第頁共頁承攬加工合同4篇【精選】承攬加工合同4篇承攬加工合同篇1定作方：合同編號：簽訂地點：承攬方：簽訂時間：一、加工標的貨物名稱型號面料顏色單位數量單價總金額交貨地點及期限交期：出口國：合計人民幣〔大寫〕按實際金額結算單價含線稅封箱帶二、定作方提供材料〔假設定作方提供材料，那么必須填寫〕材料質量數量提供日期消耗定額面料.里料一等按定單數量到位按實際排版單耗三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員根據行業標準進展檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649的標準驗收。五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否那么由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。六、加工物品的包裝按定作方的要求。七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或局部定作任務轉移給第三方完成，否那么將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。〔定做方自提〕。九、承攬方應該在貨物消費完成后、出運前組織進展驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承當〔包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推延而引起的空運費等〕。十一、付款方式：內部結算。十二、其他約定事項：1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進展必要的監視檢查，2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保存封樣，由承攬方無償提供。3、假設由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送到達定作方指定地點。4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承當。十三、違約責任：任何一方違約的應承當違約責任，除應承當因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。十五、未盡事項雙方協議解決。定做方：代表人：時間：承攬方：代表人：時間：承攬加工合同篇2認立合同雙方：承攬方：定作方：定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品編號名稱規格單位數量第二條加工成品質量要求：第三條原材料的提供方法及規格、數量、質量：用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。1.原材料等物品交〔提〕日期計算，雙方協商。第四條技術資料、圖紙由承攬方提供承攬方在按照定作方的要求進展工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方答應不得留存技術資料的復制品。3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元〔即總價款的%〕，在加工量到達%，定作方付給承攬方元〔即總價款的%〕，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元〔即總價款的%〕，預留元作為質保金一年后付清。〔價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因此造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監視檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。〕第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸方法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其它〔如：.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。等等。〕第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承當逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理；少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補交等〕，應當向定作方償付違約金＿＿元；〔合同中無詳細規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金〕以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提早交付定作物，定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的＿＿％〔30－50％的幅度〕或酬金總額的＿＿％〔30－50％幅度〕違約金。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規定的方法和期限對定作方提供的原材料進展檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承當責任。十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承當逾期交付的責任。十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承當承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償缺乏局部；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故回絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位〔人〕，承當因此而多支出的費用。第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予承當違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延承受或無故拒收期間發生的，定作方應當承當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿〔如經鑒證或公證，那么應送鑒證機關或公證機關〕各留存一份。定作方：〔蓋章〕承攬方：〔蓋章〕代表人：〔蓋章〕代表人：〔蓋章〕地址：地址：：：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：年月日訂承攬加工合同〔二〕現有_________________單位將______________〔地點或加工件全稱〕交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原那么特制定以下條款，望雙方遵守。甲方：________________________乙方：________________________一、工程工程1、工程名稱_____________________________________________2、工程地點_____________________________________________3、工程范圍_____________________________________________4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。〔不可抗拒原因順延〕二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的`地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停頓施工。〔所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應〕三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。四、加工產品交付地點________________________________。五、加工產品〔工程〕總價人民幣____________________元整，大寫〔________________________________元整〕。〔此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。〕六、付款方式__________________1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________％。2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價_______________％。3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。5、驗收合格后一次性支付加工件總額。七、產品質量保修期1、玻璃_________________2、鋼材_________________3、鋁材_________________4、油漆_________________5、噴塑_________________八、平安消費乙方必須認真貫徹有關平安施工的規章制度，服從甲方安全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守平安操作規程，施工中如因違背操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。九、驗收：甲方應在乙方向甲方提交工程進度或開工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。十、違約責任：合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提早按照同等獎勵。十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份本合同雙方簽字之日起生效，至工程完畢、工程款付清后自行失效。〔本合同所有來往____作為本合同附件具有同等法律效力〕。甲方：〔章〕乙方：〔章〕：：電子郵箱：電子郵箱：開戶行：開戶行：________年______月_____日承攬加工合同篇3定做方：地址：：法定代表人：承攬方：地址：：____________法定代表人：定做方委托承攬方加工___________________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、合同組成及內容1.1本合同標準由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。1.2原物料、包材、加工制成品之詳細品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、、____等，將作為本合同的組成局部，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。二、加工成品2.1定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量消費的產品，可批量消費之外的產品，雙方另行協商。三、加工成品質量要求3.1按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。3.2承攬方需為每單件產品提供產品合格證。假如國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準為準，承攬方應提供完好的成品以及相關的資料文件。四、訂單確認4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息或者快遞給承攬方。4.2承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單，指單品訂購數量_____套以上，特殊產品，指非承攬方正常產品〔正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下〕及新產品，雙方另行協商交貨期。4.3定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否那么承攬方不認可該訂單的有效性。4.4定做方給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求5.1定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。5.2產品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯絡方式等，詳細的包裝，以詳細的訂單要求為準。六、原材料的提供方法及規格、數量、質量6.1〔用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額〕。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。6.2〔用承攬方原料完成工作的〕，承攬方必須按照合同規定選用原材料，并承受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。七、技術資料、圖紙提供方法7.1承攬方在按照定做方的要求進展工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停頓工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。7.2定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。7.4由承攬方提供圖紙和技術資料進展消費，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可前方可按照訂單消費。八、價款按照詳細的訂貨單進展價款結算。九、驗收標準和方法9.1按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強迫要求的報告。9.3每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進展驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。9.4定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或工程，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因此造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。9.5當事人雙方對委托的定做物和工程質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監視檢驗機構提供檢驗證明。十、交貨的時間和地點10.1交〔提〕定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。10.2交〔提〕定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。十一、包裝、運輸及費用11.1發貨方應確保其供料或加工制成品包裝結實，并保障運輸過程平安。11.2發貨方應按收貨方確定的運輸道路、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關〔假設有〕加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符〔包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等〕，導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承當。十三、保密條款13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。13.2承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。13.3未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的〔包括但不限于〕數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。13.6承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以防止任何第三方從外部輕易地得到上述數據。13.7雙方同意定做方提供的包括工業機密和技術機密的文件均在上述義務的范圍內。13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保存。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。13.9上述所有的〔包括但不限于〕數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產品時使用。13.10應非常小心地對待專門為消費所發送的樣品，同時不可以讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被制止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。13.11承攬方和其合法繼承者，假如有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場消費制造。13.12在消費訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術機密應為定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單消費有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。十四、違約責任14.1未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承當逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。14.2交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理；少交、遲交局部定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。14.3未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承當因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。14.4逾期交付定做物〔包括返修、更換、補交等〕，應當向定做方償付違約金____元；〔合同中無詳細規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定做方償付違約金〕以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。14.5未經定做方同意，提早交付定做物，定做方有權拒收。14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作局部價款總值的____%〔10%～30%〕或酬金總額的____%〔20%～60%〕的違約金。14.7異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。14.8實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位〔人〕，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位〔人〕外，并承當因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。14.10未按合同規定的方法和期限對定做方提供的原材料進展檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承當責任。14.11擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承當逾期交付的責任。14.12承攬方違背上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。十五、不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承當違約責任。十六、合同解除16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。16.2如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如_____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。十七、糾紛的處理對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交_____________方所在地的人民法院解決。本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________〔如經鑒證或公證，那么應送鑒證機關或公證機關〕各留存一份。定做方：公章：法定代表人：開戶銀行:帳號：法定地址：：________年_____月_____日承攬方：公章：法定代表人：開戶銀行：帳號：法定地址：：________年_____月_____日承攬加工合同篇4承攬方：身份證號：：定作方：_____________家具法定代理人：：_____________家具〔定作方〕委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原那么，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條：加工產品及工價〔見產品清單〕第二條：加工產品質量要求〔按照定作方公司品質部要求〕第三條：資料、圖紙提供方法1、承攬方在按照定作方公司的要求進展工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質