2023年設備監理師之設備監理合同綜合練習試卷A卷附答案單選題（共100題）1、經濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當得利【答案】B2、根據《產品質量法》，下列情形中，屬于“產品缺陷”的是()。A.不具備產品應當具備的使用性能而事先未作說明B.產品不符合注明采用的推薦性行業標準C.產品的結構、配方等方面存在不合理的危險D.產品不符合以實物樣品等方式表明的質量狀況【答案】C3、經濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當得利【答案】B4、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B5、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內鋼材市場價格發生波動，根據《合同法》的規定，下列關于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價【答案】B6、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C7、根據《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。A.招標人是具備法人資格的經濟實體B.招標人是具有相應資質的企業法人C.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的技術、經濟等方面的專業人員D.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的專家庫【答案】C8、某設備工程項目的投標人在現場踏勘后以書面形式提出質疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規定的時間，且書面解答與招標文件規定內容不一致，對該問題應以()。A.招標文件為準，開標時間后延B.招標文件為準，開標時間不變C.書面解答為準，開標時間后延D.書面解答為準，開標時間不變【答案】C9、買受人在合同內錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產生的后果由()承擔。A.出賣人B.承運人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C10、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫科大學附屬醫院C.社會團體D.企業法人的子公司【答案】D11、基于現場保安，負責阻止未經授權的人員進入現場的是()。A.工程師B.承包商C.業主D.保安公司【答案】B12、對于一項重大的設備工程，設備工程的操作和維修培訓是一個重要環節，下列關于培訓的說法，正確的是()。A.工程師應對業主人員進行操作和維修培訓B.是否需要對業主人員進行培訓應在承包商建議書中規定C.完成培訓工作是設備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業主人員進行培訓，相關方應在缺陷通知期內完成培訓工作【答案】C13、《合同法》規定，商業廣告的內容()，視為要約。A.包含價格內容的B.符合要約規定的C.詳細介紹商品的D.附加了期限的【答案】B14、根據《安全生產法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產、經營、儲存活動的生產經營單位外，從業人員超過()人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D15、根據《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權利人喪失()。A.實體民事權利B.勝訴權C.起訴權D.抗辯權【答案】B16、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。A.設備起運日起，至設備離開現場B.設備運抵現場起，至使用該設備的工程竣工C.開工之日起，至頒發接收證書D.開工之日起，至竣工時間屆滿【答案】A17、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標函后的28天內B.簽訂合同后的28天內C.收到開工通知后的28天內D.設備工程合同生效前【答案】A18、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區的建筑施工企業，是中央管理的建筑施工企業下屬的建筑施工企業。津濱工程公司辦理安全生產許可證時，應當向()提出申請。A.國務院建設行政主管部門B.國務院負責安全生產監督管理的部門C.天津市人民政府建設行政主管部門D.天津市人民政府責安全生產監督管理的部門【答案】C19、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B20、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權利是()。A.即時處分權B.使用權C.留置權D.收益權【答案】C21、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責C.承攬人應就該部分工作對定作人負責D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質量起關鍵性的工作【答案】C22、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現場和工程處于清潔、安全的狀態。A.工程竣工B.業主接收工程C.簽發工程接收證書D.簽發履約證書【答案】C23、FIDIC“新黃皮書”規定，開工日期應在()的42天內。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B24、某必須招標的項目，招標文件規定采用評標價法評標，有甲、乙、丙、丁四家單位投標有效。四家單位的投標報價和評標得分為：甲單位投標報價1050萬元，評標價1030萬元；乙單位投標報價1000萬元，評標價1000萬元；丙單位投標報價980萬元，評標價1050萬元；丁單位投標報價950萬元，評標價1020萬元。據此，第一中標候選單位應是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B25、某工程雙方按口頭協議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發包人拖欠工程款而發生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經成立D.由于法律規定建設工程合同應當采用書面形式，故發包人不承擔責任【答案】C26、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C27、根據《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應當按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D28、設備工程安裝中，如果由采購方負責設備安裝調試，則供貨方的現場服務內容不應包括()。A.提供現場的地下管線資料B.派出必要的現場服務人員C.重要工序須經供貨方現場技術人員簽字確定D.整個安裝調試過程應在供貨方現場人員指導下進行【答案】A29、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發生波動，根據合同的價格調整規定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。A.工程師應確定一個費用指數，重新價格調整的數額B.獲得現行費用指數后，重新計算價格調整的數額C.應被認為在中標合同金額中已經包含了這一部分物價波動的風險費D.應被認為已經按照合同中規定的調價公式予以了調整【答案】C30、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A31、FIDIC新黃皮書規定，承包商在收到()后，應按合同規定的份數和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔保C.履約證書D.保留金【答案】C32、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C33、業主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經對該部分工程進行了竣工試驗D.業主已對該部分工程支付了工程款【答案】A34、根據世界銀行的《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B35、在市場經濟條件下，()是民法的主要調整對象。A.財產關系B.人身關系C.支配關系D.生產關系【答案】A36、在FIDIC合同條件關于解決爭端的工作流程中，當事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應在()天內作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D37、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，承包商應提前21天發出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應發給()。A.工程師B.監理公司C.業主D.安全生產主管部門【答案】A38、按照《招標投標法實施條例》的規定，投標人認為招標活動不符合法律規定進行投訴的，應當在自知道或者應當知道之日起10日內，向()投訴。A.有關行政監督部門B.仲裁機構C.人民法院D.行業協會【答案】A39、《產品質量法》規定產品質量責任包括()。A.企業賠償責任、商家賠償責任B.民事責任、行政責任、刑事責任C.一切責任D.產品責任、缺陷責任【答案】B40、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業主在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業主在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B41、如果工程未能通過竣工試驗導致工程價值降低，但合同價格應予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經雙方協商確定后，承包商應在()前將扣減金額支付給業主，或根據業主的索賠約定支付。A.重新試驗B.承包商提交試驗報告C.工程師認可試驗結果D.簽發接收證書【答案】D42、在生產安全事故中受到傷害的從業人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權向()提出賠償要求。A.本單位安全生產管理人員B.政府安全生產監管部門C.本單位D.本單位上級主管部門【答案】C43、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C44、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D45、FIDIC“新黃皮書”規定，如果工程師指示的工程暫停時間已經超過合同規定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。A.14B.28C.56D.84【答案】B46、下列關于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應當開庭審理，當事人也可以協議書面審理B.仲裁應當書面審理，當事人也可以協議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應當公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實【答案】A47、因產品缺陷導致損害的受害人依法提出賠償請求時，該產品責任法律關系的外部責任主體是()。A.產品的生產者和運輸者B.產品的銷售者和運輸者C.產品的生產者和銷售者D.產品的倉儲者和銷售者【答案】C48、某廠開發出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A49、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。A.修補質量缺陷B.結算預付款C.設計交底D.裁決合同爭端【答案】A50、下列有關合同解除的敘述，錯誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結算和清理條款的效力C.當事人協商一致，可以解除合同D.當事人單方行使解除權的，合同自通知到達對方時解除，對方有異議的，解除權消滅【答案】D51、根據《侵權責任法》，生產者采取召回措施責任的起始時間為產品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產品離開生產者的成品倉庫B.發現產品質量問題C.產品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A52、業主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優勢B.了解報價的構成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業已達成的協議進一步確認和具體化【答案】A53、只有當工程師向承包商簽發了()，才能認為承包商的合同義務已經完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結清證明【答案】B54、某施工合同履行中，發包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C55、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A56、對基準點、基準線和基準標高等原始數據的錯誤，應由()承擔責任。A.工程師B.業主C.承包商D.分包商【答案】B57、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內進行竣工試驗。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B58、法定代理終止條件是()A.代理期限屆滿B.被代理人取消委托C.代理人辭去委托D.代理人喪失行為能力【答案】D59、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B60、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險金額應為()。A.設備的購買價格B.設備的殘值C.設備的全部重置成本D.設備的制造成本【答案】C61、如果承包商隱蔽已經完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產生的費用的是()。A.業主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用【答案】B62、如果承包商隱蔽已經完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產生的費用的是()。A.業主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用【答案】B63、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D64、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D65、如果規定必須在工程接收之前完成對業主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構成條件之一。A.進行工程竣工試驗B.工程接收C.進行工程竣工后試驗D.簽發履約證書【答案】B66、根據《合同法》，除當事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。A.標的物交付時B.雙方當事人簽字或者蓋章時C.定金支付時D.承諾到達時【答案】B67、大中型工程從發出中標通知書后的()天內，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A68、FIDIC“新黃皮書”規定，確定竣工試驗的具體日期并發出指示的是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B69、在我國，下列知識產權中，保護期限為20年的是()。A.發明專利權B.實用新型專利權C.職務作品著作權D.商標專用權【答案】A70、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協商D.償付逾期違約金【答案】B71、如果出現缺陷的生產設備不能在現場修復，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產設備移出現場修復。A.業主B.業主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A72、生產者對其產品缺陷造成的人身傷害應當向受害人承擔的法律責任是()。A.刑事責任B.瑕疵擔保責任C.行政責任D.產品責任【答案】D73、出賣人出賣交由承運人運輸的在途中的設備，毀損、滅失的風險自()起由買受人承擔。A.自該設備運抵目的地時B.自該設備買賣合同生效時C.自該設備買賣合同成立時D.自該設備交付買受人時【答案】C74、如果因供貨方原因導致不能全部或部分交貨，應依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B75、設備采購合同，供貨方負責代運設備的，交付設備日期以()的日期為準。A.發運設備時承運部門簽發設備單上的戳記B.采購方收到設備C.采購方在承運部門簽收設備單上簽收D.供貨方將設備交到承運部門【答案】A76、具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的企業是()。A.個人獨資企業B.合伙企業C.私營企業D.法人企業【答案】D77、有關組織或機構編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數據C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規定D.合同數據和對擬招標合同的特殊條款規定【答案】D78、根據《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權利人喪失()。A.實體民事權利B.勝訴權C.起訴權D.抗辯權【答案】B79、根據《合同法》規定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B80、根據《建設工程安全生產管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。A.建設工程施工前，組織設計單位與施工班組進行技術交底B.不得在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍C.實施爆破作業前，向公安機關申請領取《爆破物品使用許可證》D.向建設行政主管部門報送安全施工措施的資料【答案】B81、下列關于設備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設備的義務B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應繼續履行供貨義務C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應繼續履行供貨義務D.出賣人應支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】B82、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設施、保衛器材等安全保障設施。A.進入施工現場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C83、按照《招標投標法實施條例》的規定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。A.開標前B.提交投標書時C.開標現場D.確定招標人前【答案】C84、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，仲裁應以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規定的交流語言【答案】D85、行為人對行為內容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實B.行為不得違反法律C.行為人具有相應的行為能力D.行為不得違反社會公共利益【答案】A86、根據《民事訴訟法》，證據必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關聯性D.真實性、關聯性、公正性【答案】C87、根據《產品質量法》的規定，以下說法正確的是()。A.產品責任的訴訟時效期間為1年B.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品最初使用之日起滿5年喪失C.產品只要在明示的安全使用期內因存在缺陷造成損害，生產者和銷售者都應承擔產品責任D.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C88、FIDIC新黃皮書規定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D89、FIDIC“新黃皮書”規定，承包商應提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C90、單位工程的竣工試驗，承包商由于業主應負責的原因遇到妨礙達14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗本應完成的日期業主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗本應完成的日期承包商已完成了竣工試驗C.工程師應另行通知承包商進行竣工試驗的日期D.承包商可自行完成竣工試驗【答案】A91、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，工程師應在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內作出回應，表示批準或不批準并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D92、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A93、根據《合同法》規定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D94、合同履行中行使先履行抗辯權的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C95、公開招標與邀請招標在招標程序上的主要差異表現為()。A.是否進行資格預審B.是否組織現場考察C.是否解答投標單位的質疑D.是否公開開標【答案】A96、甲方向乙方購買10臺設備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應了5臺設備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權行使的權利是()。A.同時履行抗辯權B.先履行抗辯權C.不安抗辯權D.合同撤銷權【答案】A97、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規定，在頒發工程接收證書前的任何時間，()可通過發布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C98、承包商應將準備運往現場的任何生產設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C99、根據《建筑法》，除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設單位應當依法向()申請領取施工許可證。A.建設單位所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門C.建設單位所在地省級以上人民政府建設行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設行政主管部門【答案】B100、在設備采購合同中，設備所有權自()時起轉移。A.支付定金B.支付價款C.交付設備所有權憑證D.交付設備【答案】D多選題（共50題）1、中標人按照約定或者經招標人同意，可以將中標項目的()工作分包給他人完成。A.全部B.部分C.部分非主體D.非關鍵E.總價款三分之一以下的【答案】CD2、按照《招標投標法實施條例》的規定，招標人以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的行為有()。A.就同一招標項目向投標人提供有差別的信息B.設定的資格條件與履行合同無關C.對投標人采取不同的評標標準D.指定特定的供應商E.要求投標人具有較高的資質等級【答案】ABCD3、某施工單位組織編制深基坑的專項施工方案時實施的下列行為中，符合《建設工程安全生產管理條例》的有()。A.組織專家論證B.附具安全驗算結果C.經專職安全生產管理人員和項目經理簽字報送監理機構D.經總監理工程師簽字后實施E.由專職安全生產管理人員現場監督實施【答案】ABD4、因不可抗力終止合同后，承包商應將得到付款的物品向業主移交，移交的物品包括()。A.承包商的文件B.承包商的設備C.生產設備D.材料E.臨時工程【答案】ACD5、對于分段移交的設備工程，保留金的退還程序有()。A.單位工程移交時，退還與該單位工程價值相當的保留金的40%B.單位工程移交時，退還與該單位工程價值相當的保留金的50%C.單位工程缺陷通知期期滿時，再退還40%D.單位工程缺陷通知期期滿時，再退還50%E.在最后一個單位工程的缺陷通知期期滿時，退還剩余的保留金【答案】AC6、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》規定，下列關于暫時停工后果的表述，正確的有()。A.如果工程師發布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就竣工時間提出索賠B.如果工程師發布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就費用提出索賠C.如果暫時停工由于承包商違約導致，承包商無權索賠D.如果暫時停工累計達到56天以上，承包商可解除合同E.無論何種原因導致暫時停工，承包商均可索賠【答案】ABC7、行為人實施的行為不符合法律行為的有效條件而構成無效行為，則這種無效行為可以產生以下法律后果()。A.雙方調解B.申請仲裁C.返還財產D.賠償損失E.追繳財產【答案】CD8、代理的特征有()。A.代理人在代理權限內獨立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權是依據法律的直接規定而產生E.代理人應當在代理權范圍內實施代理行為【答案】AC9、根據《合同法》，下列合同中，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時顯失公平【答案】AD10、按照我國《合同法》的規定，合同履行的原則有()。A.全面、適當履行原則B.協商履行原則C.等價有償原則D.誠實信用履行原則E.提前履行原則【答案】AD11、下列關于設備采購合同解除的敘述，正確的有()。A.因主設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于輔助設備B.因輔助設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于主設備C.因輔助設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力不及于主沒備D.多項設備采購合同，其中一項設備不符合約定的，買受人可以解除合同E.多項設備采購合同，其中一項設備不符合約定的，買受人可以解除該項設備合同【答案】AC12、保險合同中的保險人應當降低保險費的情形有()。A.據以確定保險費率的有關情況發生變化，保險標的危險程度明顯減少B.保險標的的保險價值明顯減少C.投保人進行了危險減少通知D.保險合同中的受益人數量減少E.保險合同的受益人死亡【答案】AB13、設備采購合同中，出賣人交付的設備品種、型號、規格、質量不符合合同約定時，其后果為()。A.如果買受人同意利用，應當按質論價B.如果買受人同意利用，應當按合同約定支付價款C.買受人不同意利用時，出賣方負責包修或包換D.不能修理或調換的，買受方可以解除合同，并要求出賣人賠償損失E.不能修理或調換的，買受方可以解除合同，但不得要求出賣人賠償損失【答案】ACD14、根據《招標投標法》，下列工程建設項目的施工采購，必須進行招標的有()。A.需要采用不可替代的專利技術的項目B.大型基礎設施項目C.使用外國政府貸款的項目D.采購人依法能夠自行建設的項目E.使用世界銀行貸款的項目【答案】BC15、采用對比分析法進行合同分析時，對比指標一般分為()。A.時間指標B.程序指標C.定價指標D.處理事宜的原則指標E.技術指標【答案】ABD16、下列合同中，屬于無效合同的是()。A.甲明知乙沒有獲得丙的授權，但是仍與乙簽訂了合同，供應丙鋼材20噸B.甲、乙二人簽訂的買賣軍用槍支的合同C.-私營企業以欺詐手段與國有企業簽訂一份買賣合同D.甲、乙雙方為了逃避稅收，將汽車整車的進口簽訂為一份進口汽車配件的合同E.甲公司與乙、丙公司串通投標，甲中標后與招標人簽訂的施工合同【答案】BD17、根據我國《合同法》，當事人承擔違約責任的方式有()。A.繼續履行B.賠禮道歉C.采取補救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC18、根據《仲裁法》，仲裁協議的內容包括()。A.仲裁時限B.請求仲裁的意思表示C.仲裁事項D.法律依據E.選定的仲裁委員會【答案】BC19、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A20、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，承包商實施工程期間，遭遇不可預見的物質條件時，有權索賠工期和費用。該物質條件包括()。A.現場地質條件B.現場人為的物質障礙C.現場污染物D.現場水文條件E.現場氣候條件【答案】ABCD21、承包商在工程師的指導下對設備工程出現質量缺陷進行調查后，確定缺陷原因是由非承包商原因造成的，承包商有權得到()的補償。A.調查費用B.竣工時間C.合同價格D.合理利潤E.缺陷通知期【答案】AD22、在我國，注冊商標包括()。A.商品商標B.服務商標C.集體商標D.著名商標E.證明商標【答案】ABC23、下列情形中，屬于行為人意思表示不真實的有()。A.乘人之危簽訂的設備買賣合同B.受欺詐情況下做出的行為C.受脅迫的情況下做出的行為D.誤將贗品作為真品購買E.與他人合伙開設賭場的行為【答案】ABCD24、根據《侵權責任法》，生產者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關系【答案】BD25、在設備工程合同中，完成工程的含義有()。A.通過了竣工試驗B.完成了合同規定的工程或單位工程的全部工作C.完成了合同規定的工程或單位工程接收所要求完成的全部工作D.修補了無論在工程實施過程，還是在缺陷通知期內發現的質量缺陷E.完成了履約證書所證明的全部工作【答案】AC26、按照我國《合同法》的規定，合同履行中當事人的抗辯權包括()。A.不履行抗辯權B.同時履行抗辯權C.不履行時間抗辯權D.后履行一方的抗辯權E.先履行一方的抗辯權【答案】BD27、下列產品中，適用《產品質量法》的有()。A.商品混凝土B.商品房C.施工企業的吊裝設備D.監理單位的電子設備E.軍工產品【答案】ACD28、理論上對產品缺陷進行分類時，產品缺陷包括()。A.設計缺陷B.制造缺陷C.包裝缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD29、因不可抗力終止合同后，工程師開出的付款證書中通常包括的內容有()。A.合同中標明的已完成的任何工作價值B.合同終止時承包商人員和設備遣返回公司注冊地的費用C.承包商將施工設備運至公司其他工地的費用D.因不可抗力招致的承包商利潤損失E.承包商在不可抗力情況下為完成工程而招致的合理開支【答案】AB30、在設備工程合同中，特殊事件的處理機制主要有()。A.暫停施工的處理機制B.法律變動處理機制C.市場價格波動處理機制D.索賠和爭端的解決機制E.不可抗力的處理機制【答案】D31、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程暫停時，承包商獲得生產設備款和/或材料款的支付，須滿足的條件有()。A.生產設備和/或材料的運輸被暫停超過合同中規定的期限B.承包商已向供應商支付了相應的款項C.承包商已經將此設備和/或材料標記為業主的財產D.生產設備和/或材料已經起運E.生產設備和/或材料經檢驗符合合同要求【答案】AC32、根據我國《合同法》，合同訂立的必經程序有()。A.要約B.要約--再要約C.承諾D.簽訂書面合同E.公證【答案】AC33、按照我國《民法通則》的規定，行為人實施無權代理行為后，被代理人依法享有()。A.追認權B.催告權C.撤銷權D.默認權E.拒絕權【答案】A34、根據《勞動合同法》的規定，勞動合同類型有()。A.固定期限勞動合同B.長期性勞動合同C.無固定期限勞動合同D.時限性勞動合同E.以完成一定工作任務為期限的勞動合同【答案】AC35、如果業主沒有按照合同約定的時間給予承包商進入和占用現場的權利，承包商索賠的內容可包括()。A.延長工期B.開工日期順延C.費用D.合理利潤E.延長缺陷通知期【答案】ACD36、根據《招標投標法》，中標人按照約定或者經招標人同意，可以將中標項目的()工作分包給他人完成。A.全部B.部分關鍵性C.主體D.部分非關鍵性E.部分非主體【答案】D37、下列關于代理特征的表述，正確的有()。A.代理行為是代理人以被代理人的名義實施的行為B.代理行為產生的法律后果直接歸屬于被代理人C.代理人對任何行為均可實行代理D.被代理人必須具有民事行為能力E.代理權限是依據法律規定直接產生的【答案】AB38、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，就知識產權和工業產權而言，業主對承包商的侵權給予保障的方面，包括(