第頁共頁推薦！鋼構造勞務合同(1310字)推薦！鋼構造勞務合同(1310字)。鋼構造勞務合同【篇一】發包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程詳細情況，雙方達成如下協議：第一條工程概況1.1和加工及安裝、水電及安裝、消防及安裝、避雷及安裝、防火涂料及人工，一切以圖紙為標準。1.2及二次倒運費用，輔材費用，不含行車及安裝費用，不含地面材料及人工，不含圖紙以外的內外部工程。1.3工期：本工程自年月日開工。1.4工程質量：1.7廠房建筑面積為：1.8合同價款(人民幣大寫)(見人工費、機械費報價清單以及材料報價清單)。第二條甲方工作2.1甲方駐工地現場管理人員，負責合同履行。對工程質量、進度進展監視檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。2.2甲方負責制定施工工期并嚴格按照施工進度及要求監視乙方工作，如乙方不能按期按質完成工作，甲方有權將合同中施工工程抽項另外包給其他施工隊，費用從原合同中扣除。第三條乙方工作3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和方案3.2乙方必須服從現場施工管理人員的調度和安排，必須執行公司制定的施工工期并嚴格按照指定的工期進度施工，現場施工管理人員有權對不服從公司管理的施工隊進展更換。3.3乙方嚴格執行施工標準、平安操作規程、防火平安規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進展施工，做好各項質量檢查記錄。參加開工驗收，編制工程結算。第四條關于工期及變更的約定4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。4.2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工24小時以上，工期相應順延。4.4施工中假設出現變更，必須以書面形式簽字后生效，假設無變更工程結算時不增加費用。第五條關于工程質量及驗收的約定5.1本工程質量應到達國家質量評定合格標準5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以成認。假設甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。假設復驗合格，甲方應承當復驗費用，由此造成停工，工期順延，假設復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承當，但工期也予順延。5.3由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承當，工期順延。5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承當，工期不順延。5.5工程開工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應成認開工日期，并承當乙方的看管費用和相關費用。第六條關于工程價款及結算的約定6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。6.3工程開工驗收后，乙方接出工程結算并將有關資料1送交甲方。甲方自接到上述資料天審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在天內，結清尾款。第七條關于繳納保險的約定施工隊必須將本隊的施工人員一辦理保險，費用由甲方墊付，結算時從安裝費中扣除。第八條爭議或糾紛處理8.1本合同在履期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進展調解。8.2當事人不愿通過協商，調解解決或者協商，調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由日照仲裁委員會仲裁；當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。第九條其他約定：甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：鋼構造勞務合同【篇二】甲方：乙方：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關法律行政法規，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，結合本工程詳細情況，雙方達成以下條例：一、工程內容鋼構造安裝，甲方負責提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝〔含工人工資、吊車費〕。二、工期經甲乙雙方協商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_____天，如遇不可抗力因素〔如戰爭、地震、雨天等〕，工期相應順延。三、雙方責任1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時給予解答，并及時提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現的問題。2、乙方認真領會圖紙及設計要求，按圖施工。如需現場復查，可聯絡溝通，但費用甲方承當，在施工過程中，乙方要遵守國家的法律法規，工程質量確保合格。四、勞務費用乙方進場施工，甲方預付工程款_______萬元整，工程完工經甲方和監理驗收合格付至總工程款的______%，余款______%作為工程質量保證金，一年后付清。五、平安施工乙方工人進入工地，必須遵守工地的平安標準、統一安排，自備平安用品，高空作業必須系平安帶，佩戴平安帽，使用電氣設備要標準，必須平安可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要裝備漏電保護器，以防為主，平安施工，如發生不平安事故，一切責任由乙方自負，甲方不承當任何事故責任及經濟損失。六、工程質量1、乙方對鋼構造工程的安裝質量負責。2、乙方必須嚴格按施工圖紙說明文件和國家有關標準、規程、標準的要求安裝施工。3、乙方應按鋼構造工程質量要求發現質量問題及時通知甲方。4、工程保修期為_____年，在質保期內，如有工程質量問題乙方應給予及時維修。七、違約責任按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。八、爭議解決方式1、本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向____________人民法院起訴。2、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，工程結算完畢，付清工程款項后，合同自動失效。甲方：〔簽章〕法定代表人：地址：聯絡：______年______月______日乙方：〔簽章〕家庭住址：聯絡：______年______月______日鋼構造勞務合同【篇三】發包方：(下稱甲方)承包方：(下稱乙方)為了緊跟國家的改革形勢，加快工程進度，確定工程質量，實在落實好消費責任制，并采取互惠互利的原那么，經甲、乙雙方共同協商，甲方將徐州唯特航天科技1#廠房、辦公樓樓鋼構造工程承包給乙方(勞務承包)，詳細細那么如下：1、工程名稱：2、承包范圍：廠房的鋼構造屋面、柱間支撐、吊車梁、屋面板、油漆、涂料(含預埋、安裝).3、車間行車的吊裝，屋面工程的保修，所有的屋面工程(除防水工程)，辦公樓雨棚的預埋件4、承包形式：(包工包料)5、承包價格：650000元，一次性包死價包括鋼構造工程中所發生的一切費用，如稅金、材料檢測試驗費等(材料價格按甲方與建立單位所簽訂的建立工程施工合同步進展調整)。6、工程質量等級：合格7、合同工期：至20xx年10月15日全部完工。8、工程質量驗收根據：現行國家施工驗收標準。9、合同約定人數：詳細以確保合同簽訂質量、工期要求為準。10、建立平安消費有關管理規定，嚴格按平安標準組織施工。由于乙方平安措施不力造成事故的責任和發生的費用由乙方承當。甲方有權對違規作業人員提出警告，并采取必要的罰款措施。11、付款方式：甲方與建立單位付款同步，按工程進度實際完成工程量的70%付給乙方工程款，開工驗收合格后，三個月內付至合同工程款的95%，預留5%保修金，保修期滿二年后退還乙方5%甲、乙雙方責任一、甲方責任：1、負責提供施工圖紙(含設計變更)。2、負責乙方施工人員的住宿。3、協調好乙方與其它工種的配合。4、加強對乙方職工的思想教育，平安和質量意識的教育。二、乙方責任：1、乙方必須按甲方提供的施工圖紙進展施工。2、在施工過程中，工程質量必須符合現行國家施工驗收標準。3、加強內部管理，嚴格保證施工平安。4、遵守甲方工程部規定，國家法規，嚴禁打架斗毆。否那么所發生的一切后果(包括經濟費用及法律責任)均由打架斗毆者負責。5、乙方必須確保自身隊伍的素質(業務素質及思想素質)和人員的穩定性，不得無故停工和人員走失。6、乙方在施工過程中一切聽從甲方管理人員的指揮，服從甲方管理人員的管理。7、在施工期間乙方如與其它工種發生糾紛必須及時匯報給甲方，以便妥善解決。8、乙方在整個施工過程中，應與甲方嚴密配合，以便工程順利進展。9、現場文明施工：屬于本人承包范圍內的事情應及時派人及時妥善完成。如：場地清理，場內清理及鋼構造施工材料的集中堆放等。三、結算根據：按本工程圖紙、設計變更增減部份按實結算。四、補充條款：乙方必須提供參于本工程鋼構造部位的制作、施工和按裝二級以上的資質證書(復印件附后)。本協議一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。甲方：乙方：代表：代表：年月日鋼構造勞務合同【篇四】發包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原那么，為明確雙方責任，保證本工程順利進展，經過友好協商，雙方成達以下條款，以茲共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：2.工程地址：3.工程內容：包工包料，固定單價。4.工程造價：5.鋼構造工程建成后，土建砌體完工。第二條付款方式1.本合同簽訂生效三天內甲方預付工程總價款的給乙方。2.在主鋼梁鋼柱加工完畢后甲方付工程總價的給乙方。3.在主鋼架鋼梁檁條安裝完畢后甲方付工程總造價的4.在屋面瓦完成工程總造價的%給乙方。5.剩余在工程開工驗收合格15日內，甲方必須一次性付給乙方，預留%為本工程保修金。在工程開工驗收合格三個月后第一周內付清。6.假設本工程開工后，乙方提出驗收，三日內甲方必須組織驗收，假設甲方無組織驗收，那么視為驗收合格，應按本合同第二條第5款付清合同款項。第三條工程質量和驗收標準乙方嚴格按照設計標準和設計圖紙要求進展施工，嚴把質量關，并承受甲方的監視。在施工過程中，甲方代表全權負責處理此合范圍內事務，現場施工員全程在場負責技術處理相關施工日志需雙方簽字確認，工程質量為合格。工程保修期為12個月，在12個月內，假設因乙方施工原因造成質量不合格，由乙方維修合格，維修費由乙方負責承當。第四條平安消費乙方嚴格按照平安消費操作規程組織施工，并承受甲方工地負責人的平安監視。假設因乙方原因造成的平安事故，由乙方負責;假設因甲方或單位無關人員(社會人員及政府有關部門)擅自闖入施工現場，或其他非乙方的原因造成的平安事故，那么由責任方自行負責。第五條甲方提供條件1.甲方應無償為乙方提供施工及生活用電、用水。2.乙方進入工地前甲方必須具施工條件，即三通一平(通水、通電、通路，廠地平整)甲方應保證地面運輸道路的通道暢通。3.甲方應為乙方留有足夠的場地用于材料堆放。4.出現甲方未按約定付款情形，乙方停工后甲方如另行組織人員安裝，因此情況出現基于甲方違約造成，不影響乙方按合同總價款向甲方主張合同總價款的權利，甲方明確放棄以此理由的抗辯主權。第六條爭議，違約1.甲乙雙方假設發生爭議，可提請有關部門進展調解，調解不成時，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。2.乙方在無甲方造成其他原因的情況下，不能按合同工期開工，或施工有問題經返修仍達不到設計標準要求，應賠償因此給甲方造成的實際損失。3.甲方不能按合同約定付款，應按《經濟合同法》有關規定向甲方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失，工期順延。4.工程中途因甲方的原因停建，緩建造成的停工、窩工、返工，倒運人員和機械設備調遷等，所造成的經濟損失由甲方承當。5.工程未經歷收，甲方提早或擅自動用，發生的質量問題或其他的問題，由甲方承當責任。原那么上安裝三日內甲方不提出書成異議即視為訂可安裝及質量問題，即視為驗收合格。第七條其他條款1.本合同自定立之日起生效，本工程開工驗收合格后甲方付清全部款項后終止。甲方首批合同款到乙方帳戶后，甲方將派一方監理到乙方加工車間進展監理，施工日志雙方簽字。2.本合同一式兩份，雙方各執一份，每具有同等效力。未盡事宜，雙方協商解決。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日鋼構造勞務合同【篇五】甲方：乙方：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關法律行政法規，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，結合本工程詳細情況，雙方達成以下條例:一、工程內容：鋼構造及彩鋼瓦安裝(行車梁不在安裝內)，甲方提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝(含工人工資、吊車費)。二、工期：經甲乙雙方協商，本工程從年月日起至年月日止，總工期為天，如遇不可抗力因素(如戰爭、地震、雨天等)工期順延。三、質量及技術標準所有材料必須到達合格。四、雙方責任：1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時給予解答，并及時提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現的問題。2、乙方認真領會圖紙及設計要求，按圖施工。如需現場復查，可聯絡溝通，但費用甲方承當，在施工過程中，乙方要遵守五、付款方式1、本工程建筑面積14575平方米，安裝費單價為33元/平方米，工程總價為48.0975萬元，合同簽訂3日內，先預付生活費人民幣計3.5萬元，鋼構造梁柱吊裝完畢付10萬元，屋面板安裝完畢付15萬元，墻面板安裝完畢付10萬元，余款年底結清，扣3%的質保金，一年后付清(乙方不向甲方提供任何票據)。2、假設因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度，造成乙方儀式、窩工而帶來的各種損失，應由甲方承當。六、平安施工乙方工人進入工地，必須遵守工地的平安標準、統一安排，自備平安用品，高空作業必須系平安帶，佩戴平安帽，使用電氣設備要標準，必須平安可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要裝備漏電保護器，以防為主，平安施工，如發生不平安事故，一切責任由乙方自負，甲方不承當任何事故責任及經濟損失。七、開工及延期開工1、乙方應按合同約定的工期開工。2、因甲方原因造成不能按合同的工期開工，甲方應在合同約定的開工日期前2天，以書面形式通知乙方推延開工日期，并相應順延工期人。如甲方沒有提早通知乙方給乙方造成的開工損失由甲方承當。八、工程質量1、乙方對鋼構造工程的安裝質量負責。2、乙方必須嚴格按施工圖紙說明文件和國家有關標準、規程、標準的要求安裝施工。3、乙方應按鋼構造工程質量要求發現質量問題及時通知甲方。4、工程保修期為一年，在質保期內，如有工程質量問題乙方應給予及時維修。九、爭議本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院起訴。本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份，工程結算完畢，付清工程款項后，合同自動失效。甲方(簽章)：乙方(簽章)：代理人(簽字)：代理人(簽字)：：：協議簽訂時間：年月日拓展閱讀鋼構造加工合同勞務合同【篇一】承攬方：________________________代表人：____________職務：____________：____________定作方：________________________地址：____________：____________定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。第一條承攬工程概況1、工程名稱：________________________。2、工程地點：________________________。3、工程內容：________________________。4、建筑面積：________________________。5、承攬方式：承攬方包工包料。6、工期：本工程工期____________天，按甲方指定進場日期計算。7、共計：____________元。第二條圖紙或技術資料雙方商定圖紙或技術資料采取以下方式提供：定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。第三條定作方義務(1)負責向承攬方提供水、電。(2)參與工程質量和工程進度的監視，負責材料進嘗開工驗收。第四條承攬方義務(1)按照圖紙或技術資料的要求進展加工，按期保質完成承攬工程;(2)參加工程的開工驗收。第五條工程變更(1)承攬方在按照圖紙或技術資料的要求進展工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進展工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承當。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進展工作，因按定作方答復意見進展工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承當，延誤的工期相應順延。(2)承攬方在按照圖紙或技術資料的要求進展工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進展變更，定作方應提早____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進展工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承當，延誤的工期相應順延。第六條確定變更合同價款及工期(1)發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整開工日期。第七條材料的提供(1)由定作方提供材料的，定作方應在材料運到工程地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;(2)由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到工程地點前通知定作方，并承受定作方檢驗;第八條質量標準雙方約定本工程質量標準：(1)工程質量到達圖紙或技術資料的要求。(2)所有圖紙設計符合國家標準要求第九條工程驗收和保修(1)工程開工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方成認工程質量合格，已通過驗收。第十條合同價款支付方式1、承攬方包工包料的，雙方約定按以下方式支付合同價款：雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。第十一條違約責任1、承攬方的違約責任(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方歸還合同價款____________‰違約金。2、定作方的違約責任(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。甲方：____________乙方：____________日期：____________年_______月_______日鋼構造加工合同勞務合同【篇二】甲方：乙方：甲方將鋼構造工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。一、工程名稱：鋼構造車間二、加工形式：包工包料三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為根據)四、工程總造價整(小寫xx元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收標準在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工消費不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。七、加工期限：八、結算方式：工程預付款為xx元整(小寫xx元)，作為定金用于開工費用，余款xx元整(小寫xx元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。九、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。十、雙方糾紛：如雙方發生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協商解決。甲方(公章)乙方(公章)甲方簽字：20xx年xx月xx日鋼構造加工合同勞務合同【篇三】發包單位〔甲方〕：_______承包單位〔乙方〕：_______按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建立工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和老實信譽原那么，結合本工程詳細情況，為明確雙方的權利、義務和責任，經雙方協商一致，訂立本合同。第一條工程概況按照設計圖中包含的如下工程工程：⑴會所鋼構造樓梯觀光平臺的制作和安裝。⑵懸挑裝飾雨蓬的制作和安裝。⑶鋼裝飾柱的制作和安裝。⑷展廳屋面玻璃屋頂的制作和安裝。第二條工程期限⒈開工日期：本工程定于____年____月____日開工。〔以合同簽訂后乙方接到甲方正式通知進場施工之日為準〕⒉開工日期：____年____月____日開工，總工期為_______天。⒊如遇以下情況，經監理、甲方代表現場簽證后，工期相應順延。⑴重大變更設計，提供的如工程等資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進展的原因此影響進度。⑵人力不可抗拒的因素而延誤工期。⑶非乙方原因。⑷不按合同規定撥付工程款而影響施工。第三條承包方式及合同價款⒈承包方式：包工包料⒉合同價款：暫定柒拾肆萬元整〔￥740000.00元〕，根據05定額和______市的材料信息單價和設計圖紙計算。3.預算報價清單見合同副件。第四條質量標準⒈本工程質量等級要求：合格；⒉嚴格按照施工設計圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程標準、規程和強迫性標準施工，并承受監理單位及甲方派駐工地代表的監視。第五條甲、乙雙方義務⒈甲方義務：⑴向乙方提供施工圖及有關設計文件肆套。⑵負責組織有關單位對施工圖及有關設計文件進展會審。⑸委派工程部進展現場管理工作。⑹按合同的約定及時辦理驗工計價手續，撥付和結算工程價款。⒉乙方義務：⑴協助甲方做好開工前的準備工作。⑵制定施工方案、施工進度方案、材料進場方案，用水、用電方案，開開工報告等，并及時送甲方及有關部門。⑶按合同約定開工驗收，交付使用。⑷乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、合同約定和國家頒發的建筑工程標準、規程和標準進展施工，并承受甲方及監理工程師的監視。⑸乙方負責在甲方指導下按照國家現行的有關規定和要求編制工程的施工和開工資料。⑹已完工的工程，在驗收交接前應負責保管，并清理干凈施工場地。第六條材料供給⒈全部工程材料、施工設備由承包方采購。⒉工程所用材料必須符合設計、施工驗收標準要求和質量標準，附有產品合格證，并按國家規定進展試驗合格前方可用于工程〔合格證及試報告據作為開工資料交甲方〕。⒊對乙方自行采購的不合格材料，乙方必須按甲方要求的時間清理出施工場地，重新采購合格材料，并承當由此發生的全部費用，且工期不予延長。第七條施工質量及平安⒈隱蔽工程以及其他關鍵工序，乙方必須按規定提出申請，等甲方、監理人員檢查簽證后，方可進展下一道工序，無檢查簽證的隱蔽工程視為不合格工程。⒉施工過程中，因乙方原因發生質量事故，應及時報告甲方和監理公司，乙方及時采取補救措施，并承當一切責任。⒊工程開工后，乙方按《中華人民共和國建立工程質量管理條例》有關規定對工程實行保修。⒋在施工中，乙方必須嚴格遵循國家和建立單位關于平安消費的規定，重視施工現場作業平安，制定平安防范措施，堅持文明施工，做好施工現場環境保持保護，保障施工人員和人民群眾的平安，在必要的地點和時間內設置照明和保護，警告信號標志和看守，防止人身傷亡事故。⒌乙方應根據國家現行平安操作規程及甲方工地的有關平安制度要請教育施工人員嚴格進展平安消費及文明施工，假設發生因乙方原因發生的平安事故均由乙方承當一切責任。如發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門，并通知甲方，甲方為搶救提供必要條件，發生的費用由事故責任方承當。第八條工程造價和工程款的支付與結算1、結算根據：本工程造價根據設計圖紙等相關的設計文件，按照廣西05定額和欽州市的材料信息價和相關的取費標準計算。2、結算方式：工程按工程總價的85%和甲方結算，由甲方負責交納所有的和本工程有關的稅金、管理費等費用。3、20天內進展核實，給予確認或者提出修改意見。甲方確認開工結算報告后五日內向乙方支付工程開工結算價款，乙方給甲方辦理工程交工手續。4、付款方式：乙方的材料進場后，甲方在3日內支付給乙方工程造價的30%的工程款；鋼構造局部安裝完畢后，甲方在3日內再支付給乙方工程造價的30%的工程款；鋼構造工程通過合格驗收后，甲方在3日內再支付給乙方工程造價的10%的工程款；辦理好工程結算手續后，甲方在3日內再支付給乙方工程造價的10%的工程款；余工程造價的5%作為工程質保金。4、保修金支付：承包范圍內工程待保修期滿一年內無質量問題，甲方在到期的五日內退還全部保修金予乙方。質量保修期自工程開工驗收之日起計算。第九條合同價款調整。發生以下情況，合同價款可作相應調整：⒈人力不可抗拒的自然災害。⒉原預算批準單位和建立單位批準的經甲方認可的變更設計。第十條違約責任⒈乙方責任：⑴嚴禁任何形式的分包或轉包，未經甲方的同意，不得將工程分包或轉包，違約將追究有關責任。⑵工程施工質量達不到設計和標準要求的，負責無償整修或返工，直至工程驗收合格，并擔負由此造成的工期延誤責任。⒉甲方責任：⑴未能按合同的規定履行自己的責任，除工期得以順延外，還應承當乙方由此造成的實際損失。⑶工程未經歷收，甲方提早使用或擅自動用，由此發生的質量或其他問題由甲方負責。第十一條開工驗收⒈開工驗收，以國家對工程開工有關規定和施工設計圖紙及說明書、施工技術文件和質量保證資料為根據。⒉乙方向甲方提供完好的開工文件及工程驗收報告。⒊甲方收到乙方送交的開工驗收申請10天內，組織有關部門驗收。第十二條合同爭議的解決方法合同在履行過程中發生爭議時，雙方應本著公平、合理的原那么，及時協商處理，協商不成的，可提交主管部門調解解決，經調解達不成協議時，可向當地中級法院提起訴訟。第十三條附那么1、合同未盡事宜和未列入事項，由乙方協商簽訂補充協議，補充協議與合同具有同等效力。2、本合同自雙方代表簽字、加蓋公章后生效，工程開工驗收合格，工程款結算清后失效。3、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份。發包人：_______承包人：_______〔公章〕地址：_______地址：_______法定代表人：_______法定代表人：_______委托代理人：_______委托代理人：_______：_______：_______：_______：_______開戶銀行：_______開戶銀行：_______帳號：_______帳號：___________年____月____日鋼構造加工合同勞務合同【篇四】工程名稱:委托方(甲方)：承攬方(乙方)：簽訂日期：鋼構造加工承攬合同委托方(甲方)全稱：承攬方(乙方)全稱：根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，根據甲方與業主簽訂的合同，結合本工程的特點，為保質、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產品，雙方本著平等互利的原那么，經友好協商簽訂本合同，雙方共同遵照并認真履行。本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一局部：附件一：《鋼構造制造技術協議》以下簡稱《技術協議》;附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;附件三：鋼構造的材料匯總清單;附件四：往來及函件。1、供貨范圍及交貨期本合同供貨范圍：交貨期：交貨是指該合同范圍產品100%的交貨，任何一個構件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。2、加工技術要求為了確保加工質量，乙方在加工過程中要嚴格執行甲方的《技術協議》和相應的國家標準。所有《技術協議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方工程負責人的簽字。3、技術資料、圖紙除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。4、工程管理本合同規定的鋼構造的制作質量要求按《技術協議》以及國家現行標準要求執行，為保證產品符合規定要求，乙方必須遵照甲方制定的質量控制要求執行，構件出廠后發現的質量問題，甲方有權向乙方提出賠償。本合同規定的供貨范圍內的產品由乙方自制，在未得到甲方書面答應前不允許轉由別人制作，否那么甲方有權予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承當。為了方便本工程的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內，乙方應向甲方提交工程組織管理機構及管理方案、材料采購及加工方案等文件。從合同生效后第1周開場每周向甲方提供一次進度報告。乙方應隨時承受甲方監造人員、業主、監理及其他相關人員的檢查，并提供食宿方便。5、原輔材料的采購及進廠復檢等規定本合同項下的材料由乙方自購且滿足相應的國家標準要求。主材為方購置，損耗為，廢料歸方所有。乙方須提供該合同項下所購置的原材料的材質證明書原件。本合同產品所用焊材等由乙方自購且報甲方質量部門或監造人員備案。6、驗收標準和方法制造執行標準見《技術協議》中的相關規定;7、合同價格及交貨要求：7.1合同單價：綜合單價：1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構件運輸至現場的運輸費、原材料進廠復驗等所有相關費用、以及所有應向國家繳納的各種稅費和手續費等。2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構件的實際凈重量，如發現錯誤，須報甲方書面更正。3)因乙方制造或運輸等原因造成的產品報廢或返修，乙方應積極配合加以解決，由此產生的費用由乙方承當。因甲方要求設計變更，出廠前乙方有責任和義務進展變更。出廠后乙方也有責任變更，費用另行協商。7.2交貨要求1)乙方應嚴格按照本合同要求，在得到甲方質量部門或監造人員認可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。2)乙方須作好成品、半成品的拆開構件號標識，以便甲方現場正確使用。3)貨物發運時，應同時移交材質證明書、質量檢驗記錄等資料，否那么甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進展貨物清點移交，因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產生的錯誤，乙方必須及時給予修正。5)雙方單位簽章的《結算單》。8、付款及結算8.1付款方式：轉帳支票或承兌匯票。8.2付款比例1)預付款：合同簽訂生效后五天內預付(約計￥元);或本工程無預付款。2)全部構件發運到甲方指定地點，經甲方、業主和現場監理全部驗收合格后付至總價的，余款作為質量保證金，乙方構件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構件發到甲方現場，經甲方、業主和現場監理驗收合格后，甲方按工程進度款的付進度款，余作為質量保證金，該合同質保期為乙方合同構件安裝完成，質保期滿且無質量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質量保證金。3)乙方所制作的全部構件經甲方及業主、監理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程開工結算報告及結算資料8日內由甲方工程經理部初審完畢，報甲方工程公司經營部10日內復核完畢，復審后的結算資料提交甲方審計部門審計10日內審計完畢審計結果為最終開工結算值。9、擔保合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式：;擔保額度：待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。10、違約責任乙方有責任并保證按本合同及相應合同附件規定的合同產品交貨期交貨，否那么，因為乙方原因使合同產品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;乙方支付違約金并不解除乙方繼續發貨的責任，假如合同產品延期交貨，甲方有權終止局部或全部合同，在此情況下，甲方可以根據自己認為適宜的方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承當，同時乙方應繼續執行沒有終止的合同局部。同時由于乙方原因導致延期發貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承當業主可能給予甲方的罰款。甲方應按時提供給乙方正確、完好的合同要求的技術文件，如因甲方原因未能按時提供技術文件或文件不正確、不完好，乙方可以與甲方協商交貨期順延。甲方如中途變更加工產品的品種、規格、質量標準及設計變更，甲方應事先與乙方協商;假設實際產品的數量和預估的產品數量有出入時，乙方不得借故要求調整單價。乙方提供的鋼構造產品達不到合同規定的質量標準，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應當負責修正或調換，并承當逾期交付的責任;經過修正或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方負責。實際交付產品的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理。乙方須按甲方要求對產品進展適當的包裝，以確保運輸和交付順利，未按合同規定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規定要求，造成產品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。乙方提早交貨或未按規定多交產品時，甲方有權拒收。乙方未按規定的方法和期限對自購的原材料進展進廠檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求，甲方有權責令停產，因此造成的損失由乙方承當。甲方未按規定的時間付款，超過合同規定日期付款，甲方應當比照當地銀行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。11、合同變更在合同有效期內，甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內對合同的任何局部予以合理變更。假如這種變更導致乙方在執行本合同項下相關局部工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應作適當的調整，而且雙方應對合同進展相應的修改，假設增加或減少乙方工作量，那么按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。12、技術效勞乙方應做好售后效勞工作，及時解決因制造出現的問題及辦理貨物接收手續。售后效勞費用包含在綜合單價中，凡因乙方產品質量問題而發生的費用由乙方承當，并從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術人員到安裝現場進展技術效勞。在售后效勞過程中，乙方對派往現場效勞的人員的平安負責，應對其加強平安教育，效勞人員須服從甲方的現場平安管理，有自我保護才能，對自身平安負責。13、糾紛的處理甲乙雙方在執行合同過程中發生糾紛時，雙方應積極協商解決;無法協商時，任何一方可向法院提起訴訟。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，本合同一式柒份，甲方執伍份，乙方執二份。本合同約定經雙方簽字蓋章后生效。甲方合同章：乙方合同章：地址：地址：委托代理人：法定代表人：經辦人：委托代理人：：：：：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：簽定日期：簽定日期：鋼構造加工技術協議委托單位：(以下簡稱甲方)承攬單位：(以下簡稱乙方)xxx(甲方)委托(乙方)承當鋼構造的制造，現經雙方協商，達成如下技術協議：一、概況：二、制造范圍：三、制造驗收標準：1、構件制作的一般質量要求必須符合gb50205-20xx《鋼構造工程施工質量驗收標準》的相應規定。2、除滿中上述要求外，還滿足以下要求：四、標識及包裝：1、構件制作完畢，應按構件清冊上的拆開構件號在相應構件的標志端處作出標識。標識應醒目且不易脫落，易于區分。2、乙方涂漆時應注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區域有底漆，應用清洗劑將孔群四周60mm范圍內底漆去除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。3、為便于分層管理與工地使用，應根據構件長度，在構件的中部或兩端刷環形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。4、其它：五、職責范圍：1、由甲方技術資料和設計的錯誤造成的產品損失，由甲方承當責任。乙方應協助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見主合同。2、由乙方制造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責，乙方應及時補齊由于制造錯誤和發運出現的漏缺件。3、乙方在施工過程中發現甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應及時通知甲方。4、乙方制造的產品在運輸過程中因包裝不當造成產品受損，由乙方負責。六、產品完工應提交的資料：乙方產品制作完畢，應向甲方提供以下資料：1、所有鋼材、焊接材料的材質證明原件。2、按規定必須進展抽樣復驗的材料的復驗報告原件。3、對接焊縫的超聲波探傷報告。4、產品合格證原件。5、貨物交接證明。七、甲方技術負責人：：：乙方技術負責人：：：八、本協議未盡事宜，由雙方友好協商解決。所達成的協議與本協議具有同等的法律效力。九、本協議正文一式柒份，甲方執伍份，乙方執貳份，經雙方代表簽字蓋章后生效。甲方：乙方：代表：代表：日期：日期：鋼構造加工合同勞務合同【篇五】訂立合同雙方：承攬方：__________________定作方：__________________定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便12四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承當承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償缺乏局部；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六，無故回絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點或接收單位〔人〕，承當因此而多支出的費用。第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予承當違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延承受或無故拒收期間發生的，定作方應當承當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方12鋼構造勞務合同【篇一】承攬方：________________________代表人：____________職務：____________：____________定作方：________________________地址：____________：____________定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。第一條承攬工程概況1、工程名稱：________________________。2、工程地點：________________________。3、工程內容：________________________。4、建筑面積：________________________。5、承攬方式：承攬方包工包料。6、工期：本工程工期____________天，按甲方指定進場日期計算。7、共計：____________元。第二條圖紙或技術資料雙方商定圖紙或技術資料采取以下方式提供：定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。第三條定作方義務(1)負責向承攬方提供水、電。(2)參與工程質量和工程進度的監視，負責材料進嘗開工驗收。第四條承攬方義務(1)按照圖紙或技術資料的要求進展加工，按期保質完成承攬工程;(2)參加工程的開工驗收。第五條工程變更(1)承攬方在按照圖紙或技術資料的要求進展工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進展工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承當。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進展工作，因按定作方答復意見進展工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承當，延誤的工期相應順延。(2)承攬方在按照圖紙或技術資料的要求進展工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進展變更，定作方應提早____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進展工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承當，延誤的工期相應順延。第六條確定變更合同價款及工期(1)發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整開工日期。第七條材料的提供(1)由定作方提供材料的，定作方應在材料運到工程地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;(2)由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到工程地點前通知定作方，并承受定作方檢驗;第八條質量標準雙方約定本工程質量標準：(1)工程質量到達圖紙或技術資料的要求。(2)所有圖紙設計符合國家標準要求第九條工程驗收和保修(1)工程開工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方成認工程質量合格，已通過驗收。第十條合同價款支付方式1、承攬方包工包料的，雙方約定按以下方式支付合同價款：雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。第十一條違約責任1、承攬方的違約責任(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方歸還合同價款____________‰違約金。2、定作方的違約責任(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。甲方：____________乙方：____________日期：____________年_______月_______日鋼構造勞務合同【篇二】發包單位〔甲方〕：_______承包單位〔乙方〕：_______按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建立工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和老實信譽原那么，結合本工程詳細情況，為明確雙方的權利、義務和責任，經雙方協商一致，訂立本合同。第一條工程概況按照設計圖中包含的如下工程工程：⑴會所鋼構造樓梯觀光平臺的制作和安裝。⑵懸挑裝飾雨蓬的制作和安裝。⑶鋼裝飾柱的制作和安裝。⑷展廳屋面玻璃屋頂的制作和安裝。第二條工程期限⒈開工日期：本工程定于____年____月____日開工。〔以合同簽訂后乙方接到甲方正式通知進場施工之日為準〕⒉開工日期：____年____月____日開工，總工期為_______天。⒊如遇以下情況，經監理、甲方代表現場簽證后，工期相應順延。⑴重大變更設計，提供的如工程等資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進展的原因此影響進度。⑵人力不可抗拒的因素而延誤工期。⑶非乙方原因。⑷不按合同規定撥付工程款而影響施工。第三條承包方式及合同價款⒈承包方式：包工包料⒉合同價款：暫定柒拾肆萬元整〔￥740000.00元〕，根據05定額和______市的材料信息單價和設計圖紙計算。3.預算報價清單見合同副件。第四條質量標準⒈本工程質量等級要求：合格；⒉嚴格按照施工設計圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程標準、規程和強迫性標準施工，并承受監理單位及甲方派駐工地代表的監視。第五條甲、乙雙方義務⒈甲方義務：⑴向乙方提供施工圖及有關設計文件肆套。⑵負責組織有關單位對施工圖及有關設計文件進展會審。⑸委派工程部進展現場管理工作。⑹按合同的約定及時辦理驗工計價手續，撥付和結算工程價款。⒉乙方義務：⑴協助甲方做好開工前的準備工作。⑵制定施工方案、施工進度方案、材料進場方案，用水、用電方案，開開工報告等，并及時送甲方及有關部門。⑶按合同約定開工驗收，交付使用。⑷乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、合同約定和國家頒發的建筑工程標準、規程和標準進展施工，并承受甲方及監理工程師的監視。⑸乙方負責在甲方指導下按照國家現行的有關規定和要求編制工程的施工和開工資料。⑹已完工的工程，在驗收交接前應負責保管，并清理干凈施工場地。第六條材料供給⒈全部工程材料、施工設備由承包方采購。⒉工程所用材料必須符合設計、施工驗收標準要求和質量標準，附有產品合格證，并按國家規定進展試驗合格前方可用于工程〔合格證及試報告據作為開工資料交甲方〕。⒊對乙方自行采購的不合格材料，乙方必須按甲方要求的時間清理出施工場地，重新采購合格材料，并承當由此發生的全部費用，且工期不予延長。第七條施工質量及平安⒈隱蔽工程以及其他關鍵工序，乙方必須按規定提出申請，等甲方、監理人員檢查簽證后，方可進展下一道工序，無檢查簽證的隱蔽工程視為不合格工程。⒉施工過程中，因乙方原因發生質量事故，應及時報告甲方和監理公司，乙方及時采取補救措施，并承當一切責任。⒊工程開工后，乙方按《中華人民共和國建立工程質量管理條例》有關規定對工程實行保修。⒋在施工中，乙方必須嚴格遵循國家和建立單位關于平安消費的規定，重視施工現場作業平安，制定平安防范措施，堅持文明施工，做好施工現場環境保持保護，保障施工人員和人民群眾的平安，在必要的地點和時間內設置照明和保護，警告信號標志和看守，防止人身傷亡事故。⒌乙方應根據國家現行平安操作規程及甲方工地的有關平安制度要請教育施工人員嚴格進展平安消費及文明施工，假設發生因乙方原因發生的平安事故均由乙方承當一切責任。如發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門，并通知甲方，甲方為搶救提供必要條件，發生的費用由事故責任方承當。第八條工程造價和工程款的支付與結算1、結算根據：本工程造價根據設計圖紙等相關的設計文件，按照廣西05定額和欽州市的材料信息價和相關的取費標準計算。2、結算方式：工程按工程總價的85%和甲方結算，由甲方負責交納所有的和本工程有關的稅金、管理費等費用。3、20天內進展核實，給予確認或者提出修改意見。甲方確認開工結算報告后五日內向乙方支付工程開工結算價款，乙方給甲方辦理工程交工手續。4、付款方式：乙方的材料進場后，甲方在3日內支付給乙方工程造價的30%的工程款；鋼構造局部安裝完畢后，甲方在3日內再支付給乙方工程造價的30%的工程款；鋼構造工程通過合格驗收后，甲方在3日內再支付給乙方工程造價的10%的工程款；辦理好工程結算手續后，甲方在3日內再支付給乙方工程造價的10%的工程款；余工程造價的5%作為工程質保金。4、保修金支付：承包范圍內工程待保修期滿一年內無質量問題，甲方在到期的五日內退還全部保修金予乙方。質量保修期自工程開工驗收之日起計算。第九條合同價款調整。發生以下情況，合同價款可作相應調整：⒈人力不可抗拒的自然災害。⒉原預算批準單位和建立單位批準的經甲方認可的變更設計。第十條違約責任⒈乙方責任：⑴嚴禁任何形式的分包或轉包，未經甲方的同意，不得將工程分包或轉包，違約將追究有關責任。⑵工程施工質量達不到設計和標準要求的，負責無償整修或返工，直至工程驗收合格，并擔負由此造成的工期延誤責任。⒉甲方責任：⑴未能按合同的規定履行自己的責任，除工期得以順延外，還應承當乙方由此造成的實際損失。⑶工程未經歷收，甲方提早使用或擅自動用，由此發生的質量或其他問題由甲方負責。第十一條開工驗收⒈開工驗收，以國家對工程開工有關規定和施工設計圖紙及說明書、施工技術文件和質量保證資料為根據。⒉乙方向甲方提供完好的開工文件及工程驗收報告。⒊甲方收到乙方送交的開工驗收申請10天內，組織有關部門驗收。第十二條合同爭議的解決方法合同在履行過程中發生爭議時，雙方應本著公平、合理的原那么，及時協商處理，協商不成的，可提交主管部門調解解決，經調解達不成協議時，可向當地中級法院提起訴訟。第十三條附那么1、合同未盡事宜和未列入事項，由乙方協商簽訂補充協議，補充協議與合同具有同等效力。2、本合同自雙方代表簽字、加蓋公章后生效，工程開工驗收合格，工程款結算清后失效。3、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份。發包人：_______承包人：_______〔公章〕地址：_______地址：_______法定代表人：_______法定代表人：_______委托代理人：_______委托代理人：_______：_______：_______：_______：_______開戶銀行：_______開戶銀行：_______帳號：_______帳號：___________年____月____日鋼構造勞務合同【篇三】甲方：乙方：根據《中華人民共和國經濟法》和《建筑安裝工程承包合同法》的有關規定，結合本工程的詳細情況，經雙方協商同意簽訂本合同，以便共同遵守。工作概況：1、工程內容：2、工程地址：二、承包范圍及方式：1、乙方對該工程的承包范圍：屋面鋼構造圍護系統的檁條材料及安裝;夾心板的材料及安裝;屋面的包邊;屋面鋼構造圍護系統的配件。(不含土建局部，承包范圍以報價清單為準)2、承包方式：A、由乙方一次性包工、包材料、包制作安裝。B、由甲方提供施工圖紙，乙方根據甲方所提供的簽名確認的圖紙施工。C、乙方只提供相關材料合格證，不負責提供其它相關與工程相關的資料。三、工程的材料規格及相關要求：1、本工程使用的材料及要求應符合施工圖紙的標準，本工程的質量等級為合格。2、本工程使用的主要材料規格以工程施工圖以報價清單為準。四、工期：1、乙方收到甲方材料預備金開場算起，天內乙方開場進場施工。2、假設遇到特殊情況或人力不可抗拒因素，工期順延，如下雨、刮大風、停電、政府行政行為、甲方延付工程款等等。五、工程的價格及結算方式。1、價格：本工程實際建筑面積為：㎡，每平方米單價元，內容見報價清單)，總金額為元整(人民幣)。此價格為工程直接費，不含稅收、管理費及其它費用，假設需要發票稅收費由甲方負責。2、結算方式：以實際的屋面建筑面積結算。六、付款方式：1、本合同簽訂生效時，甲方應付乙方工程總款元，作為工程材料預備金;2、屋面檁條安裝完，進夾心彩板前，甲方應付乙方總工程款元，給乙方作為材料款;3、在工程完工后，甲方在5天內及時組織驗收(如甲方沒有及時組織人員驗收，便擅自使用，那么自動視本工程驗收合格)，確認無誤時，甲方在3天內付工程總款的元給乙方;余留總工程款元作為工程的保修金，從驗收合格后開場算起365天內為保修期，過后7天內付清保修金。5、甲方未按合同約定支付乙方工程款導致施工無法進展，乙方可停頓施工，由甲方承當違約責任。七、保修期及保修責任1、乙方對本工程的保質期為年。2、本工程在保修期內，假設因乙方施工不符合圖紙要求所造成的質量問題，乙方應及時組織返修，并承當相關費用;假設因甲方使用過程中使用不當，及受10級以上臺風所影響造成的損壞，乙方可代為修復，但費用由甲方負責。八、甲乙雙方責任約定：1、甲方應負責施工現場的三通一平工作，提供足夠的施工場所給乙方，并協調好現場與其它施工單位的關系，負責土建工程、水電工程、相關內業資料等等;2、甲方及時拔付工程款，如款項沒有及時拔付，一切損失由甲方承當;3、有變更工程的工程內容，甲方應提早通知乙方，并與乙方協商處理;4、乙方嚴格按照甲方所確認的圖紙要求及時間要求進展施工;5、甲方負責工程施工過程中的臨時設施及水電，并提供30平方米的住宿;6、在施工過程中，乙方施工內容范圍內的平安責任由乙方負責。九、其他約定：1、本合同假設有未盡事宜，可另行補充合同;2、本合同自雙方簽章之日起生效，到工程款全部付清后失效;3、雙方假設發生合同爭議，應本著平等、互利的原那么協商解決，如協商不成，可在工程所在地的仲裁機構解決;4、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。5、其他事項：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日鋼構造勞務合同【篇四】訂立合同雙方：承攬方：__________________定作方：__________________定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便12四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承當承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償缺乏局部；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六，無故回絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點或接收單位〔人〕，承當因此而多支出的費用。第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予承當違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延承受或無故拒收期間發生的，定作方應當承當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方12鋼構造勞務合同【篇五】甲方：乙方：按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原那么，結合本工程詳細情況，甲、乙雙方協商簽定本施工合同并一致確認以下條款內容：第1條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程面積：鋼構造局部平方米1.4工程內容：鋼構造及維護和保溫工程1.5承包范圍：所有鋼構造主體、維護工程、保溫工程等內容1.6設計單位：1.7監理單位：開工日期：開工日期：總日歷日期：質量等級：合同價款：萬元乙方以包工包料的方式對本工程鋼構造進展制作安裝，不得轉包。本工程價款的計算按工程總造價一次確定，如設計圖紙變更那么相應調整變更局部造價。平安措施、技術措施由乙方提供技術方案，經有關專家評審，甲方批準認可。第2條合同文件及解釋順序本工程合同由以下文件組成：1、工程承包合同;2、工程補充合同;3、工程設計變更;4、工程聯絡單;5、工程簽證。第3條合同文件使用的標準適用法律適用法律情況：國家及上海市有關建立工程的法規均適用于本合同文件，國家(包括部、委)與上海市對同一問題均有規定時，以上海市的規定為準;上海市無規定的，以國家的規定為準。適用標準、標準：本工程應執行的標準如下：《鋼構造工程施工及驗收標準》及其它政府的規定。第4條圖紙甲方在滿足工程總進度方案前提下，按質按量提供建安配套施工圖紙。圖紙提供套數：甲方應提供全套施工圖5套，其中二套施工圖作為開工圖資料在開工后返還甲方。第5條甲方駐工地代表甲方委派同仁為駐工地代表上述甲方代表行使甲方的全部權利和職責;乙方必須承受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責范圍內所發出的書面指令和簽證，均應視為甲方意見的有效表達。第6條乙方駐工地代表乙方委派同仁為駐工地代表乙方委派負責現場施工上述乙方行使乙方的全部權利和職責，凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責范圍內所發出的書面資料均應視為乙方意見的有效表達。第7條甲方工作甲方應在開工前清理好現場，做到三通一平(水電路通、施工場地平整完畢)以保證乙方順利開工。甲方應在開工前將水電頭子接到施工現場雙方商定的位置。甲方負責協調乙方與業主及監理的關系。甲方負責進展腳手架的配合工作。甲方負責提供乙方人員的生活、消費用地。甲方負責按合同支付工程款。第8條乙方工作乙方應在分階段施工前5天向甲方提供分階段施工進度方案，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工進度方案。每月末向甲方提供當月完成實物量的施工月報，開工前15天向甲方提供開工通知書。對甲方的供給材料、設備的要料方案，另見雙方簽定的補充合同乙方應做好對工地內的材料、設備、設施等的防火、防盜工作，并明確地下管線的.保護工作。乙方在工程交付甲方之前，對房屋、各種構筑物，各類設施均應做好成品保護工作，如有損壞，應予修復前方可交付甲方。乙方應文明施工，按施工組織設計安排現場的機械、材料、設施，使施工現場到達文明施工的要求。對施工垃圾的處理應符合市容管理的要求，工程交工前應清理好建筑物和施工現場。第9條進度方案乙方應在圖紙出齊7天后，向甲方提供施工組織設計，如甲方分階段提供施工圖紙，乙方應在下階段工程施工前5天后提供施工方案。甲方代表應在乙方提供施工組織設計后2天，以書面形式批準上述文件或提出修改意見，逾期視為確認。第10條工期提早和延誤本工程甲方標書要求總工期為天。本工程乙方如按75天完成，甲方給予萬元人民幣的獎勵。如乙方不能在75天內完工，那么給予萬元人民幣的處分(付款方法及細那么另見合同補充)工期延誤是指：(1)外界因素對施工進度造成的影響，如一周內停電水造成等工累計超過8小時甲方予以順延。(2)因甲方原因對施工進度造成影響。如不能及時辦理有關手續，不能及時提供施工圖紙，設計變更而引起甲方返工，變更手續辦理不及時，造成乙方等工及因違背本合同條款造成的其他影響等，乙方在這類情況發生后5天內，就延誤的內容和由此發生的經濟支出、工期延誤天數，向甲方代表提出報告，甲方應在5天內給予答復，逾期可視為確認。(3)非乙方原因造成的工期延誤，由甲方代表在5天內簽證認可，工期相應順延。逾期視作認可。第11條檢查和返工在工程開工前10天，乙方應通知甲方對乙方施工的工程進展檢查，如發生有遺漏工程施工質量等問題，甲方應立即通知乙方進展返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，應及時予以施行，待全部完成后，方可作為正式開工。第12條工程質量等級本工程施工質量的評定以質量監視站為準。第13條隱蔽工作驗收隱蔽工程驗收按上海市有關規定執行，需驗收的部位按驗收標準確定。第14條合同價款及調整本工程包干價為萬元人民幣。圖紙變更那么相應調整。第15條工程預付款、工程款支付及結算本工程工程款支付及結算方法根據工程進度，分段付款。工程款支付，工程款分四階段支付(1)工程開工前，支付備料款萬元(2)工程量完成至鋼構造進場安裝后5天內支付總價的20%(3)工程量完成至鋼構造主體后5天內支付到總價的60%;(4)工程量完成至鋼構造維護、保溫安裝完畢后5天內支付到總價的80%;(5)開工后30天內支付到總價的95%，其余作為預留保修金。(6)預留保修金在保修期后無息返還。第16條材料供給本工程大材料由乙方以包工包料方式供給(除甲方供給設備外)，乙方采購的主要成品及半成品須先征得甲方認可，方可定貨采購。甲方供給的設備材料參見補充合同。第17條開工驗收工程開工時，乙方應向甲方提交符合市建管局要求的全套開工資料一套乙方應提早15天通知甲方進展開工驗收，甲方應召集各有關方面人員參加驗收。工程開工后，乙方應向甲方提交二套開工圖。開工圖編制的要求按上海市建立工程檔案管理方法執行。第18條保修保修內容、范圍：乙方承包范圍內的全部工程內容，和其它確屬乙方施工質量問題的均屬乙方保修范圍。保修期限：自開工驗收通過之日起一年。在保修期限內，乙方對施工質量問題免費維修，在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。有關保修細那么，雙方另定協議。第19條爭議雙方應嚴格執行合同條款，并本著友好合作的精神，處理合同期間的各類問題，盡量防止爭議或糾紛。假如發生爭議，按以下原那么處理：1、雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的10天內，雙方應保證合同的繼續執行。2、雙方承受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能承受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關進展仲裁。如任何一方不承受仲裁，可要求法院判決。第20條違約如有違約，應按經濟合同法的原那么，由違約一方承當違約責任并向對方支付違約金。第21條平安施工和文明施工乙方應嚴格執行上級有關部門的平安消費規定，因施工造成工傷事故由乙方負責。乙方應根據本工程的員工作好平安、文明施工教育。乙方應嚴格執行上級有關部門的文明施工規定，否那么發生的一切費用及造成的損失由乙方負責。第22條不可抗力因不可抗力，工程造成工期延誤和工程破壞，雙方另行協商處理。第23條合同的生效和終止本合同自雙方蓋章之日起生效，至保修期滿后終止。第24條合同份數本合同正本一式二份，雙方各執一份。本合同副本一式四份，雙方各執二份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日鋼構造勞務承包合同通用范本【篇一】甲方(發包人)：乙方(承包人)：第一條工程概況1、工程名稱：2、工程地點：第二條工程承包范圍及承包方式承包方式：甲方提供材料，乙方負責安裝。承包范圍：鋼構造、維護板的安裝，包括天溝、檁條(屋面及墻面)安裝，屋面板及附件安裝，墻面及附件安裝，大門、雨篷、雨水管安裝等圖紙所有鋼構造、維護板的安裝。第三條工程期限合同工期總日歷天數天。開工日期：年月日，開工日期：年月日，遇不可抗力工期順延。第四條工程質量合格，按圖紙要求及國家現行鋼構造施工驗收標準要求執行。乙方對所施工的工程自雙方驗收合格之日起一年內免費保修，發生費用由乙方承當，保修期滿后乙方對該工程負責終身維護，根本材料費用及人工費由甲方負責。第五條合同價款及付款方式1、合同價款：總面積平方米(，每平方米元，共計(大寫)元。2、付款方式(1)合同簽訂后乙方施工人員進入施工現場開場施工后，甲方向乙方支付總合同價款的10%_______________元。(2)根據乙方的施工進度，中期甲方支付乙方總合同金額的30%_________________元。(3)檁條及屋面全部安裝完畢后甲方向乙方支付總合同金額的30%_______________元。(4)工程全部完工驗收合格且乙方向甲方移交完相關資料、材料等后甲方向乙方付至總合同金額的95%，扣除已付金額，應付___________元。質保期為壹年，總合同金額的5%作為質保金，保修期滿工程無質量問題后付清。(5)結算方式，采取以下第種結算方式。①乙方公戶賬號：，開戶行：②乙方受權___________為收款人。第六條雙方的義務1、甲方義務(1)辦理建立報批手續。(2)向乙方提供安裝工程材料。(3)向乙方提供圖紙及說明。(4)按合同約定支付工程款。2、乙方義務(1)乙方保證其具有國家規定的承包該工程應具備的相應資質，乙方不得將承包的工程轉包和分包。(2)乙方應認真熟悉本工程鋼構造的安裝圖紙，編制實在可行的施工方案(包括安裝人數、設備、工具數量等)及材料進場方案。(3)乙方應向甲方提交經簽字蓋章確認的進場施工人員，并附上所有施工人員的身份證復印件，制定標準的制度，對人員、設備等進展管理。乙方人員如有變更，需向甲方發出書面通知并進展變更登記。(4)乙方必須完善保險，為所有施工人員購置相關保險(工傷保險，人身意外傷害險等)并提交甲方備份。(5)乙方指定為本工程工程經理，負責負責施工管理、合同履行、各項手續的辦理及文件的簽收等，如需變更，乙方需向甲方出具加蓋公章的書面通知。(6)乙方應對甲方發到工地上的所有材料進展保護，確保甲方發到工地上的所有材料不受損壞。①乙方卸車時輕吊輕放，不能把梁、柱等成品件有砸彎現象;②屋面板、墻面板進入工地現場乙方更要注意保護，不要讓