建筑工程期貨委托協議經典版(四篇)_第1頁
建筑工程期貨委托協議經典版(四篇)_第2頁
建筑工程期貨委托協議經典版(四篇)_第3頁
建筑工程期貨委托協議經典版(四篇)_第4頁
建筑工程期貨委托協議經典版(四篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩12頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第4頁共4頁建筑工程期貨委托協議經典版甲方:_____乙方:_____甲方委托乙方承擔水利用、污水回送專用管線規劃設計項目的管道工程規劃設計,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同執行。第一條、本合同簽訂依據1、《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程勘察設計市場管理規定》。2、國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。3、建設工程批準文件。第二條、本合同項目的名稱、規模、階段、投資及設計內容名稱:水利用、污水回送專用管線規劃設計項目工程地點為:從先污水處理廠開始下穿高速公路至北太陽能發電廠南端,沿北西側向北至甲方,自來水從東環與北一環垃圾中轉站接入,沿東環至北下穿高速公路后與中水利用、污水回送專用管線匯集并排鋪設至甲方。具體詳見附件一《項目示意圖》。設計內容:乙方應嚴格執行部、省、集團等相關工程規劃標準、設計規范及甲方對工程設計的特殊要求,完成甲方水利用、污水回送及自來水專用管線建設的現場測繪及施工設計。第三條、設計進度1、根據“設計委托書”中規定的時間要求,完成規定的設計內容(經過相關部門審查合格的3套完整施工設計圖)。2、設計文件交付時間:____年____月____日前。第四條、合同價款1、本合同規劃、使用設計費合計為元(大寫:_____),上述費用已經包含乙方所有費用,費用為含稅金價格,乙方不得另行要求其他費用。2、支付辦法:施工設計通過會審、設計圖紙交付后,乙方開具全額增值稅發票后30個工作日內甲方支付設計費的100%。第五條、雙方責任1、甲方責任1.1、甲方向乙方提交基礎資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行設計。1.2、甲方變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成乙方設計返工時,雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。1.3、簽訂本合同作為乙方設計開工的標志。1.4、甲方要求乙方比合同規定時間提前交付設計文件時,須征得乙方同意,不得嚴重背離合理設計周期。1.5、甲方應為乙方派駐現場的工作人員提供工作便利。2、乙方責任2.1、乙方應按國家規定和有關技術規范、標準進行設計,按本合同規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件,并對提交的設計文件的質量負責。2.2、設計合理使用年限為____年。2.3、負責對設計資料進行審查,負責該合同項目的設計聯絡工作。2.4、乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據損失程度向甲方支付賠償金。2.5、由于乙方原因,延誤了設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的千分之二。2.6、合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應雙倍返還甲方的合同設計費金額。2.7、乙方交付設計文件后,按規定參加有關部門的設計審查,并根據審查結論負責有關內容做必要調整補充建筑工程期貨委托協議經典版(二)委托單位(甲方):承攬單位(乙方):為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1、工程名稱:_____、2、工程地點:_____、3、承包范圍:參見合同附件之預算表。4、工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式:(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發包人包料。5、施工圖紙:雙方施工圖采取下列第_____種方式提供:(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)_____元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。6、施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前_____內取得有關部門確認或者批準。施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)。二、施工時間工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。三、甲方工作1、開工前_____天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。四、乙方工作1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。3、未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。5、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。五、驗收和標準1、按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。六、工程款付款方式如下表:付款時間付款百分比金額合同簽訂后開工前二至五天50%施工完成交付驗收后兩日內40%竣工驗收一個月后10%七、違約責任:1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_____元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_____%支付違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_____%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。八、質保期乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。九、其他:1、本合同一式份,2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協商一致后,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。委托方(甲方):承攬單位(乙方):代表人:_____代表人:_________日期:_____日期:_____地址:_____地址:_____電話:_____電話:_____傳真:傳真建筑工程期貨委托協議經典版(三)發包方(甲方):_____承包方(乙方):_____茲有乙方現承包甲方發包的工程,根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,達成如下條款,并共同遵守執行。一、工程概況1、工程名稱:__________________________________________.2、工程地點:__________________________________________.3、承包內容:__________________________________________.4、承包范圍:__________________________________________.5、承包方式:__________________________________________.6、質量要求:__________________________________________.7、工期要求:____年____月____日至____年____月____日。二、甲方工作1、甲方指派_____為駐工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面、全權負責現場的管理工作,對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。2、負責向乙方提供臨時水電。三、乙方工作1、乙方_____為駐工地代表,常駐現場,負責履行合同范圍內的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監督和管理。2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。3、未經甲方同意,不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。四、關于質量的約定1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質量達到施工合同要求,相關質量驗收規范作為本工程的質量評定驗收標準。2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。4、本工程質保期為壹年,質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題,乙方須無償履行保修責任。五、關于工期的約定1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。3、因業主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。六、關于價款和結算的約定1、雙方商定本工程合同承包價格_____元(人民幣)。2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。3、付款方式:(1)開工后____日內,甲方付款30%_____元作為乙方的前期進場費。(2)水電工程隱蔽驗收后,甲方付款30%_____元(3)瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時,甲方付款15%_____元。(4)竣工驗收合格后,甲方付款20%_____元。(5)余款5%_____元待____年保修期滿后結清。七、關于材料的約定1、甲方負責同業主聯系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經乙方驗收入庫后,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,并在承包價格中相應扣減。3、所有進場的業主供材,乙方不得擅自挪用。八、關于安全生產的約定1、甲乙雙方另行簽訂安全協議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度,以及對文明現場和安全生產的要求。3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款,嚴禁在施工現場發生____等行為。九、關于違約責任的約定1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金_____元。3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身_____,在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失,由乙方承擔經濟賠償責任。4、如乙方違約給甲方造成經濟損失,由乙方負責經濟賠償,且甲方有權單方終止本合同。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協商解決。甲方(簽章):_____乙方(簽字):_____日期:____年____月____日建筑工程期貨委托協議經典版(四)發包方(甲方):承包方(乙方):按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:(一)工程概況1.1、工程名稱:辦公樓裝修1.2、工程地點:上東新鄰里辦公樓1.3、承包范圍:3F_____4F室內裝飾工程1.4、承包方式:包工包料1.5、工期:本工程自____年____月____日開工,于____年____月____日竣工。1.6、工程質量:優良元,大寫(二)甲方工作2.1、開工前7天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明1份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。處理好土建、空調、供暖及水電、門窗等遺留問題并協調各方記錄在案。向乙方提供清楚的施工界面。向乙方提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項,水電費由甲方承擔。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。2.2、指派進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。2.3、如確實需要拆改原建筑結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。2.4、甲方要及時確認材料樣板、驗收工作,按時支付工程款。2.5、協調有關部門做好現場保衛、消防、安全處理等工作,并承擔相應費用。(三)乙方工作3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。3.2施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。(四)關于工期的約定4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方趕工采取的措施費用。4.2、因甲方原因未按約定完成工作,影響工期,工期順延。4.3、因乙方責任,不能按工期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。4.4、因設計變更或非人為原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導致停工24小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。(五)關于工程質量及驗收的約定5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73_____91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300_____88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。5.2、本工程質量應達到質量評定優良標準。5.3、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。(六)、關于工程價款及結算的約定6.1、雙方商定本合同價款采用第(3)種;(1)固定價格(2)固定價格加價%包干風險系數計算。(3)包工包料。6.2、工程進度款與支付:竣工驗收合格后____日內付款95%,5%為交工驗收備案開始計滿一年的質保金。(七)、有關安全生產和防火的約定7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。7.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論