監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制練習(xí)題(二)及答案打印

單選題（共100題）1、預(yù)制安裝墩臺身和蓋梁的施工中使用受力裝置和受力臨時結(jié)構(gòu)時應(yīng)進行專門設(shè)計和驗算，并經(jīng)（）審批。A.監(jiān)理工程師B.施工單位負(fù)責(zé)人C.施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人D.建設(shè)單位【答案】A2、下列不需要抽檢的是（）。A.鋼筋、水泥、瀝青、石灰和碎石、砂等原材料B.分項工程中的關(guān)鍵項目和結(jié)構(gòu)主要尺寸C.施工單位自制的工程構(gòu)配件D.監(jiān)理工程師有疑問的工程材料【答案】C3、噴射混凝土施工應(yīng)采用（）工藝。A.濕噴B.干噴C.半濕噴D.潮噴【答案】A4、用承租的機械設(shè)備和施工機具及配件的，由承租單位出租單位和安裝單位共同進行驗收，驗收合格方可使用。驗收合格后（）日之內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\輸主管部門登記。A.15B.30C.45D.60【答案】B5、下列不屬于施工組織設(shè)計的內(nèi)容是（）。A.工程概況B.施工進度計劃C.施工成本計劃D.施工平面布置【答案】C6、防水層鋪設(shè)施工，鋪掛的固定點間距（）。A.拱部宜為0.5~0.7mB.側(cè)墻宜為0.5~0.7mC.拱部宜為0.7~1.0mD.在凸處適當(dāng)加密固定點【答案】A7、在編制基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算前（）要認(rèn)真做好各項清理工作。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.設(shè)計人【答案】A8、當(dāng)樁長超過（）m樁基內(nèi)宜布置聲測管，一般布置3-4根。A.20B.30C.40D.50【答案】C9、（）是在預(yù)先分析各種風(fēng)險因素及其導(dǎo)致目標(biāo)偏離的可能性和強度的基礎(chǔ)上，擬定并采取各種有針對性的預(yù)防措施進行控制，從而減少乃至避免目標(biāo)偏離，保證計劃目標(biāo)得以實現(xiàn)的控制方式。A.直接控制B.間接控制C.主動控制D.被動控制【答案】C10、植物養(yǎng)護和管理包括從（）的養(yǎng)護和管理。A.綠化植物開始種植到竣工結(jié)束B.綠化植物開始種植到工程缺陷責(zé)任期結(jié)束C.綠化植物開始種植到保修期結(jié)束D.綠化植物進場到工程缺陷責(zé)任期結(jié)束【答案】B11、我國安全生產(chǎn)工作的基本方針是（）。A.安全生產(chǎn)重于泰山B.安全第一，以人為本，綜合治理C.安全第一，重在預(yù)防D.安全第一，預(yù)防為主，綜合治理【答案】D12、以下屬于粗集料主要檢測項目的是（）。A.細(xì)度模數(shù)B.堆積密度C.機制砂的石粉含量D.壓碎值指標(biāo)【答案】D13、在下列施工區(qū)域，應(yīng)該按照冬期施工要求進行路基施工的是（）。A.在季節(jié)性凍土地區(qū)，晝夜平均溫度在0℃以下，且連續(xù)10d以上B.在季節(jié)性凍土地區(qū)，晝夜平均溫度在-3℃以下，且連續(xù)7d以上C.在季節(jié)性凍土地區(qū)，晝夜平均溫度在0℃以下，且連續(xù)7d以上D.在季節(jié)性凍土地區(qū)，晝夜平均溫度在-3℃以下，且連續(xù)10d以上【答案】D14、噴射混凝土施工應(yīng)采用（）。A.干噴工藝B.潮噴工藝C.濕噴工藝D.混合噴工藝【答案】C15、下列不屬于路基沉陷的原因的是（）A.碾壓遍數(shù)過多B.路基填料不當(dāng)C.填筑方法不合理D.壓實不足【答案】A16、某橋梁灌注樁清孔后沉積層仍超過規(guī)定厚度，二次清孔后，孔深增加，澆筑后的實際樁長比設(shè)計樁長增加了1.5m。承包人要求對增加的混凝土量給予計量。監(jiān)理工程師應(yīng)（）。A.給予計量B.不予計量C.計量所增混凝土量的一半D.和承包人協(xié)商后予以計量【答案】B17、竣工驗收建設(shè)項目綜合評分采取加權(quán)平均法計算，其中竣工驗收工程質(zhì)量得分權(quán)值為（），參建單位工作評價得分權(quán)值為0.3（項目法人占0.15，設(shè)計、施工、監(jiān)理各占0.05）。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.8【答案】C18、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，建筑施工企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置和安全生產(chǎn)管理人員配備的說法，正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備兼職安全生產(chǎn)管理人員B.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備注冊安全工程師C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員D.不需設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，但應(yīng)當(dāng)配備兼職安全生產(chǎn)管理人員【答案】C19、招標(biāo)控制價的審核工作由編制人負(fù)責(zé)，如果建設(shè)單位需要監(jiān)理工程師事先參與，（）應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位進行審核。A.設(shè)計單位B.監(jiān)理工程師C.建設(shè)主管部門D.政府監(jiān)督機構(gòu)【答案】B20、以下關(guān)于質(zhì)量體系審核與評審，說法錯誤的是（）A.開展質(zhì)量體系審核和評審是保持質(zhì)量體系持續(xù)有效運行的次要手段B.是對體系要素進行審核、評價，確定其有效性C.是對運行中出現(xiàn)的問題采取糾正措施，對體系的運行進行管理，保持體系的有效性D.評價質(zhì)量體系對環(huán)境的適應(yīng)性，對體系結(jié)構(gòu)中不適應(yīng)的要素采取改進措施【答案】A21、工程項目施工單位要成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由（）擔(dān)任，成員由各部門負(fù)責(zé)人以及分包單位負(fù)責(zé)人組成。A.項目經(jīng)理B.安全總監(jiān)C.副經(jīng)理D.總工程師【答案】A22、隧道洞口開挖采用臺階法施工時，上臺階高度宜為（）m，裝渣機械應(yīng)緊跟開挖面，減少扒渣距離。A.1.5B.2.0C.2.5D.3.0【答案】C23、事故致因系統(tǒng)要素（4M要素），不包括（）。A.人B.設(shè)備C.機器D.管理【答案】B24、施工方案需要專家論證、審查時，專家組論證、審查的內(nèi)容不包括（）。A.專項施工方案內(nèi)容是否完整B.安全施工的基本條件是否滿足現(xiàn)場實際情況C.專項施工方案編審程序是否符合要求D.專項施工方案計算書和驗算依據(jù)是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范【答案】C25、關(guān)鍵項目的合格率不低于（）（機電工程為100％），否則該檢查項呂為不合格。A.85％B.90％C.95％D.98％【答案】C26、某投資方案一次性投資500萬元，估計投產(chǎn)后各年的平均凈收益為80萬元，則該方案的靜態(tài)投資回收期為（）年。A.5.26B.6.25C.7.14D.8.25【答案】B27、先張法預(yù)應(yīng)力施工，橫梁需要有足夠的剛度，受力后撓度不應(yīng)大于（）。A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】B28、開挖至零填、路塹路床部分后，應(yīng)及時進行路床施工；如不能及時進行，宜在設(shè)計路床頂高程以上預(yù)留至少（）厚的保護層。A.150mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】C29、圍巖基本分級應(yīng)由（）兩個因素確定。A.圍巖的堅硬程度和地下水B.圍巖完整程度和初始應(yīng)力C.巖石的堅硬程度和巖體的完整程度D.巖體的完整程度和地下水【答案】C30、按照年度施工產(chǎn)值配備專職安全生產(chǎn)管理人員，不足5000萬元的至少配備1名；5000萬元以上不足2億元的按每5000萬元不少于1名的比例配備;2億元以上的不少于（），且按專業(yè)配備。A.3名B.2名C.4名D.5名【答案】D31、（）應(yīng)建立重大風(fēng)險源的監(jiān)測及驗收、日常巡查、定期報告等工作制度，并組織實施。A.施工單位B.設(shè)計單位C.監(jiān)理單位D.建設(shè)單位【答案】A32、橋梁基礎(chǔ)混凝土承臺、墩臺施工，澆筑混凝土?xí)r，串筒、溜槽等的布置應(yīng)方便攤鋪和振搗，并應(yīng)明確劃分工作區(qū)域。混凝土澆筑完成后，應(yīng)及時進行養(yǎng)護，養(yǎng)護時間不得少于（）。A.3dB.7dC.14dD.28d【答案】B33、熱拌瀝青混合料面層施工時，碾壓作業(yè)時混合料的溫度，初壓溫度不應(yīng)低于120℃。碾壓終了的溫度，對于鋼輪壓路機不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B34、進度控制的過程中，重點就是要掌握進度的實際值，定期與計劃值進行比較找出偏差，并作出合理的進度計劃調(diào)整。由于（）單位原因造成工程進度延誤，且在監(jiān)理機構(gòu)簽發(fā)監(jiān)理指令后未有明顯改進以及工程在合同工期內(nèi)難以完成的，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)及時向建設(shè)單位報告，并按合同約定處理。A.施工B.監(jiān)理C.建設(shè)D.設(shè)計【答案】A35、下列關(guān)于森林更新的原則和標(biāo)準(zhǔn)的表述中，不正確的有（）。A.人工促進天然更新，補植.補播后的成活率和保存率達到人工更新的標(biāo)準(zhǔn)B.人工更新的當(dāng)年成活率應(yīng)當(dāng)不低于90%C.人工更新，3年后保存率應(yīng)當(dāng)不低于80%D.天然更新，每公頃皆伐跡地應(yīng)當(dāng)保留健壯目的樹種幼樹不少于6000株E.天然更新，每公頃皆伐跡地應(yīng)當(dāng)保留健壯目的幼苗不少于6000株，更新均勻度應(yīng)當(dāng)不低于60%【答案】B36、對于硬巖，周邊炮孔痕跡保存率ε≥（）%。A.90B.80C.70D.60【答案】B37、發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人收到承包人進度付款申請單后的（）天內(nèi)將進度應(yīng)付款支付給承包人。A.14B.24C.28D.36【答案】C38、對于上臺階開挖，每循環(huán)進尺，Ⅲ級圍巖宜不大于（）。A.2榀鋼架間距B.1榀鋼架間距C.3mD.5m【答案】C39、價值工程的核心內(nèi)容是（）。A.功能分類B.功能分析C.功能優(yōu)化D.成本分析【答案】B40、路面基層施工時，石灰穩(wěn)定材料或石灰粉煤灰穩(wěn)定材料層宜在當(dāng)天碾壓完成，最長不應(yīng)超過（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B41、采伐林木的單位和個人，應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，在采伐后的當(dāng)年或者次年內(nèi)必須完成更新造林任務(wù)。A.優(yōu)先發(fā)展人工更新B.人工更新.人工促進天然更新C.天然更新相結(jié)合D.公平公正E.合理利用【答案】A42、招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)項目具體情況確定各評分因素及評分因素權(quán)重分值，并對各評分因素進行細(xì)分（如有）、確定各評分因素細(xì)分項的分值，各評分因素權(quán)重分值合計應(yīng)為（）。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C43、雨期開挖巖石路基，爆破的炮眼宜（）設(shè)置。A.向上傾斜30°B.向下傾斜30°C.水平D.垂直【答案】C44、在隧道施工過程中，洞頂和洞外的排水，多采用（）實施。A.二次襯砌B.復(fù)合式襯砌施工工藝C.截水溝、排水溝D.防水混凝土【答案】C45、實現(xiàn)充分流水條件是（）。A.施工段數(shù)等于工序數(shù)B.施工段數(shù)至少達到2個C.施工段數(shù)大于或等于工序數(shù)D.施工段數(shù)小于工序數(shù)【答案】C46、以下不需要對張拉設(shè)備重新進行標(biāo)定的是（）。A.使用時間5個月B.張拉次數(shù)400次C.使用過程中千斤頂或壓力表出現(xiàn)異常情況D.千斤頂檢修或更換配件后【答案】A47、安全管理制度的中心是（）A.安全生產(chǎn)責(zé)任制B.安全教育培訓(xùn)制度C.安全生產(chǎn)技術(shù)交底制度D.安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度【答案】A48、面層養(yǎng)護初期，人、畜、車輛不得通行，達到設(shè)計彎拉強度的（）%后可允許與工程施工有關(guān)的行人通行。A.20B.30C.40D.50【答案】C49、以下關(guān)于橋梁基礎(chǔ)混凝土承臺施工質(zhì)量要求，說法不正確的有（）。A.承臺施工前應(yīng)進行樁基等隱蔽工程的質(zhì)量驗收，樁基內(nèi)的取芯孔和聲測管預(yù)留孔應(yīng)處理密實B.樁頂?shù)幕炷撩鎽?yīng)按縱向施工縫的要求鑿毛，樁頭預(yù)留鋼筋上的泥土及鱗銹等應(yīng)清理干凈C.承臺基底為軟弱土層時，應(yīng)按設(shè)計要求采取措施，避免在澆筑承臺混凝土過程中產(chǎn)生不均勻沉降D.承臺的鋼筋和混凝土應(yīng)在無水條件下進行施工，施工時應(yīng)根據(jù)地質(zhì)、地下水位和基坑內(nèi)的積水等情況采取防水或排水措施【答案】B50、有AB兩個測量員，分別測量兩段不同的公路。A測量員：測量10次，公路長平均值為1500m，標(biāo)準(zhǔn)差S為0.3m；B測量員：測量10次，公路長平均值為2800m，標(biāo)準(zhǔn)差S為0.3m，則（）。A.A測量員測量精度更高B.B測量員測量精度更高C.兩名測量員測量精度相同D.無法比較這兩名測量員的測量精度【答案】B51、商品房預(yù)售許可程序包括（）。A.受理B.審核C.登記D.許可E.公示【答案】A52、預(yù)防洞口坍塌措施，不符合規(guī)定的是（）A.按設(shè)計要求進行邊坡仰坡放線，自上而下逐段開挖，不得掏底開挖或上下重疊開挖B.宜采用深眼大爆破開挖邊（仰）坡C.洞口支擋工程應(yīng)結(jié)合土石方開挖一并完成D.清除洞口上方可能滑塌的表土、樹木及危石等【答案】B53、依據(jù)公路水運工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄，下列淘汰類型屬于禁止的是（）。A.碘鎢燈B.高墩滑模施工工藝C.有堿速凝劑D.隧道初期支護混凝土“潮噴”工藝【答案】C54、當(dāng)鋼結(jié)構(gòu)處在有腐蝕介質(zhì)環(huán)境或外露且設(shè)計有要求時，應(yīng)進行涂層附著力測試，在檢測處范圍內(nèi)，當(dāng)涂層完整程度達到（）以上時，涂層附著力達到合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】C55、下列進度控制的措施中，不屬于技術(shù)措施的是（）。A.審查承包人的施工技術(shù)方案B.編制進度控制工作細(xì)則C.嚴(yán)格控制合同變更D.建立計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，采用信息化施工管理手段【答案】C56、高速公路水泥穩(wěn)定類基層壓實度應(yīng)達到（）。A.96％B.97％C.98％D.99％【答案】C57、在品質(zhì)工程評價標(biāo)準(zhǔn)中，（）為控制指標(biāo)。A.基本要求B.評價指標(biāo)C.加分指標(biāo)D.總體評價【答案】A58、某公司從銀行借款5000萬元，年復(fù)利率i=10%，試問5年后一次需支付本利和（）萬元。A.6052.56B.7320.50C.7551.65D.8052.55【答案】D59、工業(yè)廢渣路堤填筑應(yīng)采用細(xì)粒土進行包邊防護，包邊土應(yīng)與工業(yè)廢渣同步施工，寬度宜不小于（）m，包邊土底部0.5m范圍宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A60、實行施工總承包的建設(shè)工程，由（）負(fù)責(zé)上報安全事故。A.建設(shè)單位B.總承包單位C.分包單位D.監(jiān)理單位【答案】B61、某公路工程質(zhì)量事故造成3000萬元的直接經(jīng)濟損失，該質(zhì)量事故屬于（）。A.特別重大質(zhì)量事故B.重大質(zhì)量事故C.較大質(zhì)量事故D.一般質(zhì)量事故【答案】C62、商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人的，下列說法正確的有（）。A.買受人可以請求解除合同B.買受人可以要求出賣人賠償損失C.買受人可以要求出賣人承擔(dān)不超過已付房款50%的懲罰性賠償金D.買受人可以要求出賣人承擔(dān)不超過已付房款一倍的懲罰性賠償金E.買受人可以要求出賣人承擔(dān)不超過已付房款兩倍的懲罰性賠償金【答案】A63、下列不屬于混凝土下部結(jié)構(gòu)的是（）。A.橋臺混凝土B.橋墩混凝土C.臺帽混凝土D.基礎(chǔ)混凝土【答案】D64、（）在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告前，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。A.施工單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.設(shè)計單位【答案】B65、以下關(guān)于總價合同和單價合同的說法錯誤的是（）A.總價合同可以分為固定總價合同和可調(diào)總價合同兩類B.采用總價合同的計價模式的招標(biāo)文件中，招標(biāo)人必須提供工程量清單C.單價合同的核心就是按照工程量清單計價模式進行招投標(biāo)并簽訂施工承包合同D.單價合同可以分為固定單價合同和可調(diào)單價合同兩類【答案】B66、（）的專項施工方案，施工單位可以不組織專家進行論證、審查。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.防腐工程【答案】D67、工作面附近20m以內(nèi)風(fēng)流中甲烷濃度必須小于（），應(yīng)采用濕式鉆孔法。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】A68、對于路基地下排水工程，排水墊層的厚度宜不小子300mm，墊層材料應(yīng)采用天然砂礫或中粗砂，含泥量應(yīng)不大于（）%。A.2B.3C.5D.6【答案】C69、某工程組織非節(jié)奏流水施工，三個施工過程在4個施工段上的流水節(jié)拍分別為5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，則該工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C70、采用計日工計價的任何一項變更工作，應(yīng)從（）中支付。A.單價子目B.總價子目C.暫列金額D.暫估價【答案】C71、梁式橋拓寬改建拼接施工前，（）應(yīng)督促和審查施工單位做好準(zhǔn)備工作。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理工程師C.施工單位項目經(jīng)理D.施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人【答案】B72、工程保修期終止后（）天內(nèi)，監(jiān)理人應(yīng)向承包人簽發(fā)保修期終止證書。A.7B.14C.21D.28【答案】D73、某工程出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，造成10人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.一般事故D.較大事故【答案】B74、開挖整體穩(wěn)定性好的硬質(zhì)巖石邊坡時，宜采用光面爆破或（）。A.鉆孔爆破B.藥壺爆破C.預(yù)裂爆破D.深孔爆破【答案】C75、路基試驗路段應(yīng)選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段，長度宜不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B76、對于路基地表排水工程，一般要求截水溝先行施工，與其他排水設(shè)施銜接平順，縱坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C77、下列關(guān)于工程費用監(jiān)理的措施的說法正確的是（）。A.工程費用監(jiān)理的措施包括組織措施、經(jīng)濟措施、技術(shù)措施B.經(jīng)濟措施與技術(shù)措施相結(jié)合是控制工程費用的有效手段C.及時進行工程計量不屬于經(jīng)濟措施D.對主要施工技術(shù)方案進行技術(shù)經(jīng)濟比較屬于組織措施【答案】B78、運營費用中的養(yǎng)護管理費一般按公路等級，依據(jù)交通運輸主管部門上年度每公里養(yǎng)護管理支出的平均值綜合計算,大中修及技術(shù)改造一般按通車后每隔6~8年左右進行一次，每次大中修及技術(shù)改造的費用按工程建設(shè)投資額的（）左右計算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C79、下列經(jīng)濟效果評價指標(biāo)中，屬于動態(tài)評價指標(biāo)的是（）。A.投資收益率B.償債備付率C.內(nèi)部收益率D.借款償還期【答案】C80、對于重大事故隱患，施工單位應(yīng)當(dāng)在確定后（）個工作日內(nèi)向直接監(jiān)管的交通運輸主管部門報備，其中涉及民爆用品、危險化學(xué)品及特種設(shè)備等重大事故隱患的，還應(yīng)向相應(yīng)的主管部門報備。A.3B.5C.10D.15【答案】B81、對于梁式橋標(biāo)準(zhǔn)跨徑是指（）A.橋跨結(jié)構(gòu)相鄰兩支座中心之間的距離B.相鄰兩個橋墩中心之間的距離C.相鄰橋墩（臺）間凈距D.梁板的長度【答案】B82、一些工程缺陷可能涉及的技術(shù)領(lǐng)域較廣，甚至有時往往根據(jù)合同及規(guī)范也難以決策時，應(yīng)當(dāng)（）。A.試驗驗證B.定期觀測C.專家論證D.返工維修【答案】C83、工程項目系統(tǒng)本身的狀態(tài)和外部環(huán)境是不斷變化的，相應(yīng)地就要求控制工作也隨之變化，目標(biāo)控制的能力和水平也要不斷提高，這表明目標(biāo)控制是一種（）過程。A.主動控制B.動態(tài)控制C.正饋控制D.反饋控制【答案】B84、面層水泥混凝土使用的機制砂細(xì)度模數(shù)宜在（）。A.2.0～3.1B.2.3～3.7C.2.0～3.7D.2.3～3.1【答案】D85、軟基處理方法中，強夯置換施工說法不正確的是（）。A.強夯置換材料應(yīng)采用級配好的片石、碎石、礦渣等堅硬的粗顆粒材料B.粒徑大于300mm的顆粒含量宜不大于總質(zhì)量40%C.夯點可采用正方形或等邊三角形布置，間距宜為5－7mD.在強夯能級不變的條件下，宜采用重錘、低落距【答案】B86、下列關(guān)于招標(biāo)控制價的說法中，錯誤的是（）。A.招標(biāo)人可以自行決定是否編制標(biāo)底B.招標(biāo)人可以規(guī)定最低投標(biāo)限價C.國有資金投資的工程建設(shè)項目應(yīng)實行工程量清單招標(biāo)，必須編制招標(biāo)控制價D.招標(biāo)人設(shè)有最高投標(biāo)限價的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中明確最高投標(biāo)限價或者最高投標(biāo)限價的計算方法【答案】B87、某銀行給企業(yè)貸款100萬元，年利率為4%，貸款年限3年，到期后企業(yè)一次性還本付息，利息按復(fù)利每半年計息一次，到期后企業(yè)應(yīng)支付給銀行的利息為（）萬元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B88、下列關(guān)于公開招標(biāo)的說法中，不正確的是（）。A.投標(biāo)單位多，競爭激烈B.有利于降低工程造價，提高工程質(zhì)量和縮短工期C.招標(biāo)工作量大，成本大D.又名有限競爭性招標(biāo)【答案】D89、在項目的控制系統(tǒng)中，（）分系統(tǒng)貫穿于項目實施的全過程。A.組織B.程序C.手段D.信息【答案】D90、費用監(jiān)理的方法不包括（）。A.反饋監(jiān)理B.前饋監(jiān)理C.過程監(jiān)理D.跟蹤監(jiān)理【答案】D91、下列不屬于監(jiān)理人員在費用監(jiān)理中的權(quán)限的是（）。A.工程計量權(quán)B.工程變更的單價商議權(quán)C.付款審批權(quán)D.付款簽證權(quán)【答案】B92、施工過程中，應(yīng)對控制網(wǎng)（點）進行不定期的檢測和定期復(fù)測，定期復(fù)測周期不應(yīng)超過（）個月。A.3B.5C.6D.9【答案】C93、（），安全監(jiān)理人員應(yīng)審查施工單位報送的分包單位安全生產(chǎn)許可證、三類人員的安全資格證書及特殊工種作業(yè)人員上崗資格證書。A.分包工程開工前B.總體工程開工前C.分部工程開工前D.分項工程開工前【答案】A94、作為路面結(jié)構(gòu)中的承重層，且具有足夠的強度和剛度，指的是（）。A.面層B.基層C.墊層D.聯(lián)結(jié)層【答案】B95、關(guān)于熱拌瀝青混合料施工氣候條件的說法，不正確的是（）。A.瀝青混合料的攤鋪應(yīng)避免在雨季進行B.當(dāng)路面滯水時，應(yīng)快速施工C.施工氣溫低于10℃時，應(yīng)停止攤鋪D.未經(jīng)壓實即遭雨淋的瀝青混合料應(yīng)全部清除，更換新料【答案】B96、施工單位法定代表人、生產(chǎn)經(jīng)營負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理每年接受安全培訓(xùn)的時間不得少于（）學(xué)時。A.20B.30C.40D.50【答案】B97、國有資金投資的工程建設(shè)項目應(yīng)實行工程量清單招標(biāo)，并應(yīng)編制（）。A.標(biāo)底B.招標(biāo)控制價C.最低投標(biāo)限價D.企業(yè)定額【答案】B98、下列不屬于施工進度分析步驟的是（）。A.工程進度分析前的準(zhǔn)備B.找出工程完成情況差的原因C.進行因素分析，找出影響最重要的因素D.提出建議和結(jié)論【答案】A99、某分部工程有3個施工過程，分為5個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過程流水節(jié)拍分別是10d、10d、5d，則該分部工程的流水施工工期是（）d。A.40B.42C.45D.50【答案】C100、填石路堤施工時，每填筑高（）m宜檢測路基中線和寬度。A.1B.2C.3D.4【答案】C多選題（共40題）1、在價值工程中功能的分類按其重要程度，可以分為（）。A.必要功能B.使用功能C.基本功能D.過剩功能E.輔助功能【答案】C2、鋼橋構(gòu)件出廠時，監(jiān)理工程師應(yīng)檢查的資料有（）。A.焊縫全部修補記錄B.產(chǎn)品合格證C.鋼材和其他材料質(zhì)量證明書或試驗報告D.產(chǎn)品試板的試驗報告E.工廠試拼裝記錄【答案】BCD3、按引發(fā)的原因不同，工程變更的情況一般可歸納為（）。A.因設(shè)計不合理而引起的工程變更B.為滿足地方政府的要求而不得不進行的工程變更C.為優(yōu)化設(shè)計方案而出現(xiàn)的工程變更D.因承包人風(fēng)險原因而引起的工程變更E.因承包人的施工質(zhì)量事故而引起的工程變更【答案】ABC4、按強度構(gòu)成原則分，瀝青混合料分為（）。A.嵌擠原則構(gòu)成的結(jié)構(gòu)B.密實級配原則構(gòu)成的結(jié)構(gòu)C.懸浮密實結(jié)構(gòu)D.骨架空隙結(jié)構(gòu)E.骨架密實結(jié)構(gòu)【答案】AB5、下列哪些做法不符合法律的規(guī)定？()A.甲認(rèn)為乙欠自己2000元，擬通過督促程序要回這2000元，遂向自己所在住所地的法院申請支付令，法院予以受理B.甲與乙在簽訂的合同中約定，如有爭議，由合同履行地丙地人民法院或合同簽訂地丁地法院管轄，后爭議發(fā)生，甲向丁地法院起訴，法院根據(jù)管轄協(xié)議受理C.甲首先向丙地人民法院申請財產(chǎn)保全，而后又在丙地起訴住所地在乙地的被告丁D.分住在上海市三個區(qū)的甲乙丙三人合伙進行經(jīng)營，該合伙沒有注冊登記，后與另一公民丁發(fā)生爭議，丁向乙的住所地閘北區(qū)法院起訴該合伙組織【答案】ACD6、橋梁的下部構(gòu)造物包括（）等。A.橋墩B.支座C.橋臺D.伸縮縫E.基礎(chǔ)【答案】AC7、工程網(wǎng)絡(luò)計劃的優(yōu)化是指尋求（）的過程。A.工程總成本不變條件下資源需用量最少B.時間-費用優(yōu)化C.資源有限條件下最短工期安排D.工期不變條件下資源均衡安排E.工期固定條件下資源強度最小【答案】BCD8、按照公路工程管理權(quán)限,各級交通運輸主管部門應(yīng)于年初制訂年度竣工驗收計劃，并按計劃組織竣工驗收工作。列入竣工驗收計劃的項目，項目法人應(yīng)提前完成竣工驗收前的準(zhǔn)備工作。以下屬于公路工程竣工驗收應(yīng)具備的條件有（）。A.通車試運營3年以上B.交工驗收提出的工程質(zhì)量缺陷等遺留問題已全部處理完畢,并經(jīng)項目法人驗收合格C.竣工文件已按相關(guān)規(guī)定完成D.施工單位已按交通運輸部規(guī)定的內(nèi)容完成各自的工作報告E.工程決算已按交通運輸部規(guī)定的辦法編制完成，竣工決算已經(jīng)審計【答案】BC9、關(guān)于檢查監(jiān)督原則，下列說法正確的是：A.民事案件中的當(dāng)事人對審判人員在審判中的不法行為，都有權(quán)進行控告、檢舉，人民檢察院應(yīng)履行法律監(jiān)督的職責(zé)B.人民檢察院對人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，如果認(rèn)為有錯誤，應(yīng)當(dāng)提出抗訴或者檢察建議，推動再審程序，糾正既有錯誤，但是對已經(jīng)生效的調(diào)解書不能抗訴，只能提出檢察建議C.調(diào)解書是根據(jù)雙方當(dāng)事人的合意做出，不屬于檢察監(jiān)督的范圍D.如果調(diào)解書的內(nèi)容損害了國家利益、社會公共利益，人民檢察院應(yīng)當(dāng)通過抗訴或檢察建議的方式，推動對調(diào)解書的再審【答案】AD10、工程監(jiān)理單位監(jiān)理工作人員在開展費用監(jiān)理工作的過程中，應(yīng)遵循的依據(jù)包括（）。A.工程施工現(xiàn)場的地質(zhì)土質(zhì)和地貌B.工程招標(biāo)文件及其補遺書、修正澄清書C.工程施工合同協(xié)議書D.工程量清單計量規(guī)則E.工程施工過程中有關(guān)的往來文件【答案】BCD11、涵洞工程進出水口的質(zhì)量要求包括（）。A.砂礫墊層應(yīng)為壓實的連續(xù)材料層B.采用混凝土或圬工修筑C.帽石及一字墻應(yīng)表面平整、輪廓清晰、線條平直D.進出水口與上下游溝槽連接順適，流水暢通E.原材料及砂漿應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求【答案】BCD12、對于瀝青路面施工階段質(zhì)量控制，熱拌瀝青混合料面層質(zhì)量控制要點，以下說法正確的有（）。A.在鋪筑試驗路段之前14d，承包人應(yīng)安裝好與本項工程有關(guān)的全部試驗儀器和設(shè)備B.試驗路的目的是證實混合料的穩(wěn)定性以及拌和、攤鋪和壓實設(shè)備的效率和施工方法、施工組織的適應(yīng)性C.瀝青混合料攤鋪、壓實12h以后，應(yīng)對其厚度、密實度進行抽樣試驗D.經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的試驗路應(yīng)成為比較的標(biāo)準(zhǔn)E.未取得監(jiān)理機構(gòu)批準(zhǔn)，承包人應(yīng)重新鋪筑試驗路，費用由發(fā)包人承擔(dān)【答案】BCD13、屬于不良地質(zhì)地段的有（）。A.滑坡B.崩塌C.巖溶D.軟土地段E.膨脹地層【答案】ABCD14、路堤施工滿足施工規(guī)定參數(shù)有（）。A.孔隙率標(biāo)準(zhǔn)的松鋪厚度B.組合、壓實速度C.壓實遍數(shù)D.最大壓實干密度的松鋪厚度E.沉降差【答案】ABC15、下列橋梁布置和結(jié)構(gòu)有關(guān)的術(shù)語，說法正確的是（）。A.凈跨徑是：對于梁式橋，是設(shè)計洪水位上相鄰兩個橋墩（或橋臺）之間的凈距B.計算跨徑：對于有支座的橋梁，指橋跨結(jié)構(gòu)相鄰兩個支座中心之間的距離C.標(biāo)準(zhǔn)跨徑：對于梁式橋，是指兩相鄰橋墩中線之間的距離D.總跨徑：多孔橋梁中各孔標(biāo)準(zhǔn)跨徑的總和E.設(shè)計洪水位：橋梁設(shè)計中按規(guī)定的設(shè)計洪水頻率計算所得的高水位【答案】ABC16、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計劃優(yōu)化條件和目標(biāo)不同，通常有（）等幾種。A.工期優(yōu)化B.時間-費用優(yōu)化C.資源優(yōu)化D.時間優(yōu)化E.費用優(yōu)化【答案】ABC17、對于因人民法院行使審判監(jiān)督權(quán)啟動的再審，下列說法不正確的是：A.作出原審生效判決的法院，如果發(fā)現(xiàn)該判決確有錯誤，應(yīng)當(dāng)提交本法院院長決定是否再審B.作出原審生效判決法院的院長發(fā)現(xiàn)判決確有錯誤，可立即裁定中止原判決的執(zhí)行，并決定再審C.省高級人民法院有權(quán)對省內(nèi)任何一個縣人民法院作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決，確實存在錯誤的，提起審判監(jiān)督程序D.省內(nèi)某縣人民法院作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決，該省高級人民法院認(rèn)為該判決確有錯誤，要進行提審，此時，省高院必須裁定中止原判決、裁定的執(zhí)行【答案】ABD18、竣工驗收委員會由（）單位代表組成。A.建設(shè)單位B.交通運輸主管部門C.公路管理機構(gòu)D.造價管理機構(gòu)E.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)【答案】BCD19、關(guān)于填石路堤施工質(zhì)量監(jiān)理要點說法正確的有（）。A.填石路堤應(yīng)分層填筑壓實B.巖性相差大的填料應(yīng)分層或分段填筑，軟質(zhì)石料與硬質(zhì)石料不得混合使用C.填石路堤頂面與細(xì)粒土填土層之間應(yīng)填筑過渡層或鋪設(shè)無紡?fù)凉げ几綦x層D.壓實機械宜選用自重不小于15t的振動壓路機E.中硬、硬質(zhì)石料填筑路堤時，應(yīng)進行邊坡碼砌【答案】ABC20、下列選項中，關(guān)于選民資格案件的說法不正確的是：A.選民資格案件的審判組織可以是獨任審判員B.選民資格案件的審理必須在選舉日前審結(jié)C.選民資格案件可以以調(diào)解方式結(jié)案D.任何人都可以提起選民資格訴訟【答案】AC21、施工環(huán)境監(jiān)理的工作范圍應(yīng)包括（）。A.工程施工區(qū)域B.工程附近流域C.工程附近山體D.工程附近居住區(qū)E.工程環(huán)境影響區(qū)域【答案】A22、附近有重要建筑物時，不宜用（）。在城市附近采用錘擊或振動沉樁方法時，應(yīng)采取減小噪聲和振動影響的措施。A.射水沉樁B.錘擊沉樁C.靜壓沉樁D.振動沉樁E.鉆孔埋樁【答案】AD23、可直接填筑于路床的路基填料有（）。A.粉質(zhì)土B.石質(zhì)土C.砂性土D.有機土E.液限大于50%、塑性指數(shù)大于26的土【答案】BC24、財務(wù)費用指施工企業(yè)為籌集資金提供投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、履約擔(dān)保、職工工資支付擔(dān)保等所發(fā)生的各種費用，包括（）。A.企業(yè)經(jīng)營期間短期貸款利息凈支出B.企業(yè)經(jīng)營期間匯兌凈損失C.企業(yè)經(jīng)營期間調(diào)劑外匯手續(xù)費D.企業(yè)經(jīng)營期間金融機構(gòu)手續(xù)費E.企業(yè)經(jīng)營期間人員增加費用【答案】ABCD25、施工過程就是生產(chǎn)建筑產(chǎn)品的過程，它是由一系列的施工活動所組成的。根據(jù)各種活動在性質(zhì)上以及對產(chǎn)品所起的作用的不同特點，施工過程分為（）。A.施工準(zhǔn)備過程B.基本施工過程C.輔助施工過程D.操作過程E.施工服務(wù)過程【答案】ABC26、要以（）為原則作為應(yīng)急救援培訓(xùn)與演習(xí)的指導(dǎo)思想。A.加強基礎(chǔ)B.居安思危C.邊練邊戰(zhàn)D.安全第一E.逐步提高【答案】AC27、建筑安裝工程費中的措施費包括（）。A.冬季施工增加費B.雨季施工增加費C.夜間施工增加費D.臨時設(shè)施費E.特殊地區(qū)施工增加費【答案】ABC28、跨徑較大的拱圈或拱肋，應(yīng)沿拱跨方向分段對稱澆筑。分段的位置宜設(shè)置在（）。A.拱頂B.1/2跨徑C.拱腳D.拱架節(jié)點處E.施工縫【答案】ACD29、水準(zhǔn)點復(fù)測與加密應(yīng)符合下列哪些規(guī)定（）。A.水準(zhǔn)點精度應(yīng)符合要求B.同一建設(shè)項目應(yīng)采用同一高程系統(tǒng)C.沿線每500m宜有一個水準(zhǔn)點D.采用坐標(biāo)法進行測量放樣E.水準(zhǔn)點應(yīng)進行不定期檢查和定期復(fù)測，復(fù)測周期應(yīng)不超過6個月【答案】ABC30、施工環(huán)境保護監(jiān)理計劃應(yīng)明確環(huán)境保護監(jiān)理工作范圍、內(nèi)容、方式和目標(biāo)，其中應(yīng)包含的內(nèi)容包括（）。A.工程項目概況B.實行環(huán)境保護監(jiān)理的依據(jù)C.環(huán)境保護監(jiān)理的實施過程D.工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作方式E.監(jiān)理單位組織機構(gòu)、人員安排、崗位職責(zé)【答案】ABD31、以下關(guān)于路基填筑的說法中，錯誤的是（）。A.性質(zhì)不同的填料，應(yīng)水平分層、分段填筑，分層壓實B.同一層路基可以混合填筑C.路基下部宜采用水穩(wěn)性好或凍脹敏感性小的填料D.填料的選擇要經(jīng)過監(jiān)理工程師批準(zhǔn)E.有地下水的路段或浸水路堤，應(yīng)填筑水穩(wěn)性好的填料【答案】BC32、分項工程應(yīng)按照（）等項目分別檢查。A.基本要求B.關(guān)鍵項目C.外觀質(zhì)量D.原材料質(zhì)量E.質(zhì)量保證資料【答案】AC33、新宇公司與云一公司簽訂貨物買賣合同，新宇