建變電站施工合同_第1頁
建變電站施工合同_第2頁
建變電站施工合同_第3頁
建變電站施工合同_第4頁
建變電站施工合同_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

建變電站施工合同1.引言2.項目概述2.1甲方要求乙方完成的工作內容包括但不限于：變電站土建施工設備安裝與調試配套工程2.2項目工期：本項目的工期自合同簽訂之日起計算，預計完成時間為合同生效后[工期]天內。3.合同金額3.1根據雙方的協商，本項目的合同總金額為__[金額]__元。3.2付款方式：預付款：甲方需在合同生效后的[預付款時間/比例]內向乙方支付預付款[預付款金額]元。進度款：根據項目進度和雙方約定的付款節點，甲方將按照計劃支付進度款，每次支付金額不超過合同總金額的[進度款比例]。最終付款：待乙方完成所有工作后，甲方將支付尾款__[尾款金額]__元。4.質量保證4.1乙方應按照國家相關標準和甲方的要求，使用合格的材料和工藝進行施工。乙方保證施工過程中的質量符合國家標準，并承擔施工質量的法律責任。4.2乙方對施工過程中出現的質量問題承擔相關修復和換新責任，不得向甲方收取任何費用。4.3乙方應向甲方提供變電站竣工驗收報告，并確保變電站符合甲方的要求和標準。5.變更與索賠5.1雙方約定，在合同履行過程中，如發生變更的情況，應當及時協商解決，并按照約定的程序辦理相關變更手續。5.2如因甲方原因導致工程變更或停工，甲方應與乙方協商合理的經濟補償。5.3如因乙方原因導致工程變更或延期完成，乙方應承擔相應的違約責任，并按照約定的方式向甲方支付違約金。6.違約責任6.1甲方違約責任：如甲方未按時支付款項，甲方應按照約定的方式向乙方支付違約金。如甲方未按照約定要求提供必要的配合和支持，導致工期延誤或施工質量不達標，甲方應承擔相應的責任。6.2乙方違約責任：如乙方未按時完成工程，乙方應按照約定的方式向甲方支付違約金。如乙方施工過程中存在違反國家相關法律法規的行為，乙方將承擔相應的法律責任。7.保密條款7.1雙方必須對本合同涉及的商業與技術信息以及工程施工過程中所獲得的信息予以保密。7.2未經對方書面同意，任何一方不得向第三方透露、出售、轉讓或使用另一方的保密信息。8.合同終止8.1合同終止的情形：雙方協商一致達成解約協議；乙方嚴重違約，未在限期內改正；甲方支付相關費用后，乙方未能按照合同要求履行義務。8.2合同終止后的處理：終止前的權利和義務仍然有效；終止后的權利和義務應按照協議進行處理。9.法律適用和爭議解決9.1本合同的訂立、效力和解釋均適用法律。9.2如發生爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的法院提起訴訟。10.其他條款10.1本合同的附

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論