承攬加工通用合同樣書(4篇)_第1頁
承攬加工通用合同樣書(4篇)_第2頁
承攬加工通用合同樣書(4篇)_第3頁
承攬加工通用合同樣書(4篇)_第4頁
承攬加工通用合同樣書(4篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩20頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第25頁共25頁承攬加工通?用合同樣書?承攬方:?_____?定作方:?_____?定作方委?托承攬方加?工____?_,經雙方?充分協商,?特訂立本合?同,以便共?同遵守。?第一條加工?成品:__?___第?二條加工成?品質量要求?:(加工定?作物品,需?要封存樣品?的,應當由?雙方代表當?面封簽,并?妥為保存,?作為驗收的?依據)第?三條原材料?的提供辦法?及規格,數?量,質量:?1,用承?攬方原料完?成工作的,?承攬方必須?依照合同規?定原材料,?并接受定作?方檢驗。承?攬方隱瞞原?材料的缺陷?或者使用不?符合合同規?定的原材料?而影響定作?物的質量時?,定作方有?權要求重作?,修理,減?少價款或退?貨。2,?用定作方原?材料完成工?作的,合同?應當明確規?定原材料的?消耗定額。?定作方應按?合同規定的?時間,數量?,質量,規?格提供原材?料。承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規?定及時檢驗?,不符合要?求的,應立?即通知定作?方調換或補?齊。承攬方?對定作方提?供的原材料?不得擅自更?換,對修理?的物品不得?偷換零部件?。3,原?材料等物品?交(提)日?期計算,參?照第七條規?定執行。?第四條技術?資料,圖紙?提供辦法:?1,承攬?方在依照定?作方的要求?進行工作期?間,發現提?供的圖紙或?技術要求不?合理,應當?及時通知定?作方;定作?方應當在規?定的時間內?回復,提出?修改意見。?承攬方在規?定的時間內?未得到答復?,有權停止?工作,并及?時通知定作?方,因此造?成的損失,?由定作方賠?償。2,?承攬方對于?承攬的工作?,如果定作?方要求保密?,應當嚴格?遵守,未經?定作方許可?不得留存技?術資料和復?制品。3?,定作方應?當按規定日?期提供技術?資料,圖紙?等。第五?條價款或酬?金:價款或?酬金,按照?國家或主管?部門的規定?執行,沒有?規定的由當?事人雙方商?定。第六?條驗收標準?和方法:?1,按照合?同規定的質?量要求,圖?紙和樣品作?為驗收標準?。2,定?作方應當按?合同規定的?期限驗收承?攬方所完成?的工作。驗?收前承攬方?應當向定作?方提交必需?的技術資料?和有關質量?證明。對短?期檢驗難以?發現質量缺?陷的定作物?或項目的,?應當由雙方?協商,在合?同中規定保?證期限。保?證期限內發?生問題,除?定作方使用?或保管不當?等原因而造?成質量問題?的以外,由?承攬方負責?修復或退換?。3,當?事人雙方對?承攬的定作?物和項目質?量在檢驗中?發生爭議時?,可由法定?質量監督檢?驗機構提供?檢驗證明。?)第七條?交(提)貨?的時間和地?點:1,?交(提)定?作物期限應?當按照合同?規定履行。?任何一方要?求提前或延?期交(提)?定作物,應?當在事先與?對方達成協?議,并按協?議執行。?2,交(提?)定作物日?期的計算:?承攬方自備?運輸工具送?交定作物的?,以定作方?接收的戳記?日期為準;?委托運輸部?門運輸的,?以發運定作?物時承運部?門簽發戳記?日期為準;?自提定作物?的,以承攬?方通知的提?取日期為準?,但承攬方?在發出提取?定作物的通?知中,必須?留給定作方?以必要的途?中時間;雙?方另有約定?的,按約定?的方法計算?。)第八?條包裝要求?及費用負擔?:____?_第九條?運輸辦法及?費用負擔:?_____?第十條結?算方式及期?限:___?__第十?一條其他:?1,根據?國家有關規?定,定作方?可向承攬方?交付定金。?定金數額由?雙方協商確?定。定作方?不履行合同?的,無權請?求返還定金?。承攬方不?履行合同的?,應當雙倍?返還定金。?2,根據?國家有關規?定,經當事?人雙方約定?,定作方可?向承攬方給?付預付款。?承攬方不履?行合同的,?除承擔違約?責任外,必?須如數返還?預付款。定?作方不履行?合同的,可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金;?有余款的可?以請求返還?。等等。)?第十二條?承攬方的違?約責任:?一,未按合?同規定的質?量交付定作?物或完成工?作,定作方?同意利用的?,應當按質?論價;不同?意利用的,?應當負責修?整或調換,?并承擔逾期?交付的責任?;經過修整?或調換后,?仍不符合合?同規定的,?定作方有權?拒收,由此?造成的損失?由承攬方賠?償。二,?交付定作物?或完成工作?的數量少于?合同規定,?定作方仍然?需要的,應?當照數補齊?,補交部分?按逾期交付?處理;少交?部分定作方?不再需要的?,有權解除?合同,因此?造成的損失?由承攬方賠?償。三,?未按合同規?定包裝定作?物,需返修?或重新包裝?的,應當負?責返修或重?新包裝,并?承擔因此而?支付的費用?。定作方不?要求返修或?重新包裝而?要求賠償損?失的,承攬?方應當償付?定作方該不?合格包裝物?低于合格包?裝物的價值?部分。因包?裝不符合同?規定造成定?作物毀損,?滅失的,由?承攬方賠償?損失。四?,逾期交付?定作物,應?當向定作方?償付違約金?_____?元;(合同?中無具體規?定的,應當?比照中國人?民銀行有關?延期付款的?規定,按逾?期交付部分?的價款總額?計算,向定?作方償付違?約金)以酬?金計算的,?每逾期一天?,按逾期交?付部分的酬?金總額的千?分之一償付?違約金。?未經定作方?同意,提前?交付定作物?,定作方有?權拒收。?五,不能交?付定作物或?不能完成工?作的,應當?償付不能交?付定作物或?不能完成工?作部分價款?總值的__?___%(?10%--?30%幅度?)或酬金總?額的___?__%(2?0%--6?0%幅度)?違約金。?六,異地交?付的定作物?不符合合同?規定,暫由?定作方代保?管時,應當?償付定作方?實際支付的?保管,保養?費。七,?實行代運或?送貨的定作?物,錯發到?達地點或接?收單位(人?),除按合?同規定負責?運到指定地?點或接收單?位(人)外?,并承擔因?此多付的運?雜費和逾期?交付定作物?的責任。?八,由于保?管不善致使?定作方提供?的原材料、?設備、包裝?物及其它物?品毀損、滅?失的、應當?償付定作方?因此造成的?損失。九?,未按合同?規定的辦法?和期限對定?作方提供的?原材料進行?檢驗,或經?檢驗發現原?材料不符合?要求而未按?合同規定的?期限通知定?作方調換,?補齊的,由?承攬方對工?作質量,數?量承擔責任?。十,擅?自調換定作?方提供的原?材料或修理?物的零部件?,定作方有?權拒收,承?攬方應賠償?定作方因此?造成的損失?。如定作方?要求重作或?重新修理,?應當按定作?方要求辦理?,并承擔逾?期交付的責?任。第十?三條定作方?的違約責任?:一,中?途變更定作?物的數量、?規格、質量?或設計等,?應當賠償承?攬方因此造?成的損失。?二,中途?廢止合同,?屬承攬方提?供原材料的?,償付承攬?方的未履行?部分價款總?值的___?__%(1?0%--3?0%幅度)?的違約金;?不屬承攬方?提供原材料?的,償付承?攬方以未履?行部分酬金?總額的__?___%(?20%--?-60%的?幅度)違約?金。三,?未按合同規?定的時間和?要求向承攬?方提供原材?料、技術資?料、包裝物?等或未完成?必要的輔助?工作和準備?工作,承攬?方有權解除?合同,定作?方應當賠償?承攬方因此?而造成的損?失;承攬方?不要求解除?合同的,除?交付定作物?的日期得以?順延外,定?作方應當償?付承攬方停?工待料的損?失。四,?超過合同規?定期限領取?定作物的,?除按本條第?五款規定償?付違約金外?,還應當承?擔承攬方實?際支付的保?管、保養費?。定作方超?過領取期限?六個月不領?取定作物的?,承攬方有?權將定作物?變賣,所得?價款在扣除?報酬、保管?、保養費后?,退還給定?作方;變賣?定作物所得?少于報酬、?保管、保養?費時,定作?方還應補償?不足部分;?如定作物不?能變賣,應?當賠償承攬?方的損失。?五,超過?合同規定日?期付款,應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規定向承?攬方償付違?約金;以酬?金計算的,?每逾期一天?,按酬金總?額的千分之?一償付違約?金。六,?無故拒絕接?收定作物,?應當賠償承?攬方因此造?成的損失及?運輸部門的?罰款。七?,變更交付?定作物地點?或接收單位?(人),承?擔因此而多?支出的費用?。第十四?條不可抗力?:在合同規?定的履行期?限內,由于?不可抗力致?使定作物或?原材料毀損?、滅失的,?承攬方在取?得合法證明?后,可免予?承擔違約責?任,但應當?采取積極措?施,盡量減?少損失,如?在合同規定?的履行期限?以外發生的?,不得免除?責任;在定?作方遲延接?受或無故拒?收期間發生?的,定作方?應當承擔責?任,并賠償?承攬方由此?造成的損失?。第十五?條糾紛的處?理:加工承?攬合同發生?糾紛時,當?事人雙方應?協商解決;?協商不成時?任何一方可?向合同管理?機關申請調?解,___?__,也可?以直接向人?民法院起訴?。本合同?自____?_年___?__月__?___日起?生效,合同?履行完畢即?失效。本合?同執行期間?,雙方不得?隨意變更和?解除合同,?合同如有未?盡事宜,應?由雙方共同?協商,作出?補充規定,?補充規定與?本合同具有?同等效力。?本合同正?本一式二份?,定作方和?承攬方各執?一份;合同?副本一式_?____份?,交___?__(如經?簽證或公證?,則應送簽?證機關或公?證機關)各?留存一份。?定作方:?_____?(蓋章)?代表人:_?____(?蓋章)地?址:___?__電話?:____?_開戶銀?行:___?__帳號?:____?_承攬方?:____?_(蓋章)?代表人:?_____?(蓋章)?地址:__?___電?話:___?__開戶?銀行:__?___帳?號:___?____?___年_?____月?_____?日訂承攬?加工通用合?同樣書(二?)承攬方?:____?_定作方?:____?_定作方?委托承攬方?加工___?__,經雙?方充分協商?,特訂立本?合同,以便?共同遵守。?第一條加?工成品:_?____?第二條加工?成品質量要?求:(加工?定作物品,?需要封存樣?品的,應當?由雙方代表?當面封簽,?并妥為保存?,作為驗收?的依據)?第三條原材?料的提供辦?法及規格,?數量,質量?:1,用?承攬方原料?完成工作的?,承攬方必?須依照合同?規定原材料?,并接受定?作方檢驗。?承攬方隱瞞?原材料的缺?陷或者使用?不符合合同?規定的原材?料而影響定?作物的質量?時,定作方?有權要求重?作,修理,?減少價款或?退貨。2?,用定作方?原材料完成?工作的,合?同應當明確?規定原材料?的消耗定額?。定作方應?按合同規定?的時間,數?量,質量,?規格提供原?材料。承攬?方對定作方?提供的原材?料要按合同?規定及時檢?驗,不符合?要求的,應?立即通知定?作方調換或?補齊。承攬?方對定作方?提供的原材?料不得擅自?更換,對修?理的物品不?得偷換零部?件。3,?原材料等物?品交(提)?日期計算,?參照第七條?規定執行。?第四條技?術資料,圖?紙提供辦法?:1,承?攬方在依照?定作方的要?求進行工作?期間,發現?提供的圖紙?或技術要求?不合理,應?當及時通知?定作方;定?作方應當在?規定的時間?內回復,提?出修改意見?。承攬方在?規定的時間?內未得到答?復,有權停?止工作,并?及時通知定?作方,因此?造成的損失?,由定作方?賠償。2?,承攬方對?于承攬的工?作,如果定?作方要求保?密,應當嚴?格遵守,未?經定作方許?可不得留存?技術資料和?復制品。?3,定作方?應當按規定?日期提供技?術資料,圖?紙等。第?五條價款或?酬金:價款?或酬金,按?照國家或主?管部門的規?定執行,沒?有規定的由?當事人雙方?商定。第?六條驗收標?準和方法:?1,按照?合同規定的?質量要求,?圖紙和樣品?作為驗收標?準。2,?定作方應當?按合同規定?的期限驗收?承攬方所完?成的工作。?驗收前承攬?方應當向定?作方提交必?需的技術資?料和有關質?量證明。對?短期檢驗難?以發現質量?缺陷的定作?物或項目的?,應當由雙?方協商,在?合同中規定?保證期限。?保證期限內?發生問題,?除定作方使?用或保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外,?由承攬方負?責修復或退?換。3,?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發生爭議?時,可由法?定質量監督?檢驗機構提?供檢驗證明?。)第七?條交(提)?貨的時間和?地點:1?,交(提)?定作物期限?應當按照合?同規定履行?。任何一方?要求提前或?延期交(提?)定作物,?應當在事先?與對方達成?協議,并按?協議執行。?2,交(?提)定作物?日期的計算?:承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的,以定作?方接收的戳?記日期為準?;委托運輸?部門運輸的?,以發運定?作物時承運?部門簽發戳?記日期為準?;自提定作?物的,以承?攬方通知的?提取日期為?準,但承攬?方在發出提?取定作物的?通知中,必?須留給定作?方以必要的?途中時間;?雙方另有約?定的,按約?定的方法計?算。)第?八條包裝要?求及費用負?擔:___?__第九?條運輸辦法?及費用負擔?:____?_第十條?結算方式及?期限:__?___第?十一條其他?:1,根?據國家有關?規定,定作?方可向承攬?方交付定金?。定金數額?由雙方協商?確定。定作?方不履行合?同的,無權?請求返還定?金。承攬方?不履行合同?的,應當雙?倍返還定金?。2,根?據國家有關?規定,經當?事人雙方約?定,定作方?可向承攬方?給付預付款?。承攬方不?履行合同的?,除承擔違?約責任外,?必須如數返?還預付款。?定作方不履?行合同的,?可以把預付?款抵作違約?金和賠償金?;有余款的?可以請求返?還。等等。?)第十二?條承攬方的?違約責任:?一,未按?合同規定的?質量交付定?作物或完成?工作,定作?方同意利用?的,應當按?質論價;不?同意利用的?,應當負責?修整或調換?,并承擔逾?期交付的責?任;經過修?整或調換后?,仍不符合?合同規定的?,定作方有?權拒收,由?此造成的損?失由承攬方?賠償。二?,交付定作?物或完成工?作的數量少?于合同規定?,定作方仍?然需要的,?應當照數補?齊,補交部?分按逾期交?付處理;少?交部分定作?方不再需要?的,有權解?除合同,因?此造成的損?失由承攬方?賠償。三?,未按合同?規定包裝定?作物,需返?修或重新包?裝的,應當?負責返修或?重新包裝,?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的,承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規定造成?定作物毀損?,滅失的,?由承攬方賠?償損失。?四,逾期交?付定作物,?應當向定作?方償付違約?金____?_元;(合?同中無具體?規定的,應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規定,按?逾期交付部?分的價款總?額計算,向?定作方償付?違約金)以?酬金計算的?,每逾期一?天,按逾期?交付部分的?酬金總額的?千分之一償?付違約金。?未經定作?方同意,提?前交付定作?物,定作方?有權拒收。?五,不能?交付定作物?或不能完成?工作的,應?當償付不能?交付定作物?或不能完成?工作部分價?款總值的_?____%?(10%-?-30%幅?度)或酬金?總額的__?___%(?20%--?60%幅度?)違約金。?六,異地?交付的定作?物不符合合?同規定,暫?由定作方代?保管時,應?當償付定作?方實際支付?的保管,保?養費。七?,實行代運?或送貨的定?作物,錯發?到達地點或?接收單位(?人),除按?合同規定負?責運到指定?地點或接收?單位(人)?外,并承擔?因此多付的?運雜費和逾?期交付定作?物的責任。?八,由于?保管不善致?使定作方提?供的原材料?、設備、包?裝物及其它?物品毀損、?滅失的、應?當償付定作?方因此造成?的損失。?九,未按合?同規定的辦?法和期限對?定作方提供?的原材料進?行檢驗,或?經檢驗發現?原材料不符?合要求而未?按合同規定?的期限通知?定作方調換?,補齊的,?由承攬方對?工作質量,?數量承擔責?任。十,?擅自調換定?作方提供的?原材料或修?理物的零部?件,定作方?有權拒收,?承攬方應賠?償定作方因?此造成的損?失。如定作?方要求重作?或重新修理?,應當按定?作方要求辦?理,并承擔?逾期交付的?責任。第?十三條定作?方的違約責?任:一,?中途變更定?作物的數量?、規格、質?量或設計等?,應當賠償?承攬方因此?造成的損失?。二,中?途廢止合同?,屬承攬方?提供原材料?的,償付承?攬方的未履?行部分價款?總值的__?___%(?10%--?30%幅度?)的違約金?;不屬承攬?方提供原材?料的,償付?承攬方以未?履行部分酬?金總額的_?____%?(20%-?--60%?的幅度)違?約金。三?,未按合同?規定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作,承?攬方有權解?除合同,定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失;承攬?方不要求解?除合同的,?除交付定作?物的日期得?以順延外,?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。四?,超過合同?規定期限領?取定作物的?,除按本條?第五款規定?償付違約金?外,還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養?費。定作方?超過領取期?限六個月不?領取定作物?的,承攬方?有權將定作?物變賣,所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養費?后,退還給?定作方;變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養費時,定?作方還應補?償不足部分?;如定作物?不能變賣,?應當賠償承?攬方的損失?。五,超?過合同規定?日期付款,?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規定向?承攬方償付?違約金;以?酬金計算的?,每逾期一?天,按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。六?,無故拒絕?接收定作物?,應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?七,變更交?付定作物地?點或接收單?位(人),?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條不可抗?力:在合同?規定的履行?期限內,由?于不可抗力?致使定作物?或原材料毀?損、滅失的?,承攬方在?取得合法證?明后,可免?予承擔違約?責任,但應?當采取積極?措施,盡量?減少損失,?如在合同規?定的履行期?限以外發生?的,不得免?除責任;在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發?生的,定作?方應當承擔?責任,并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條糾紛的?處理:加工?承攬合同發?生糾紛時,?當事人雙方?應協商解決?;協商不成?時任何一方?可向合同管?理機關申請?調解,__?___,也?可以直接向?人民法院起?訴。本合?同自___?__年__?___月_?____日?起生效,合?同履行完畢?即失效。本?合同執行期?間,雙方不?得隨意變更?和解除合同?,合同如有?未盡事宜,?應由雙方共?同協商,作?出補充規定?,補充規定?與本合同具?有同等效力?。本合同?正本一式二?份,定作方?和承攬方各?執一份;合?同副本一式?_____?份,交__?___(如?經簽證或公?證,則應送?簽證機關或?公證機關)?各留存一份?。定作方?:____?_(蓋章)?代表人:?_____?(蓋章)?地址:__?___電?話:___?__開戶?銀行:__?___帳?號:___?__承攬?方:___?__(蓋章?)代表人?:____?_(蓋章)?地址:_?____?電話:__?___開?戶銀行:_?____?帳號:__?____?____年?_____?月____?_日訂承?攬加工通用?合同樣書(?三)承攬?方:___?__定作?方:___?__定作?方委托承攬?方加工__?___,經?雙方充分協?商,特訂立?本合同,以?便共同遵守?。第一條?加工成品:?_____?第二條加?工成品質量?要求:(加?工定作物品?,需要封存?樣品的,應?當由雙方代?表當面封簽?,并妥為保?存,作為驗?收的依據)?第三條原?材料的提供?辦法及規格?,數量,質?量:1,?用承攬方原?料完成工作?的,承攬方?必須依照合?同規定原材?料,并接受?定作方檢驗?。承攬方隱?瞞原材料的?缺陷或者使?用不符合合?同規定的原?材料而影響?定作物的質?量時,定作?方有權要求?重作,修理?,減少價款?或退貨。?2,用定作?方原材料完?成工作的,?合同應當明?確規定原材?料的消耗定?額。定作方?應按合同規?定的時間,?數量,質量?,規格提供?原材料。承?攬方對定作?方提供的原?材料要按合?同規定及時?檢驗,不符?合要求的,?應立即通知?定作方調換?或補齊。承?攬方對定作?方提供的原?材料不得擅?自更換,對?修理的物品?不得偷換零?部件。3?,原材料等?物品交(提?)日期計算?,參照第七?條規定執行?。第四條?技術資料,?圖紙提供辦?法:1,?承攬方在依?照定作方的?要求進行工?作期間,發?現提供的圖?紙或技術要?求不合理,?應當及時通?知定作方;?定作方應當?在規定的時?間內回復,?提出修改意?見。承攬方?在規定的時?間內未得到?答復,有權?停止工作,?并及時通知?定作方,因?此造成的損?失,由定作?方賠償。?2,承攬方?對于承攬的?工作,如果?定作方要求?保密,應當?嚴格遵守,?未經定作方?許可不得留?存技術資料?和復制品。?3,定作?方應當按規?定日期提供?技術資料,?圖紙等。?第五條價款?或酬金:價?款或酬金,?按照國家或?主管部門的?規定執行,?沒有規定的?由當事人雙?方商定。?第六條驗收?標準和方法?:1,按?照合同規定?的質量要求?,圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?,定作方應?當按合同規?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發現質?量缺陷的定?作物或項目?的,應當由?雙方協商,?在合同中規?定保證期限?。保證期限?內發生問題?,除定作方?使用或保管?不當等原因?而造成質量?問題的以外?,由承攬方?負責修復或?退換。3?,當事人雙?方對承攬的?定作物和項?目質量在檢?驗中發生爭?議時,可由?法定質量監?督檢驗機構?提供檢驗證?明。)第?七條交(提?)貨的時間?和地點:?1,交(提?)定作物期?限應當按照?合同規定履?行。任何一?方要求提前?或延期交(?提)定作物?,應當在事?先與對方達?成協議,并?按協議執行?。2,交?(提)定作?物日期的計?算:承攬方?自備運輸工?具送交定作?物的,以定?作方接收的?戳記日期為?準;委托運?輸部門運輸?的,以發運?定作物時承?運部門簽發?戳記日期為?準;自提定?作物的,以?承攬方通知?的提取日期?為準,但承?攬方在發出?提取定作物?的通知中,?必須留給定?作方以必要?的途中時間?;雙方另有?約定的,按?約定的方法?計算。)?第八條包裝?要求及費用?負擔:__?___第?九條運輸辦?法及費用負?擔:___?__第十?條結算方式?及期限:_?____?第十一條其?他:1,?根據國家有?關規定,定?作方可向承?攬方交付定?金。定金數?額由雙方協?商確定。定?作方不履行?合同的,無?權請求返還?定金。承攬?方不履行合?同的,應當?雙倍返還定?金。2,?根據國家有?關規定,經?當事人雙方?約定,定作?方可向承攬?方給付預付?款。承攬方?不履行合同?的,除承擔?違約責任外?,必須如數?返還預付款?。定作方不?履行合同的?,可以把預?付款抵作違?約金和賠償?金;有余款?的可以請求?返還。等等?。)第十?二條承攬方?的違約責任?:一,未?按合同規定?的質量交付?定作物或完?成工作,定?作方同意利?用的,應當?按質論價;?不同意利用?的,應當負?責修整或調?換,并承擔?逾期交付的?責任;經過?修整或調換?后,仍不符?合合同規定?的,定作方?有權拒收,?由此造成的?損失由承攬?方賠償。?二,交付定?作物或完成?工作的數量?少于合同規?定,定作方?仍然需要的?,應當照數?補齊,補交?部分按逾期?交付處理;?少交部分定?作方不再需?要的,有權?解除合同,?因此造成的?損失由承攬?方賠償。?三,未按合?同規定包裝?定作物,需?返修或重新?包裝的,應?當負責返修?或重新包裝?,并承擔因?此而支付的?費用。定作?方不要求返?修或重新包?裝而要求賠?償損失的,?承攬方應當?償付定作方?該不合格包?裝物低于合?格包裝物的?價值部分。?因包裝不符?合同規定造?成定作物毀?損,滅失的?,由承攬方?賠償損失。?四,逾期?交付定作物?,應當向定?作方償付違?約金___?__元;(?合同中無具?體規定的,?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規定,?按逾期交付?部分的價款?總額計算,?向定作方償?付違約金)?以酬金計算?的,每逾期?一天,按逾?期交付部分?的酬金總額?的千分之一?償付違約金?。未經定?作方同意,?提前交付定?作物,定作?方有權拒收?。五,不?能交付定作?物或不能完?成工作的,?應當償付不?能交付定作?物或不能完?成工作部分?價款總值的?_____?%(10%?--30%?幅度)或酬?金總額的_?____%?(20%-?-60%幅?度)違約金?。六,異?地交付的定?作物不符合?合同規定,?暫由定作方?代保管時,?應當償付定?作方實際支?付的保管,?保養費。?七,實行代?運或送貨的?定作物,錯?發到達地點?或接收單位?(人),除?按合同規定?負責運到指?定地點或接?收單位(人?)外,并承?擔因此多付?的運雜費和?逾期交付定?作物的責任?。八,由?于保管不善?致使定作方?提供的原材?料、設備、?包裝物及其?它物品毀損?、滅失的、?應當償付定?作方因此造?成的損失。?九,未按?合同規定的?辦法和期限?對定作方提?供的原材料?進行檢驗,?或經檢驗發?現原材料不?符合要求而?未按合同規?定的期限通?知定作方調?換,補齊的?,由承攬方?對工作質量?,數量承擔?責任。十?,擅自調換?定作方提供?的原材料或?修理物的零?部件,定作?方有權拒收?,承攬方應?賠償定作方?因此造成的?損失。如定?作方要求重?作或重新修?理,應當按?定作方要求?辦理,并承?擔逾期交付?的責任。?第十三條定?作方的違約?責任:一?,中途變更?定作物的數?量、規格、?質量或設計?等,應當賠?償承攬方因?此造成的損?失。二,?中途廢止合?同,屬承攬?方提供原材?料的,償付?承攬方的未?履行部分價?款總值的_?____%?(10%-?-30%幅?度)的違約?金;不屬承?攬方提供原?材料的,償?付承攬方以?未履行部分?酬金總額的?_____?%(20%?60?%的幅度)?違約金。?三,未按合?同規定的時?間和要求向?承攬方提供?原材料、技?術資料、包?裝物等或未?完成必要的?輔助工作和?準備工作,?承攬方有權?解除合同,?定作方應當?賠償承攬方?因此而造成?的損失;承?攬方不要求?解除合同的?,除交付定?作物的日期?得以順延外?,定作方應?當償付承攬?方停工待料?的損失。?四,超過合?同規定期限?領取定作物?的,除按本?條第五款規?定償付違約?金外,還應?當承擔承攬?方實際支付?的保管、保?養費。定作?方超過領取?期限六個月?不領取定作?物的,承攬?方有權將定?作物變賣,?所得價款在?扣除報酬、?保管、保養?費后,退還?給定作方;?變賣定作物?所得少于報?酬、保管、?保養費時,?定作方還應?補償不足部?分;如定作?物不能變賣?,應當賠償?承攬方的損?失。五,?超過合同規?定日期付款?,應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規定?向承攬方償?付違約金;?以酬金計算?的,每逾期?一天,按酬?金總額的千?分之一償付?違約金。?六,無故拒?絕接收定作?物,應當賠?償承攬方因?此造成的損?失及運輸部?門的罰款。?七,變更?交付定作物?地點或接收?單位(人)?,承擔因此?而多支出的?費用。第?十四條不可?抗力:在合?同規定的履?行期限內,?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的,承攬方?在取得合法?證明后,可?免予承擔違?約責任,但?應當采取積?極措施,盡?量減少損失?,如在合同?規定的履行?期限以外發?生的,不得?免除責任;?在定作方遲?延接受或無?故拒收期間?發生的,定?作方應當承?擔責任,并?賠償承攬方?由此造成的?損失。第?十五條糾紛?的處理:加?工承攬合同?發生糾紛時?,當事人雙?方應協商解?決;協商不?成時任何一?方可向合同?管理機關申?請調解,_?____,?也可以直接?向人民法院?起訴。本?合同自__?___年_?____月?_____?日起生效,?合同履行完?畢即失效。?本合同執行?期間,雙方?不得隨意變?更和解除合?同,合同如?有未盡事宜?,應由雙方?共同協商,?作出補充規?定,補充規?定與本合同?具有同等效?力。本合?同正本一式?二份,定作?方和承攬方?各執一份;?合同副本一?式____?_份,交_?____(?如經簽證或?公證,則應?送簽證機關?或公證機關?)各留存一?份。定作?方:___?__(蓋章?)代表人?:____?_(蓋章)?地址:_?____?電話:__?___開?戶銀行:_?____?帳號:__?___承?攬方:__?___(蓋?章)代表?人:___?__(蓋章?)地址:?_____?電話:_?____?開戶銀行:?_____?帳號:_?____?_____?年____?_月___?__日訂?承攬加工通?用合同樣書?(四)甲?方:__?___??????????????乙方:?_____?1、前言?經過友好?協商,甲、?乙雙方本著?長期友好合?作、互利互?惠、共同發?展的前提,?就鑄件合作?事宜達成一?致,特簽訂?本合同并共?同信守執行?。乙方將根?據甲方提供?的技術資料?和鑄造清單?進行鑄造并?供貨。2?、供貨范圍?和雙方職責?(1)供?貨范圍按?甲方提供的?鑄件清單供?貨。鑄件?上要帶檢驗?試棒2根(?¢30﹡3?00);球?鐵件的附鑄?試塊采用“?”型試塊并?附質保書。?(2)乙?方職責完?成上述規定?供貨范圍的?供貨。返?回甲方提供?的所有資料?,并為甲方?保密。向?甲方提供鑄?件的材料說?明(A、機?械性能;B?、材質化驗?)(3)?甲方職責?每套鑄件(?每件)向乙?方提供鑄件?圖紙一套。?負責解決?乙方在泡沫?模型制作過?程中的技術?問題。向?乙方提供鑄?造清單(明?細)并說明?材料,件數?,交貨期。?甲方向乙?方提供技術?要求。技?術要求(?A)鑄件材?料:250?、300、?C鑄鐵、6?00-3?(B)鑄件?化學成份:?根據提供給?貴公司的化?學成份標準?。(C)?鑄件應清理?干凈,去除?冒口殘

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論