第頁附表三：勞動力計劃表單位：人工種按工程施工階段投入勞動力情況附表四：計劃開、竣工日期和施工進度網絡圖1．投標人應遞交施工進度網絡圖或施工進度表，說明按招標文件要求的計劃工期進行施工的各個關鍵日期。2．施工進度表可采用網絡圖（或橫道圖）表示。

六、資格審查資料注：（1）新成立企業不滿足招標人年度要求的，投標人只提供成立后相應年度的資料。（一）投標人基本情況表投標人名稱注冊地址郵政編碼聯系方式聯系人電話傳真網址組織結構法定代表人姓名技術職稱電話技術負責人姓名技術職稱電話成立時間員工總人數：企業資質等級其中建造師（或項目經理）營業執照號高級職稱人員注冊資金中級職稱人員開戶銀行初級職稱人員賬號技工經營范圍備注注：投標人基本情況表應附材料見第二章“投標人須知”3.5.1。

（二）近年完成的類似項目情況表工程名稱項目地址項目規模項目經理建設單位、聯系人及電話項目造價注：（1）招標人填寫的具體年限應與第二章“投標人須知”1.4.1一致。（2）已完成的類似項目應附材料見第二章“投標人須知”3.5.3。復印件須加蓋鮮章。

（三）近3年完稅證明（一年一期）（請參標單位提供詳細附表）（四）近3年發生的訴訟及仲裁情況序號案由雙方當事人名稱處理結果或進展情況注：（1）本表為調查表。不得因投標人發生過訴訟及仲裁事項作為廢標處理或作為量化因素或評分因素，除非其中的內容涉及其他規定的評標標準，或導致中標后合同不能履行。（2）訴訟及仲裁情況是指發生于工程建設項目招投標和中標合同履行過程中發生的訴訟和仲裁事項，以及投標人認為對其生產經營活動產生重大影響的其他訴訟及仲裁事項。（3）訴訟包括民事訴訟和行政訴訟；仲裁是指爭議雙方的當事人自愿將他們之間的糾紛提交仲裁機構，由仲裁機械以第三者的身份進行裁決。（4）“案由”是事情的原由、名稱、由來，當事人爭議法律關系的類別，或訴訟仲裁情況的內容提要。如“工程款結算糾紛”。（5）“雙方當事人名稱”是指投標人在訴訟、仲裁中原告（申請人）、被告（被申請人）或第三人的單位名稱。（6）訴訟、仲裁的起算時間為：提起訴訟、仲裁被受理的時間，或收到法院、仲裁機構訴訟、仲裁文書的時間。（7）訴訟、仲裁已有處理結果的，應附材料見第二章“投標人須知”3.5.5；還沒有處理結果，應說明進展情況，如某某人民法院于某年某月某日已經受理。（8）如近3年沒有發生的訴訟及仲裁情況，投標人在編制投標文件時，刪除表格，另聲明“經本投標人認真核查，本投標人近3年沒有發生訴訟及仲裁糾紛，如不實，構成虛假，自愿承擔由此引起的法律責任。特此聲明。”（9）按政府發改政策〔2009〕1313號文的解釋，“工程建設項目招投標和中標合同履行過程中發生的訴訟及仲裁事項”是指：①既包括投標人作為原告（申請人），也包括投標人作為被告（被申請人）或作為第三人。②既包括投標人與項目業主發生的訴訟及仲裁，也包括工程建設項目招投標和中標合同履行過程中投標人與其他人（法人、其他組織或個人）發生的訴訟及仲裁。③既包括因外部糾紛引起的訴訟及仲裁，也包括投標人在招投標和中標合同履行過程中因投標、轉包、分包、設備和材料采購、勞動合同等內部糾紛引起的訴訟及仲裁。④不管判決和裁定、仲裁裁決的結果如何，或在訴訟及仲裁過程中和解（調解）結案或撤訴（撤回仲裁申請）等，只要是被人民法院或仲裁委員會受理的訴訟及仲裁事項都應申報。⑤投標人隱瞞招標文件要求提供的“近3年發生的訴訟及仲裁情況”，拒不申報或不全部申報訴訟及仲裁信息，或者提供“經本投標人認真核查，本投標人近3年沒有發生訴訟及仲裁糾紛”的虛假、引人誤解的聲明信息，屬于《招標投標法》第三十三條規定的弄虛作假行為。

（五）資產負債表（請參標單位提供詳細附表）（六）公司損益表（請參標單位提供詳細附表）（七）現金流量表（請參標單位提供詳細附表）（八）納稅信用評價表（請參標單位提供詳細附表）（九）工商查冊（請參標單位提供詳細附表）第五部分其他材料（商務投標響應表）（一）信譽承諾書經本投標人認真核查，本投標人沒有處于投標禁入期內，如不實，構成虛假，自愿接受相關處罰。投標人：（蓋單位章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月日（二）商務投標響應表序號商務明細招標方要求投標方響應情況及說明和澄清1結算方式竣工驗收95%2、尾款5%自驗收合格日計起兩年質保期滿后5個工作日內付清。3、每期支付給乙方的工程款項，乙方應提供符合國家規定的增值稅專用發票給甲方，須憑發票支付工程款，否則甲方有權暫不支付工程款。2付款形式單筆超10萬元的款項，甲方均以6個月的電子銀行承兌支付給乙方。銀行承兌貼息利息由乙方負責支付（按財務支付日付款）。3工期竣工時間（指甲方初步驗收時間）：工程分階段開展，每個階段按甲方開工令日計起30個日歷天完成（含節假日在內，如遇不可抗力因素可順延）。4質保條款項目質保期：二年5合同履約金項目總金額的10%，合同履約金可以現金支付，也可以銀行保函支付。如以現金擔保必須通過中標人的基本賬戶以銀行轉賬方式繳納；保函擔保應符合招標文件中“合同條款和格式”規定的履約擔保格式要求。注：投標人根據實際情況填寫商務投標響應表，若不填寫作廢標處理。第六部份中標后的程序6.1評標原則：組織評標由廣東興發鋁業有限公司和廣東興發精密制造有限公司項目部招投標領導小組執行，執行評標以堅持平等、自主客觀、公正和注重信譽的原則，力求標價合理，質量可靠，方案可行，有較強的經濟實力。6.2工程質量要求：中標單位應按國家規定的施工規范和質量驗收標準施工，工程質量必須符合工程設計和現行施工及驗收規范的要求。6.3投標單位中標后，在三天內憑中標通知書或招標辦通知，與建設單位簽訂工程承包合同，其合同相關條款應根據招標書、中標單位投標書的內容及有關規定；6.4中標者的投標保證金轉為合同履約金，該合同履約金在本項目工程整體完工驗收合格日計起5個工作日內憑繳款憑證無息全額退還給施工單位；6.5在確定合同履約金后，雙方應派出法人代表或委托人簽訂本招標項目的工程合同書，具體合同的條款或規定條款由雙方代表的當事人協商確定。6.6工期要求：本工程工程分階段開展，每個階段按甲方開工令日計起20個日歷天完成（含節假日在內，如遇不可抗力因素可順延），未能按期交給建設單位使用的，超出十五天后建設單位每天按合同總價的千分之一處罰。（具體工程施工工期要求以執行合同施工期為準）。6.7要求投標單位按定額工期提前的原則性，自行確定投標施工日期限，并具體明確投標施工工期日歷天數，在合理的原則上確保提前完工。6.8工程承包的要求6.8.1工程承包施工必須要根據廠房二門窗工程工程竣工進度要求開展工作和施工。6.8.2發包單位有權對各項承包工程的施工進度、工程項目的配合和協調，各承包單位必須要共同配合廠房二門窗工程項目工程進度。第七部份項目合同條款廠房二門窗工程合同協議編號：2020-項目名稱：廠房二門窗工程建設單位：廣東興發精密制造有限公司施工單位：中標單位工程金額：￥0.00元2020年月日廠房二門窗工程合同合同編號：XFJJ-JM-2020 簽訂地點：佛山市三水區建設單位（甲方）：廣東興發精密制造有限公司施工單位（乙方）：中標單位依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國建筑工程質量、安全生產管理條例》及其他有關法律法規，遵循平等誠實信用的原則，依據《廠房二門窗工程工程》招投標文件的要求，乙方單位中標產生共同合作，雙方以自愿配合、公平、互惠的原則，就本工程項目施工有關事項達成如下工程合同。一、工程項目概況工程名稱：廠房二門窗工程工程地點：廣東佛山三水工業園區D區12號施工面積：詳見技術圖紙及建設方施工技術要求工程設計：建設單位提供與投標時相符的施工圖紙。工程內容：詳見技術圖紙及技術附件之技術要求。二、工程承包方式（1）、本工程按設計施工圖紙及施工要求取合同價，以包工、包工程材料、包材料運輸、包材料檢驗、包施工安全、包安全措施費用、包工期、包機械設施費用、包工程開票稅金、包施工保險業務、保險費、管理費及利潤等固定合同總價包干承接方式進行承包。乙方承諾嚴格按照設計圖紙、施工圖紙及施工說明和經甲方簽名蓋章確認的現場實際進行造價及施工，出現漏項及工程量清單（詳見附件）誤差的，由乙方負責后續產生的費用。（2）、包技術措施費、包技術安裝調試費、包保修期兩年的維修服務費、包勞動社保基金，包合同實施過程中不可預見費用，包人工的價格浮動或其他因素調整或浮動。包市場價格風險、包材料損耗、包工程成品保護以及產品保管、包完工清潔場地、產品移交清潔干凈。（3）、施工單位以及施工人員，應按照建設單位所提供的施工圖紙及圖紙說明，雙方確認的施工方案進行施工建設。（4）、沒有特殊工程項目情況，甲方不同意簽證。（5）、本工程分階段開展，每個階段按甲方開工令日計起30個日歷天完成（含節假日在內，如遇不可抗力因素可順延）。三、甲乙雙方的工作1、發包人工作1.1發包人按約定的內容和時間完成以下工作：（1）提供施工場地，以及約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通；（2）確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗；（3）組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底；2、承包人工作2.1承包人按約定的內容和時間完成以下工作：（1）根據發包人委托，完成施工圖設計或與工程配套的設計，經工程師確認后使用；（2）向工程師提供年、季、月度、旬工程進度計劃及相應進度統計報表；（3）根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，負責安全保衛；（4）按發包方的招標要求及其投標響應相結合的形式承包施工。安全文明施工措施須符合當地政府部門的要求。四、施工組織設計和工期1、進度計劃1.1承包人應將施工組織設計和工程進度計劃于合同簽訂日計起7個日歷天內提交修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。1.2承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認后執行。因承包人的原因導致實際進度與進度計劃不符，承包人無權就改進措施提出追加合同價款，并承擔逾期完工的違約責任。2、開工及延期開工2.1以甲方發出的開工令為準。3、工程竣工3.1承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。3.2因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。五、質量與檢驗1、工程質量1.1工程質量應當達到協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。1.2雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。2、檢查和返工2.1承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。2.2工程質量達不到約定標準的部分，工程師有權要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。2.3工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的均可相應順延工期。2.4因工程師指令失誤發生的追加合同價款，由發包人承擔。3、隱蔽工程和中間驗收3.1工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。3.2工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。3.3經工程師驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，承包人可進行隱蔽或繼續施工。4、重新檢驗無論工程師是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全部費用，工期不予順延。六、安全施工及責任1、安全手續辦理本工程項目施工前，需要施工隊人員先到甲方“安全辦公室”，辦理施工前的安全手續，未辦安全填表審批手續不準進入現場，具體安全施工手續如下（包含但不局限）：①施工單位營業執照復印件。②安全施工方案、事故應急預案。③如施工過程中涉及特種設備作業（如電工、金屬焊接、高空作業等）需提供施工人員相關特種作業證復印件。④施工人員身份證復印件。⑤施工人員保險信息（每人意外保險，保額100萬元以上）。2、安全施工與檢查2.1承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。2.2承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。3、安全防護3.1承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應采取安全防護措施。3.2為了公眾安全和方便或為了保護工程，施工單位應按照施工規范的要求提供并保持必要的防護、圍欄、警告信號和看守等安全防護、文明施工規定的工作。4、安全責任乙方為施工現場的唯一安全責任方，負責進入施工現場的人員一切安全責任、并負責施工現場的一切安全設施責任，乙方應對所有進入甲方現場的乙方施工人員在施工作業、安全管理、道德行為等方面必須嚴格進行管理，在施工期間乙方施工人員發生工傷事故，一切由乙方負責。5、事故處理5.1發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，并由承包人承擔其發生的費用。工程價款與結算方式序號項目名稱單位數量含稅單價含稅金額備注1廠房二門窗工程項100詳見招標技術及技術圖紙要求項目總金額（人民幣）大寫：元整0增值稅率9%以上價格已含9%工程類增值稅專用發票。在結算及開票過程中如遇國家稅改政策，則應以新稅率價開票結算，具體新稅率價按公式計算：新稅率價＝原稅率含稅價÷（1＋原稅率）×（1＋新稅率）；采取多退少補原則處理。本工程乙方承諾嚴格按照設計圖紙、施工圖紙及施工說明和經甲方簽名蓋章確認的現場實際進行造價及施工，出現漏項及工程量清單（詳見附件）誤差的，由乙方負責后續產生的費用，除施工技術有所變更，否則甲方一律不予簽證。故本工程按固定合同總價包干形式承包，項目總結算價則按合同總價加簽證變更結算價相結合形式開票付款結算，圖紙及合同以外的變更結算優先按合同單價結算。工程固定合同總價元，人民幣（大寫）。整個工程項目款分兩期以銀行轉賬形式支付。具體付款期數如下：、整體竣工經甲方驗收及格后，10個工作日內支付合同總金額的95%給乙方作為驗收款。（2）、尾款5%自驗收合格日計起兩年質保期滿后5個工作日內付清。備注：①每期支付給乙方的工程款項，乙方應提供符合國家規定的增值稅專用發票給甲方，須憑發票支付工程款，否則甲方有權暫不支付工程款。②變更估價按照本款約定處理：

A、已標價工程量清單有相同項目的，按照相同項目單價認定；

B、已標價工程量清單中無相同項目，但有類似項目的，參照類似項目的單價認定；

C、已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的，按照合理成本與利潤構成的原則，由合同雙方協商確定變更工作的單價。八、合同履約金合同雙方簽名蓋章日計起3個工作日內或乙方進場前（兩者先到為準），乙方向甲方繳納合同總金額的10%作為本項目合同履約金。該建筑單體的合同履約金在建筑單體竣工驗收合格日計起5個工作日內憑繳款憑證，在甲方按合同相應約定條款扣除乙方應承擔的違約責任及相關費用賠償等，如有余款的將無息退還給乙方。乙方可以按以下形式向甲方繳納合同履約金：1、以銀行轉賬或匯款方式存入甲方指定賬戶戶名：廣東興發精密制造有限公司開戶行：中國農業銀行佛山三水樂平支行賬號：444426010400102832、以銀行保函方式支付給甲方，以此方式支付時，乙方必須確保銀行保函的有效時限大于本項目工程整體竣工驗收時間。否則甲方不予接受。九、質量保修1.承包人應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的相關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。如乙方怠于承擔保修責任的，甲方有權直接委托第三方進行保修，所產生的費用及損失賠償甲方有權直接從履約保證金中扣除。2.質量保修工作的實施。承包人應在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修書，作為本合同附件。3.質量保修書的主要內容包括：（1）質量保修項目內容及范圍；（2）質量保修期（自驗收合格日計起兩年質保）；（3）質量保修責任；（4）質量保修金的支付方法。十、違約、索賠和爭議1.違約1.1發包人違約。當發生下列情況時：（1）發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款；1.2承包人違約。當發生下列情況時：發包人按合同約定按時支付工程款項，承包人仍拖欠施工人員及民工工資的；因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。（3）承包人原因工程質量達不到協議書約定的質量標準。（4）承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。1.3承包人違約責任的承擔方式和計算方法：若發生承包人拖欠施工人員、民工工資，發包人有權從工程價款中扣除相應款項，交由當地建設行政主管部門發放。若因此導致施工人員、民工群體性事件，按情節輕重每次罰款100000—200000元；承包人單方面原因不能按合同約定的工期竣工的，超出十天以上，從第十一天計算每逾期一天，應向發包人賠付相當于合同總價的千分之一違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的百分之十，若承包人逾期超過三十天仍未能按合同約定的工期竣工完成的，發包人有權向承包人提出由此造成的損失承擔經濟責任；若因不可抗力因素和政府政策性配合停工原因而影響工程進度時，雙方可視情況另行協商；承包人未按合同要求或監理工程師的指令向發包人提供工程完工檔案資料或承包人未經監理工程師書面同意擅自完工清場撤退的，發包人扣留的工程質保金將不予支付；若承包人與設計方、監理方串通進行不必要的設計變更造成工程造價增加，則發包人有權單方面終止施工合同，由此引起的相關損失由承包人承擔；承包人與本工程相關的其他人發生打架斗毆或損害、破壞其他承包人的設施或公共設施等行為，則由責任方承擔相關損失且發包人將對責任方進行索賠，按情節輕重每次扣減30000—300000元的工程款；承包人因合同糾紛、工程款支付及其他各種理由影響現場施工。若有發生，視情節輕重每次扣減100000—200000元的工程款。1.4一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。2.索賠2.1當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。3.爭議3.1發包人、承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方約定以下第二種方式解決爭議：第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向甲方所在地的仲裁委員會申請仲裁；第二種解決方式：向甲方所在地的人民法院起訴。3.2發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：（1）單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工；（2）調解要求停止施工，且為雙方接受；（3）仲裁機構要求停止施工；（4）法院要求停止施工十一、保險1工程開工前，承包人為建設工程和施工場內的自有人員及第三人人員生命財產辦理保險，支付保險費用。2運至施工場地內用于工程的材料和待安裝設備，由承包人辦理保險，并支付保險費用。3承包人必須為從事危險作業的職工辦理意外傷害及傷亡保險，并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。4保險事故發生時，發包人、承包人有責任盡力采取必要的措施，防止或者減少損失。十二、合同解除1、發包人承包人協商一致，可以解除合同。2、有下列情形之一的，發包人承包人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同無法履行；（2）因一方違約致使合同無法履行。3、合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。4、合同生效與終止4.1雙方在協議書中約定合同生效方式。4.2發包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止。4.3合同的權利義務終止后，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。簽證變更規范未經甲方項目負責人的同意，乙方不得進行任何變更。除甲方項目負責人提出的工程項目變更外，其余不作調整。甲方項目負責人對經雙方簽名已確認的設計圖及設計文件內容有修改或變更，應向乙方發起合同補充協議并雙方簽名蓋章確定后方予生效和落實執行，乙方不得有異議且必須積極配合并完成合同補充協議之變更內容。在施工過程中如遇不可預見或施工方案已偏離原技術方案的工程內容項，必須由甲乙雙方于該項目發現的當時現場勘查確認，由甲方項目負責人書面簽字向乙方發起合同補充協議并雙方簽名蓋章確定后方予生效和落實執行，并應保留證據，如拍照、錄像或書面記錄并簽名。變更工程的費用則須由乙方向甲方提出報價，經甲方項目負責人審核確認并雙方簽名加蓋合同章確定后方可結算。未經加蓋甲方合同章確定的，甲方不予認可或支付該工程項目。乙方在施工過程中對工程施工提出建議或意見，涉及對現場施工方案進行變更的，須經甲方現場勘查并取得甲方項目負責人同意，和雙方簽訂正式合同補充協議（加蓋合同章）后，方可進行變更，否則，乙方承擔因變更而產生的一切責任。工程現場對于工程結算有關的簽證必須依據充分、真實，必須有甲方項目負責人確認及簽核，對于所報工程量的變更必須由甲方項目負責人書面簽字同意并簽訂合同補充協議加蓋合同章確認。在實際施工過程中，甲方提出修改意見或方案的，乙方應予以配合，變更部分工程價款按實結算。甲方項目負責人：劉允職務：集團副總。乙方項目負責人：。包含但不限于對接甲方項目負責人，及時溝通處理雙方施工前、施工過程、項目驗收等環節遇到的事宜。（以下無正文內容）甲方(章)：廣東興發精密制造有限公司乙方（章）：中標單位法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：郵編：郵編：地址：廣東佛山三水工業園區D區12號地址：電話話：傳真：傳真：開戶行：中國農業銀行佛山三水樂平支行開戶行：賬號：44442601040010283賬號：稅號：91440607MA4X5XW72E稅號：附件1：廠房二門窗工程質量保修書發包人（全稱）：廣東興發精密制造有限公司承包人（全稱）：發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，經協商一致，對《廠房二門窗工程》簽訂工程質量保修書。一、工程質量保修范圍和內容承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：按國務院《建設工程質量管理條例》第六章執行。二、質量保修期雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期如下：1、地基基礎工程和主體結構工程及擋土墻工程為設計文件規定的該工程的國家法定使用年限和合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為2年;3、裝修工程為2年；4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年；5、供熱與供冷系統為/個采暖期、供冷期；6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為2年；質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。三、質量保修責任1、屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理。2、發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。3、對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施；由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。4、質量保修完成后，由發包人組織驗收。四、保修費用保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。五、其他雙方約定的其他工程質量保修事項：剩余5%留作工程質量保修金，二年期滿支付5％。本工程質量保修書，由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。（以下為合同簽署頁，無正文內容）甲方(章)：廣東興發精密制造有限公司乙方（章）：中標單位法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：郵編：郵編：地址：廣東佛山三水工業園區D區12號地址：電話話：傳真：傳真：開戶行：中國農業銀行佛山三水樂平支行開戶行：賬號：44442601040010283賬號：稅號：91440607MA4X5XW72E稅號：附件2：廠房二門窗工程廉政合同發包人（全稱）：廣東興發精密制造有限公司承包人（全稱）：根據有關工程建設、廉政建設的規定，為做好工程建設中的黨風廉政建設，保證工程建設高效優質，保證建設資金的安全和有效使用以及投資效益，工程的項目法人廣東興發精密制造有限公司（以下簡稱發包人）與中標單位（以下簡稱承包人），特訂立如下合同。第一條雙方的權利和義務（一）嚴格遵守黨和國家有關法律法規的有關規定。（二）嚴格執行廠房二門窗工程的合同文件，自覺按合同辦事。（三）雙方的業務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則（除法律認定的商業機密和合同文件另有規定之外），不得損害國家和集體利益，違反工程建設管理規章制度。（四）建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監督并認真查處違法違紀行為。（五）發現對方在業務活動中有違反廉政規定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。（六）發現對方嚴重違反本合同義務條款的行為，有向其上級有關部門舉報、建議給予處分并要求告知處理結果的權利。第二條發包人的義務（一）發包人及其工作人員不得索要和接受承包人的禮金、有價證券和貴重物品，不得在承包人報銷任何由發包人或個人支付的費用等。（二）發包人工作人員不得參加承包人安排的超標準宴請和娛樂活動；不得接受承包人提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。（三）發包人及其工作人員不得要求或者接受承包人為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。（四）發包人工作人員的配偶、子女不得從事與發包人工程有關的材料設備供應、工程分包、勞務等經濟活動。（五）發包人及其工作人員不得以任何理由向承包人推薦分包單位，不得要求承包人購買合同規定外的材料和設備。第三條承包人義務（一）承包人不得以任何理由向發包人及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。（二）承包人不得以任何名義向發包人及其工作人員報銷應由發包人或個人支付的任何費用。（三）承包人不得以任何理由安排發包人及其工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。（四）承包人不得為發包人或個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。第四條違約責任（一）發包人及其工作人員違反本合同第一、二條，按管理權限，根據有關規定，給予黨紀、政紀或組織處理；涉嫌犯罪的移交司法機關追究刑事責任；給承包人造成經濟損失的，應予以賠償。（二）承包人及其工作人員違反本合同第一、二條，按管理權限，根據有關規定，給予黨紀、政紀或組織處理；給發包人造成經濟損失的，應予以賠償；情節嚴重的，發包人建議工程建設主管部門給予承包人一至三年內不得進入其主管的工程建設市場的處罰。第五條雙方約定：本合同由雙方或雙方上級單位的紀檢監察機關負責監督。由發包人或發包人上級單位的紀檢監察機關約請承包人或承包人上級單位的紀檢監察機關對本合同履行情況進行檢查，提出本合同規定范圍內的裁定意見。第六條本合同有效期為發包人與承包人雙方簽署之日起至該工程項目竣工驗收并結清項目款后止。第七條本合同作為廠房二門窗工程施工合同的附件，與施工合同具有同等的法律效力，經合同雙方簽署立即生效。第八條本合同發包人與承包人雙方各執一份，并送交雙方監督單位一份。（以下無正文內容）（以下為合同簽署頁，無正文內容）發包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地址：地址：郵政編碼：郵政編碼：電話：電話：傳真：傳真：發包人監督單位：（蓋章）承包人監督單位：（蓋章）2020年月日2020年月附件3：安全生產合同在廣東興發精密制造有限公司廠房二門窗工程工程施工合同的實施過程中創造安全、高效的施工環境，搞好本項目的安全管理工作，本項目業主廣東興發精密制造有限公司（以下簡稱“發包人”）與承包人特此簽訂安全生產合同：一、發包人職責1．嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規，認真執行工程承包合同中的有關安全要求。2.按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。3.重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即：同時設計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。4.組織對承包人施工現場安全生產檢查，監督承包人及時處理發現的各種安全隱患。二、承包人職責1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規和有關安全生產的規定，認真執行工程承包合同中的有關安全要求。2.堅持“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則，加強安全生產宣傳教育，增強全員安全生產意識，建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度，配備專職及兼職安全