第4頁共4頁2024年工程合同協議發包方(以下簡稱甲方)承包方(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。1、工程概況(一)工程名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxx(二)工程地點：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、工程承包范圍安全維護及整改3、合同工期30天4、工程造價工程造價為：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx元整5、質量標準5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。6、承包方式按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。7、工程計價7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[____]406號《建設工程工程量清單計價規范》(gb50500-____)，《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號)，《湖南省建設工程計價辦法》，____《湖南省修繕定額》、____《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、____《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[____]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。7.3具體工程量以甲方簽證單為準。8、工期有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。10、違約責任10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案民法典及相關法規執行。10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。11、安全生產和文明施工認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。12、爭議的解決本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。13、其他乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)_____乙方(公章)_____法定代表人(簽字)_____法定代表人(簽字)_________年____月____日____年____月____日2024年工程合同協議（二）____年工程合同協議合同編號：____-XXXX甲方：地址：聯系人：電話：傳真：乙方：地址：聯系人：電話：傳真：鑒于乙方具備從事工程建設的良好信譽和技術能力，本著互利共贏的原則，甲乙雙方自愿達成本工程合同協議。具體內容如下：第一條項目背景和范圍1.1甲方根據需求，計劃進行工程建設項目，具體項目名稱為___________________（以下簡稱“本項目”）。1.2本項目的建設范圍和主要工程內容詳見附錄一。第二條合同價格和支付方式2.1本項目的合同價格為_________________（大寫：_____________________）。2.2甲方將按照以下方式支付給乙方：2.2.1預付款：合同簽訂后的第十個工作日內，甲方支付合同總價款的___%作為預付款；2.2.2進度款：根據項目進度和乙方實際工作量，甲方將按照約定的進度款支付給乙方；2.2.3結算款：甲方在乙方完成本項目全部工程后，根據驗收結果支付結算款。第三條工期及驗收3.1本項目的工期為__________年/月/日至__________年/月/日。3.2乙方應按照甲方要求逐項完成工程，并保證工程質量符合相關法規和標準要求。3.3甲方將根據實際情況對乙方完成的工程進行驗收，有關驗收標準詳見附錄二。乙方應按照甲方要求配合驗收工作，如存在問題應及時整改。第四條資金撥付和保證金4.1乙方應向甲方提供相應的撥付申請，甲方根據實際需要按照約定的方式和時間撥付資金給乙方。4.2為保證履行本合同的權益，乙方向甲方支付保證金人民幣_______元整，甲方將在本項目完成后返還給乙方。第五條變更和解除5.1如果因不可抗力等情況導致甲方需要對本合同進行變更或解除，應提前通知乙方并經雙方協商決定，達成書面補充協議。5.2乙方如需變更本合同內容，應提前書面通知甲方，并經甲方同意后方可執行。第六條違約責任6.1甲乙雙方如有違約行為，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失和承擔違約金等。6.2如甲方未按時支付款項，甲方應按照逾期支付金額的_________%/天支付違約金給乙方。6.3如乙方未按時履行合同義務，乙方應按照造成的經濟損失向甲方支付違約金。第七條保密條款7.1甲乙雙方應對獲取的商業秘密和技術資料保密，并不得向任何第三方披露。7.2如因違反保密義務導致損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。第八條爭議解決8.1本合同的履行和解釋受中華人民共和國法律的管轄。8.2如在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決；如協商不成，應提交有管轄權的人民法院解決。第九條其他約定事項9.1本合同的有效期自雙方簽字蓋章之日起，至本項目驗收合格之日止。