接到驗收申請后,____個工作日內組織驗收;(3)驗收合格的,雙方簽署驗收報告;驗收不合格的,乙方應在甲方指定期限內整改到位。第七條質保期限本工程的質保期限為____年,自工程驗收合格之日起計算。第八條違約責任8.1乙方未按照約定時間完成工程的,應按照逾期天數向甲方支付違約金,違約金計算方式為:逾期部分工程價款的____%。8.2甲方未按照約定時間支付工程款的,應按照逾期天數向乙方支付違約金,違約金計算方式為:逾期部分工程價款的____%。8.3雙方因履行合同發生爭議,應友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。第九條其他約定9.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為____年。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽訂日期:____年____月____日。注意事項:1.本合同未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同簽訂后,雙方應嚴格遵守合同約定,共同維護合同的履行。3.本合同的解除、終止或無效,不影響雙方在合同履行過程中產生的權利義務關系。4.本合同的修改、補充必須采用書面形式,經甲乙雙方共同簽署。5.本合同及補充協議的版權歸甲方所有,未經甲方書面授權,乙方不得對外泄露、傳播。一、附件列表:1.苗木清單2.設計圖紙3.施工方案4.苗木質量標準5.施工進度計劃6.付款憑證7.驗收報告二、違約行為及認定:1.乙方未按照約定時間、數量和質量完成綠化施工任務的,屬于違約行為。2.甲方未按照約定時間向乙方支付綠化施工費用的,屬于違約行為。3.乙方違反保密義務的,屬于違約行為。三、法律名詞及解釋:1.綠化施工:指在指定的地點和時間內,按照設計要求進行苗木種植、修剪、澆水、施肥等工作,以達到美化環境、改善生態的目的。2.苗木:指用于綠化的植物,包括樹木、灌木、草本植物等。3.苗木質量:指苗木的品種、規格、生長狀況、病蟲害情況等。4.違約行為:指合同一方未履行合同義務或履行合同義務不符合約定的行為。5.保密義務:指合同一方對合同過程中了解的對方商業秘密予以保密的義務。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:乙方施工進度緩慢,導致工程延期。解決辦法:甲方與乙方協商,制定新的施工進度計劃,并根據進度對乙方進行考核。2.問題:甲方未按約定時間支付綠化施工費用。解決辦法:乙方提醒甲方支付,如甲方仍不支付,乙方可依法向人民法院提起訴訟。3.問題:乙方提供的苗木質量不符合約定。解決辦法:甲方要求乙方更換不符合質量要求的苗木,或按照約定扣除相應的質量保證金。4.問題:施工過程中發生安全事故。解決辦法:立即啟動應急預案,及時報告甲方,并按照安全生產法規進行處理。5.問題:乙方泄露甲方商業秘密。解決辦法:要求乙方承擔違約責任,賠償甲方損失,并采取措施防止類似情況再次發生。五、所有應用場景:1.城市公園綠化施工。2.道路兩側綠化施工。3.企事業單位綠化施工。4.住宅小區綠化施工。5.公共綠地綠化施工。6.生態恢復與保護工程。7.農田林網建設。8.私人庭院綠化施工。一、附件列表:1.工程預算書2.工程決算書3.苗木質量證明文件4.施工許可證5.相關法律法規文件6.工程驗收報告二、違約行為及認定:1.乙方未按照約定完成工程:指乙方未按照合同約定的時間、質量、數量等完成工程。2.甲方未按照約定支付款項:指甲方未按照合同約定的時間、數額支付款項。3.甲方未按照約定協助乙方辦理相關手續:指甲方未按照合同約定的時間、方式協助乙方辦理相關手續。4.乙方提供的苗木質量不符合約定:指乙方提供的苗木質量不符合合同約定的標準。三、法律名詞及解釋:1.綠化施工:指苗木的種植、養護、修剪等工作。2.苗木質量:指苗木的品種、規格、生長狀況等符合合同約定的要求。3.工程預算:指根據工程設計方案和施工要求,對工程所需材料、人工、機械等費用進行預估的文件。4.工程決算:指工程完工后,根據實際發生的工程量、材料價格等,對工程所需費用的計算文件。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進度延誤:解決辦法:雙方協商調整施工計劃,合理分配人力、物力資源,確保工程按時完成。2.款項支付糾紛:解決辦法:雙方按照合同約定的付款條款進行支付,如發生糾紛,可協商解決或依法向法院提起訴訟。3.苗木質量問題:解決辦法:及時與乙方溝通,要求乙方更換不符合質量要求的苗木,如乙方拒絕,可依法向法院提起訴訟。4.施工安全事故:解決辦法:立即啟動應急預案,采取有效措施防止事故擴大,依法承擔相應責任。五、所有應用場景:1.城市建設中的公園、綠地綠化施工。2.道路、橋梁等交通設施的綠化施工。3.房地產開發商配套綠化工程。4.企事業單位、學校等場所的綠化施工。5.生態恢復、環境保護項目的綠化施工。一、附件列表:1.苗圃綠化施工設計方案2.苗木清單及規格書3.施工進度計劃表4.施工人員名單5.材料采購合同及發票6.質量保證書7.驗收報告8.支付憑證9.違約金計算公式二、違約行為及認定:1.乙方未按約定時間完成工程,視為違約。2.甲方未按約定時間支付工程款,視為違約。3.乙方提供的綠化植物成活率低于約定標準,視為違約。4.乙方未按照約定標準進行施工,導致工程質量不符合要求,視為違約。5.甲方未履行合同約定的義務,視為違約。三、法律名詞及解釋:1.苗圃綠化施工:指在苗圃內進行樹木種植、草坪鋪設、綠化小品建設等活動。2.成活率:指種植植物在一定時間內存活下來的比例。3.質保期限:指工程驗收合格后,乙方對工程質量承擔保證責任的

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論