建設工程施工合同書樣本【不同場合版】建設工程施工合同書樣本【不同場合版】建設工程施工合同書樣本【不同場合版】建設工程施工合同書樣本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________鑒于甲方為實施________________項目，乙方愿意承擔該項目的施工任務，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經友好協商，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程范圍：包括但不限于________________1.4工程內容：按照甲方提供的施工圖紙、技術規范及有關技術文件，完成本工程的施工、安裝、調試及驗收等工作。二、合同價款2.1合同總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。2.2合同價款包括乙方為完成本工程所發生的全部費用，包括但不限于人工費、材料費、機械使用費、管理費、利潤、稅金等。三、支付方式3.1甲方按照工程進度支付乙方工程款。工程進度款支付比例為：________________。3.2工程完工驗收合格后，甲方支付至工程總價款的________________%。3.3乙方提供正規發票后，甲方在________________個工作日內支付剩余工程款。四、工期4.1工期為______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。4.2乙方應按照甲方要求的進度計劃組織施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任。五、質量標準5.1工程質量符合國家現行施工質量驗收規范和標準，達到優良等級。5.2乙方應嚴格按照施工圖紙、技術規范及有關技術文件進行施工，并接受甲方的監督和檢查。六、安全生產6.1乙方應嚴格遵守國家及地方安全生產法律法規，制定安全生產責任制度，加強施工現場安全管理。6.2乙方應保證施工現場的安全防護設施齊全、有效，確保施工過程中的人身安全和財產安全。七、違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。7.2甲方未按約定支付工程款的，應按逾期付款金額的________________%向乙方支付違約金。7.3乙方逾期竣工的，應按逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方法為：________________。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程完工驗收合格、甲方支付完畢全部工程款之日止。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽字）：________________乙方代表（簽字）：________________簽訂日期：________________==本合同更廣泛的場景，特設場景及條款==建設工程施工合同書樣本的應用場合及注意事項一、應用場合及注意事項1.鄉村自建房應用場合：在鄉村地區，許多居民會選擇自建房屋。此時，可以參考建設工程施工合同書樣本，與施工隊簽訂合同。注意事項：在合同中明確工程范圍、材料、工期等細節，確保施工隊按照約定的質量和進度完成工程。同時，要關注施工過程中的安全問題，確保工人和自己的財產安全。2.城市裝修應用場合：在城市中，許多家庭會選擇對房屋進行裝修。此時，可以參考建設工程施工合同書樣本，與裝修公司簽訂合同。注意事項：在合同中明確裝修風格、材料、工期等細節，確保裝修公司按照約定的質量和進度完成工程。另外，要關注裝修過程中的環保問題，確保裝修材料符合國家標準。3.商業地產開發應用場合：商業地產開發商在開發項目時，可以參考建設工程施工合同書樣本，與建筑公司簽訂合同。注意事項：在合同中明確工程范圍、質量標準、工期等細節，確保建筑公司按照約定的質量和進度完成工程。同時，要關注建筑過程中的安全問題，確保施工現場的安全防護措施到位。4.政府基礎設施建設應用場合：政府在基礎設施建設過程中，可以參考建設工程施工合同書樣本，與建筑公司簽訂合同。注意事項：在合同中明確工程范圍、質量標準、工期等細節，確保建筑公司按照約定的質量和進度完成工程。另外，要關注建筑過程中的質量問題，確保工程經得起時間的考驗。5.企業廠房建設應用場合：企業在建設廠房時，可以參考建設工程施工合同書樣本，與建筑公司簽訂合同。注意事項：在合同中明確工程范圍、質量標準、工期等細節，確保建筑公司按照約定的質量和進度完成工程。同時，要關注建筑過程中的安全問題，確保施工現場的安全防護措施到位。二、實際操作過程中的相關問題及解決辦法1.施工過程中出現質量問題解決辦法：在合同中明確質量標準，約定質量驗收條款。一旦發現質量問題，及時與施工方溝通，要求其整改。如整改不到位，可以按照合同約定追究其責任。2.工期延誤解決辦法：在合同中明確工期，約定工期延誤的違約責任。一旦發現工期延誤，及時與施工方溝通，了解原因，并督促其采取措施加快進度。如施工方無法按時完成工程，可以按照合同約定追究其責任。3.工程款項支付糾紛解決辦法：在合同中明確工程款項支付方式、時間等細節。按照合同約定支付工程款，避免出現糾紛。如施工方未按照約定完成工程，有權拒絕支付工程款。4.施工過程中的安全事故解決辦法：在合同中明確施工安全責任，約定安全事故的處理方式。一旦發生安全事故，及時與施工方溝通，了解事故原因，并采取相應措施防止類似事故再次發生。如施工方存在過錯，可以按照合同約定追究其責任。三、合同附件1.施工圖紙：明確工程的具體設計，包括平面圖、立面圖、剖面圖等。2.技術規范：明確施工過程中的技術要求，包括材料、工藝、驗收標準等。3.工程量清單：詳細列出工程所需的材料、設備、人工等，為工程款的支付提供依據。4.工期計劃：明確工程的施工進度，包括各階段的時間節點。5.質量驗收標準：明確工程質量的要求，包括驗收程序、驗收方法等。6.安全生產責任書：明確施工過程中的安全責任，包括安全防護措施、安全事故處理等。7.違約責任條款：明確雙方在合同履行過程中的違約責任，包括違約金的計算方式等。8.爭議解決方式：明確雙方在合同履行過程中發生爭議時的解決方式，包括協商、調解、訴訟等。施工合同順口溜甲乙雙方簽合同，工程項目要分明，工程名稱和地點，范圍內容要寫清。合同價款別馬虎，大寫小寫都要真，支付方式要約定，工程進度款分明。工期長短要商量，開始結束要記心，質量標準要達標，優良等級才放心。安全生產很重要，法規遵守要記牢，違約責任要分明，逾期付款要賠銀。爭議解決要協商，訴訟途徑要記下，合同份數別搞錯，雙方各執一份家。鄉村建房用得著，城市裝