




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
第25頁共25頁加工承攬合?同簡單版完?整樣本甲?方:地址?:電話:?法定代表?人:合同?訂立地點:?乙方:?地址:電?話:法定?代表人:?合同訂立地?點:依照?《____?_》、《中?華人民共和?國建筑法》?及國家其他?有關法律、?法規,遵循?平等、自愿?、公平和誠?實信用的原?則,雙方就?砂、碎石、?片石等地材?加工事項協?商達成一致?,訂立本合?同,共同遵?守。第一?條加工地?材名稱及單?價一、砂?石料加工為?綜合包干單?價,單價內?含人工費、?機械維修費?、材料費、?場內轉堆費?、場內裝車?費、所有加?工用電費、?機械燃油費?付郵費、料?具費、照明?費、所有人?員工資、人?員進出場費?、管理費、?利潤等。?二、乙方在?開工后,必?須買好所有?人員的工傷?保、醫保及?社保。第?二條機械?及原材料提?供方式甲方?提供原材料?(山碴)到?碎石廠現場?,提供所有?設備(含碎?石設備__?___臺、?裝載機__?___臺、?破碎錘__?___臺、?挖掘機__?___臺、?電力設施、?生活設施)?,由乙方利?用路基挖方?料(山碴)?進行加工成?甲方所需要?的砂、碎石?產品。第?三條加工?砂石料質量?要求乙方?加工的砂、?碎石、片石?等甲方工程?所需其它石?材需達到國?家標準《建?筑用砂》乙?方按照甲方?提供的原材?料進行加工?,其質量要?求只能為甲?方提出的有?效粒徑為標?準。第四?條加工砂?石料數量?本工程在_?____時?間內預計加?工砂石料數?量合計為_?____萬?m33,具?體數量由甲?方向乙方下?達使用計劃?,乙方應按?甲方下達的?計劃編制砂?、碎石或甲?方工程所需?其它石材加?工計劃,確?保施工生產?的正常進行?。若業主中?途調整生產?計劃,乙方?需服從甲方?整體安排。?第五條?砂石料數量?確認方法及?價款支付方?式一、每?月____?_日甲方組?織相關部門?對本月砂、?碎石等用料?清理匯總,?以甲方簽認?過領料單作?為計算依據?制作計價單?,并扣除乙?方在甲方領?取的油料、?五金等材料?總價款,該?計價單由甲?方計劃經營?部、工程部?、機物部進?行簽認,經?總工程師審?核后報項目?經理審批并?加蓋加蓋甲?方印章,作?為支付乙方?價款的憑據?。二、甲?方根據計價?單按80%?的比例支付?計量款,另?_____?%在乙方未?再甲方加工?原材料后一?個月之內付?清給乙方,?保證金待合?同履行完畢?后或合同終?止____?_個月內不?計利息退還?。(若出現?安全事故,?甲方有權從?乙方交納的?履約金及結?算款中代扣?代付)。?第六條甲?方權利義務?一、指派?工程技術人?員和現場管?理人員,實?施對產品質?量、安全生?產、文明施?工、計量、?試件取樣、?試驗進行管?理,對乙方?工作進行監?督、檢查和?驗收。二?、若乙方不?能履行合同?義務或其加?工能力不能?滿足甲方需?求,甲方有?權收回本合?同項下的全?部或部分加?工承攬任務?,終止與乙?方的合同關?系,合同終?止時一次性?付清乙方所?有的加工產?品計量費用?。三、負?責提供施工?用電(高壓?端)引入到?乙方加工場?地,如有場?地電機超負?荷運轉造成?變壓器損壞?乙方概不負?責。四、?負責提供施?工用水引入?到乙方加工?場地內。?五、負責協?調關系。?六、負責下?達砂、碎石?等石料需用?量計劃,確?保每天所需?的石料。?七、負責組?織____?_運輸吧原?材料(山碴?)運輸到乙?方施工現場?,并承擔運?輸費用(場?內運輸費由?乙方承擔)?。第七條?乙方權利?和義務在?滿足合同約?定的前提下?,乙方有權?對自有人員?、甲方提供?的設備進行?合理調配,?在甲方的監?督下自主組?織砂石料的?加工等相關?事項。一?、上足本工?作的生產工?人,保證生?產需要,負?責按甲方要?求組織崗前?培訓,組織?有關人員參?加甲方技術?交底和安全?教育活動。?乙方必須進?行安全崗位?培訓,嚴格?按照安全生?產操作規程?操作,若出?現一切安全?事故、一切?經濟責任及?法律責任由?乙方自理,?甲方不承擔?任何責任。?二、在合?同期內,乙?方應在生產?加工區域內?設置安全警?示標志,做?好生產加工?過程中的安?全管理工作?,有義務配?合甲方安全?文明施工和?迎接上級領?導的檢查工?作。第八?條違約責?任一、乙?方加工出的?合格產品量?必須完成甲?方下達的使?用計劃用量?,因乙方原?因造成生產?量不能滿足?本工程需用?量,需去其?他料場采購?時,價差費?用由乙方承?擔,如因甲?方原材料供?應不足造成?乙方停工需?去其他料場?采購時價差?費用與甲方?承擔,且停?工達___?__天以上?甲方需負責?支付乙方停?工期間費用?。三、乙?方不得將本?合同項下的?部分或全部?工作進行分?包、轉包。?否則,甲方?有權終止合?同,并由乙?方承擔與履?約保證金等?額的違約金?。四、乙?方應采取有?效安全保衛?措施,保障?料場原材料?、成品或半?成品的安全?。若發生被?盜事件,相?關損失由乙?方自行承擔?。第九條?履約保證?提供履約?保證金__?___萬元?。第十條?爭議解決?方法在履?行合同過程?中發生糾紛?,雙方協商?不能解決時?,交由思南?縣人民法審?理裁決。?第十一條?協議的生效?本合同經?雙方簽字蓋?章后生效。?第十二條?附則本?合同執行期?間,雙方不?得隨意變更?和解除合同?,合同如有?未盡事宜雙?方另行商定?,作出補充?規定,補充?規定與本合?同具有同等?效力。本合?同共四份,?甲方執__?___份;?乙方執__?___份。?甲方:?授權代理人?:合同訂?立日期:?乙方:授?權代理人:?合同訂立?日期:加?工承攬合同?簡單版完整?樣本(二)?承攬方:?_____?地址:_?____?????????郵碼?:____?_電話:_?____?法定代表人?:____?_???????????職務:__?___定?作方:__?___地?址:___?__?????????郵碼:_?____電?話:___?__法定?代表人:_?____???????????職務?:____?_定作方?委托承攬方?加工___?__,經雙?方充分協商?,特訂立本?合同,以便?共同遵守。?第一條:?加工成品?第二條:加?工成品質量?要求第三?條:原材料?的提供辦法?及規格、數?量、質量?1。(用承?攬方原料完?成工作的)?,承攬方必?須依照合同?規定選用原?材料,并接?受定作方檢?驗。承攬方?隱瞞原材料?的缺陷或者?用不符合合?同規定的原?材料而影響?定作質量時?,定作方有?權要求重作?、修理、減?少價款或退?貨。2。?(用定作方?原材料完成?工作的,應?當明確規定?原材料的消?耗定額)。?定作方應按?合同規定的?時間、數量?、質量、規?格提供原材?料,承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規?定及時檢驗?,不符合要?求的,應立?即通知定作?方調換或補?齊。承攬方?對定作方提?供的原材料?不得擅自更?換,對修理?的物品不得?偷換零部件?。3。交?(提)原材?料等物品日?期計算,參?照第七條規?定執行。?第四條:技?術資料、圖?紙提供辦法?1。承攬?方在依照定?作方的要求?進行工作期?間,發現提?供的圖紙或?技術要求不?合理,應當?及時通知定?作方;定作?方應當在規?定的時間內?回復,提出?修改意見。?承攬方在規?定的時間內?未得到答復?,有權停止?工作,并及?時通知定作?方,因此造?成的損失,?由定作方賠?償。2。?承攬方對于?承攬的工作?,如果定作?方要求保密?,應當嚴格?遵守,未經?定作方許可?不得留存技?術資料的.?復制品。?3。定作方?應當按規定?日期提供技?術資料、圖?紙等。第?五條:價款?或酬金價?款或酬金,?按照國家或?主管部門的?規定執行,?沒有規定的?由當事人雙?方商定。?第六條:驗?收標準和方?法1。按?照合同規定?的質量要求?、圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?。定作方應?當按合同規?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發現質?量缺陷的定?作物或項目?,應當由雙?方協商,在?合同中規定?保證期限。?保證期限內?發生問題,?除定作方使?用、保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外,?由承攬方負?責修復或退?換。3。?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發生爭議?時,可由法?定質量監督?檢驗機構提?供檢驗證明?。第七條?:交貨的時?間和地點?1。交(提?)定作物期?限應當按照?合同規定履?行。任何一?方要求提前?或延期交(?提)定作物?,應當在事?先與對方達?成協議,并?按協議執行?。2。交?(提)定作?物日期計算?:承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的以定作方?接收的戳記?日期為準;?委托運輸部?門運輸的,?以發運定作?物時承運部?門簽發戳記?日期為準;?自提定作物?的,以承攬?方通知的提?取日期為準?,但承攬方?在發出提取?定作物通知?中,必須留?給定作方以?必要的途中?時間;雙方?另有約定的?,按約定的?方法計算。?第八條:?包裝要求及?費用負擔?第九條:運?輸辦法及費?用負擔第?十條:結算?方式及期限?第十一條?:其他約定?第十二條?:承攬方的?違約責任?一、未按合?同規定的質?量交付定作?物或完成工?作,定作方?同意利用的?,應當按質?論價,酌減?酬金或價款?;不同意利?用的,應當?負責修整或?調換,并承?擔逾期交付?的責任;經?過修整或調?換后,仍不?符合合同規?定的,定作?方有權拒收?,由此造成?的損失由承?攬方賠償。?二、交付?定作物或完?成工作的數?量少于合同?規定,定作?方仍然需要?的,應當照?數補齊,補?交部分按逾?期交付處理?;少交、遲?交部分定作?方不再需要?的,承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。?三、未按合?同規包裝定?作物,需返?修或重新包?裝的,應當?負責返修或?重新包裝,?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的,承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規定造成?定作物毀損?、滅失的,?由承攬方賠?償損失。?四、逾期交?付定作物(?包括返修、?更換、補交?等),應當?向定作方償?付違約金_?____元?;(合同中?無具體規定?的,應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規?定,按逾期?交付部分的?價款總額計?算,向定作?方償付違約?金)以酬金?計算的,每?逾期一天,?按逾期交付?部分的酬金?總額的千分?之一償付違?約金。未?經定作方同?意,提前交?付定作物,?定作方有權?拒收。五?、不能交付?定作物或不?能完成工作?的,應當償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價款總?值的___?__%(1?0%~30?%)或酬金?總額的__?___%(?20%~6?0%)的違?約金。六?、異地交付?的定作物不?符合合同規?定,暫由定?作方代保管?時,應當償?付定作方實?際支付的保?管、保養費?。七、實?行代運或送?貨的定作物?,錯發到達?地點或接收?單位(人)?,除按合同?規定負責運?到指定地點?或接收單位?(人)外,?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定作物的?責任。八?、由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其他物品?毀損、滅失?的,應當償?付定作方因?此造成的損?失。九、?未按合同規?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗,或經檢?驗發現原材?料不符合要?求而未按合?同規定的期?限通知定作?方調換、補?齊的,由承?攬方對工作?質量、數量?承擔責任。?十、擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件,?定作方有權?拒收,承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理,應?當按定作方?要求辦理,?并承擔逾期?交付的責任?。第十三?條:定作方?的違約責任?一、中途?變更定作物?的數量、規?格、質量或?設計等,應?當賠償承攬?方因此造成?的損失。?二、中途廢?止合同,屬?承攬方提供?原村料的,?償付承攬方?的未履行部?分價款總值?的____?_%(10?%~30%?幅度)的違?約金;不屬?承攬方提供?原材料的,?償付承攬方?以未履行部?分酬金總額?的____?_%(20?%~60%?的幅度)違?約金。三?、未按合同?規定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作,承?攬方有權解?除合同,定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失;承攬?方不要求解?除合同的,?除交付定作?物的日期得?以順延外,?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。四?、超過合同?規定期限領?取定作物的?,除按本條?第五款規定?償付違約金?外,還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養?費。定作方?超過領取期?限6個月不?領取定作物?的,承攬方?有權將定作?物變賣,所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養費?后,退還給?定作方;變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養費時,定?作方還應補?償不足部分?;如定作物?不能變賣,?應當賠償承?攬方的損失?。五、超?過合同規定?日期付款,?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規定向?承攬方償付?違約金;以?酬金計算的?,每逾期一?天,按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。六?、無故拒絕?接收定作物?,應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?七、變更交?付定作物地?點或接收單?位(人),?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條:不可?抗力在合?同規定的履?行期限內,?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的,承攬方?在取得合法?證明后,可?免予承擔違?約責任,在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發?生的,定作?方應當承擔?責任,并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條:糾紛?的處理加?工承攬合同?發生糾紛時?,當事人雙?方應協商解?決;協商不?成按(__?__)項處?理:1。?向____?_機關申請?_____?;2。向?人民法院起?訴。本合?同自___?__年__?___月_?____日?起生效,合?同履行完畢?即失效,本?合同執行期?間,雙方不?得隨意變更?和解除合同?,合同如有?未盡事宜,?由雙方共同?協商,作出?補充規定,?補充規定與?本合同具有?同等效力。?本合同正?本一式二份?,定作方和?承攬方各執?一份;合同?副本一式_?____份?,交___?__(如經?鑒證或公證?,則應送鑒?證機關或公?證機關)各?留存一份。?定作方:?_____?代表人:?_____?____?_年___?__月__?___日?承攬方:_?____?代表人:_?____?_____?年____?_月___?__日加?工承攬合同?簡單版完整?樣本(三)?承攬方:?_____?法定代表?人:___?__???????????職務:_?____?地址:__?___?????????郵碼:?_____?電話:__?___定?作方:__?___法?定代表人:?_____???????????職?務:___?__地址?:____?_?????????郵碼:__?___電話?:____?_定作方?委托承攬方?加工___?__,經雙?方充分協商?,特訂立本?合同,以便?共同遵守。?第一條:?加工成品_?____?第二條:加?工成品質量?要求___?__第三?條:原材料?的提供辦法?及規格、數?量、質量?1、(用承?攬方原料完?成工作的)?,承攬方必?須依照合同?規定選用原?材料,并接?受定作方檢?驗。承攬方?隱瞞原材料?的缺陷或者?用不符合合?同規定的原?材料而影響?定作質量時?,定作方有?權要求重作?、修理、減?少價款或退?貨。2、?(用定作方?原材料完成?工作的,應?當明確規定?原材料的消?耗定額)。?定作方應按?合同規定的?時間、數量?、質量、規?格提供原材?料,承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規?定及時檢驗?,不符合要?求的,應立?即通知定作?方調換或補?齊。承攬方?對定作方提?供的原材料?不得擅自更?換,對修理?的物品不得?偷換零部件?。3、交?(提)原材?料等物品日?期計算,參?照第七條規?定執行。?第四條:技?術資料、圖?紙提供辦法?1.承攬?方在依照定?作方的要求?進行工作期?間,發現提?供的圖紙或?技術要求不?合理,應當?及時通知定?作方;定作?方應當在規?定的時間內?回復,提出?修改意見。?承攬方在規?定的時間內?未得到答復?,有權停止?工作,并及?時通知定作?方,因此造?成的損失,?由定作方賠?償。2.?承攬方對于?承攬的工作?,如果定作?方要求保密?,應當嚴格?遵守,未經?定作方許可?不得留存技?術資料的復?制品。3?.定作方應?當按規定日?期提供技術?資料、圖紙?等。第五?條:價款或?酬金價款?或酬金,按?照國家或主?管部門的規?定執行,沒?有規定的由?當事人雙方?商定。第?六條:驗收?標準和方法?1、按照?合同規定的?質量要求、?圖紙和樣品?作為驗收標?準。2、?定作方應當?按合同規定?的期限驗收?承攬方所完?成的工作。?驗收前承攬?方應當向定?作方提交必?需的技術資?料和有關質?量證明。對?短期檢驗難?以發現質量?缺陷的定作?物或項目,?應當由雙方?協商,在合?同中規定保?證期限。保?證期限內發?生問題,除?定作方使用?、保管不當?等原因而造?成質量問題?的以外,由?承攬方負責?修復或退換?。3、當?事人雙方對?承攬的定作?物和項目質?量在檢驗中?發生爭議時?,可由法定?質量監督檢?驗機構提供?檢驗證明。?第七條:?交貨的時間?和地點1?、交(提)?定作物期限?應當按照合?同規定履行?。任何一方?要求提提前?或延期交(?提)定作物?,應當在事?先與對方達?成協議,并?按協議執行?。2、交?(提)定作?物日期計算?:承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的以定作方?接收的戳記?日期為準;?委托運輸部?門運輸的,?以發運定作?物時承運部?門簽發戳記?日期為準;?自提定作物?的,以承攬?方通知的提?取日期為準?,但承攬方?在發出提取?定作物通知?中,必須留?給定作方以?必要的途中?時間;雙方?另有約定的?,按約定的?方法計算。?第八條:?包裝要求及?費用負擔_?____?第九條:運?輸辦法及費?用負擔__?___第?十條:結算?方式及期限?_____?第十一條?:其他約定?_____?第十二條?:承攬方的?違約責任?1、未按合?同規定的質?量交付定作?物或完成工?作,定作方?同意利用的?,應當按質?論價,酌減?酬金或價款?;不同意利?用的,應當?負責修整或?調換,并承?擔逾期交付?的責任;經?過修整或調?換后,仍不?符合合同規?定的,定作?方有權拒收?,由此造成?的損失由承?攬方賠償。?2、交付?定作物或完?成工作的數?量少于合同?規定,定作?方仍然需要?的,應當照?數補齊,補?交部分按逾?期交付處理?;少交、遲?交部分定作?方不再需要?的,承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。?3、未按合?同規包裝定?作物,需返?修或重新包?裝的,應當?負責返修或?重新包裝,?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的,承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規定造成?定作物毀損?、滅失的,?由承攬方賠?償損失。?4、逾期交?付定作物(?包括返修、?更換、補交?等),應當?向定作方償?付違約金_?____元?;(合同中?無具體規定?的,應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規?定,按逾期?交付部分的?價款總額計?算,向定作?方償付違約?金)以酬金?計算的,每?逾期一天,?按逾期交付?部分的酬金?總額的千分?之一償付違?約金。未經?定作方同意?,提前交付?定作物,定?作方有權拒?收。5、?不能交付定?作物或不能?完成工作的?,應當償付?不能交付定?作物或不能?完成工作部?分價款總值?的____?_%(10?%~30%?)或酬金總?額的___?__%(2?0%~60?%)的違約?金。6、?異地交付的?定作物不符?合合同規定?,暫由定作?方代保管時?,應當償付?定作方實際?支付的保管?、保養費。?7、實行?代運或送貨?的定作物,?錯發到達地?點或接收單?位(人),?除按合同規?定負責運到?指定地點或?接收單位(?人)外,并?承擔因此多?付的運雜費?和逾期交付?定作物的責?任。8、?由于保管不?善致使定作?方提供的原?材料、設備?、包裝物及?其他物品毀?損、滅失的?,應當償付?定作方因此?造成的損失?。9、未?按合同規定?的辦法和期?限對定作方?提供的原材?料進行檢驗?,或經檢驗?發現原材料?不符合要求?而未按合同?規定的期限?通知定作方?調換、補齊?的,由承攬?方對工作質?量、數量承?擔責任。?10、擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件,?定作方有權?拒收,承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理,應?當按定作方?要求辦理,?并承擔逾期?交付的責任?。第十三?條:定作方?的違約責任?1、中途?變更定作物?的數量、規?格、質量或?設計等,應?當賠償承攬?方因此造成?的損失。2?、中途廢止?合同,屬承?攬方提供原?村料的,償?付承攬方的?未履行部分?價款總值的?_____?%(10%?~30%幅?度)的違約?金;不屬承?攬方提供原?材料的.,?償付承攬方?以未履行部?分酬金總額?的____?_%(20?%~60%?的幅度)違?約金。3?、未按合同?規定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作,承?攬方有權解?除合同,定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失;承攬?方不要求解?除合同的,?除交付定作?物的日期得?以順延外,?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。4?、超過合同?規定期限領?取定作物的?,除按本條?第五款規定?償付違約金?外,還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養?費。定作方?超過領取期?限6個月不?領取定作物?的,承攬方?有權將定作?物變賣,所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養費?后,退還給?定作方;變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養費時,定?作方還應補?償不足部分?;如定作物?不能變賣,?應當賠償承?攬方的損失?。5、超?過合同規定?日期付款,?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規定向?承攬方償付?違約金;以?酬金計算的?,每逾期一?天,按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。6?、無故拒絕?接收定作物?,應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?7、變更交?付定作物地?點或接收單?位(人),?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條:不可?抗力在合?同規定的履?行期限內,?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的,承攬方?在取得合法?證明后,可?免予承擔違?約責任,在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發?生的,定作?方應當承擔?責任,并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條:糾紛?的處理加?工承攬合同?發生糾紛時?,當事人雙?方應協商解?決;協商不?成按(__?___)項?處理:1?.向___?__機關申?請____?_;2.?向人民法院?起訴。本?合同自__?___年_?____月?_____?日起生效,?合同履行完?畢即失效,?本合同執行?期間,雙方?不得隨意變?更和解除合?同,合同如?有未盡事宜?,由雙方共?同協商,作?出補充規定?,補充規定?與本合同具?有同等效力?。本合同?正本一式二?份,定作方?和承攬方各?執一份;合?同副本一式?_____?份,交__?___(如?經鑒證或公?證,則應送?鑒證機關或?公證機關)?各留存一份?。定作方?:____?_???????????承?攬方:__?___代?表人:__?___????????????代表人:?_____?____?_年___?__月__?___日??????__?___年_?____月?_____?日加工承?攬合同簡單?版完整樣本?(四)承?攬方:__?___地?址:___?__?????????郵碼:_?____電?話:___?__法定?代表人:_?____???????????職務?:____?_定作方?:____?_地址:?_____?????????郵?碼:___?__電話:?_____?法定代表?人:___?__???????????職務:_?____?定作方委托?承攬方加工?_____?,經雙方充?分協商,特?訂立本合同?,以便共同?遵守。第?一條:加工?成品第二?條:加工成?品質量要求?第三條:?原材料的提?供辦法及規?格、數量、?質量1。?(用承攬方?原料完成工?作的),承?攬方必須依?照合同規定?選用原材料?,并接受定?作方檢驗。?承攬方隱瞞?原材料的缺?陷或者用不?符合合同規?定的原材料?而影響定作?質量時,定?作方有權要?求重作、修?理、減少價?款或退貨。?2。(用?定作方原材?料完成工作?的,應當明?確規定原材?料的消耗定?額)。定作?方應按合同?規定的時間?、數量、質?量、規格提?供原材料,?承攬方對定?作方提供的?原材料要按?合同規定及?時檢驗,不?符合要求的?,應立即通?知定作方調?換或補齊。?承攬方對定?作方提供的?原材料不得?擅自更換,?對修理的物?品不得偷換?零部件。?3。交(提?)原材料等?物品日期計?算,參照第?七條規定執?行。第四?條:技術資?料、圖紙提?供辦法1?。承攬方在?依照定作方?的要求進行?工作期間,?發現提供的?圖紙或技術?要求不合理?,應當及時?通知定作方?;定作方應?當在規定的?時間內回復?,提出修改?意見。承攬?方在規定的?時間內未得?到答復,有?權停止工作?,并及時通?知定作方,?因此造成的?損失,由定?作方賠償。?2。承攬?方對于承攬?的工作,如?果定作方要?求保密,應?當嚴格遵守?,未經定作?方許可不得?留存技術資?料的復制品?。3。定?作方應當按?規定日期提?供技術資料?、圖紙等。?第五條:?價款或酬金?價款或酬?金,按照國?家或主管部?門的規定執?行,沒有規?定的由當事?人雙方商定?。第六條?:驗收標準?和方法1?。按照合同?規定的質量?要求、圖紙?和樣品作為?驗收標準。?2。定作?方應當按合?同規定的期?限驗收承攬?方所完成的?工作。驗收?前承攬方應?當向定作方?提交必需的?技術資料和?有關質量證?明。對短期?檢驗難以發?現質量缺陷?的定作物或?項目,應當?由雙方協商?,在合同中?規定保證期?限。保證期?限內發生問?題,除定作?方使用、保?管不當等原?因而造成質?量問題的以?外,由承攬?方負責修復?或退換。?3。當事人?雙方對承攬?的`定作物?和項目質量?在檢驗中發?生爭議時,?可由法定質?量監督檢驗?機構提供檢?驗證明。?第七條:交?貨的時間和?地點1。?交(提)定?作物期限應?當按照合同?規定履行。?任何一方要?求提前或延?期交(提)?定作物,應?當在事先與?對方達成協?議,并按協?議執行。?2。交(提?)定作物日?期計算:承?攬方自備運?輸工具送交?定作物的以?定作方接收?的戳記日期?為準;委托?運輸部門運?輸的,以發?運定作物時?承運部門簽?發戳記日期?為準;自提?定作物的,?以承攬方通?知的提取日?期為準,但?承攬方在發?出提取定作?物通知中,?必須留給定?作方以必要?的途中時間?;雙方另有?約定的,按?約定的方法?計算。第?八條:包裝?要求及費用?負擔第九?條:運輸辦?法及費用負?擔第十條?:結算方式?及期限第?十一條:其?他約定第?十二條:承?攬方的違約?責任一、?未按合同規?定的質量交?付定作物或?完成工作,?定作方同意?利用的,應?當按質論價?,酌減酬金?或價款;不?同意利用的?,應當負責?修整或調換?,并承擔逾?期交付的責?任;經過修?整或調換后?,仍不符合?合同規定的?,定作方有?權拒收,由?此造成的損?失由承攬方?賠償。二?、交付定作?物或完成工?作的數量少?于合同規定?,定作方仍?然需要的,?應當照數補?齊,補交部?分按逾期交?付處理;少?交、遲交部?分定作方不?再需要的,?承攬方應賠?償定作方因?此造成的損?失。三、?未按合同規?包裝定作物?,需返修或?重新包裝的?,應當負責?返修或重新?包裝,并承?擔因此而支?付的費用。?定作方不要?求返修或重?新包裝而要?求賠償損失?的,承攬方?應當償付定?作方該不合?格包裝物低?于合格包裝?物的價值部?分。因包裝?不符合同規?定造成定作?物毀損、滅?失的,由承?攬方賠償損?失。四、?逾期交付定?作物(包括?返修、更換?、補交等)?,應當向定?作方償付違?約金___?__元;(?合同中無具?體規定的,?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規定,?按逾期交付?部分的價款?總額計算,?向定作方償?付違約金)?以酬金計算?的,每逾期?一天,按逾?期交付部分?的酬金總額?的千分之一?償付違約金?。未經定?作方同意,?提前交付定?作物,定作?方有權拒收?。五、不?能交付定作?物或不能完?成工作的,?應當償付不?能交付定作?物或不能完?成工作部分?價款總值的?_____?%(10%?~30%)?或酬金總額?的____?_%(20?%~60%?)的違約金?。六、異?地交付的定?作物不符合?合同規定,?暫由定作方?代保管時,?應當償付定?作方實際支?付的保管、?保養費。?七、實行代?運或送貨的?定作物,錯?發到達地點?或接收單位?(人),除?按合同規定?負責運到指?定地點或接?收單位(人?)外,并承?擔因此多付?的運雜費和?逾期交付定?作物的責任?。八、由?于保管不善?致使定作方?提供
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 榆林市榆陽區2025年五年級數學第二學期期末考試模擬試題含答案
- 江蘇省啟東市長江中學2025屆高考沖刺七歷史試題含解析
- 內蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗2024-2025學年初三期末熱身聯考英語試題含答案
- 玉柴職業技術學院《搜索引擎系統應用實踐》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 四川華新現代職業學院《大學英語III》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 上海海事大學《科技檔案管理》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 天津美術學院《診斷學(二)》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 寧夏工業職業學院《生物醫藥與新材料化工科研創新訓練》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 山西省晉中學市榆社縣2024-2025學年初三中考考前輔導生物試題含解析
- 南通職業大學《臨床檢驗設備與技術實驗》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 可燃氣體報警儀檢驗記錄
- 自動控制原理全套ppt課件(完整版)
- 手衛生相關知識考核試題與答案
- 《同分母分數加減法》教學課件人教新課標
- 產業經濟學第三版(蘇東水)課后習題及答案完整版
- 初中綜合實踐課程標準
- 首件檢驗記錄表(標準樣版)
- 中建六局建設發展公司責任目標管理考核辦法
- 太陽能光伏發電系統PVsyst運用
- 壓實瀝青混合料密度(表干法)自動計算
- 博碩BSL2236OAC全自動說明書(觸摸屏)
評論
0/150
提交評論