1、“英倫國際工程土石方工程施工合同書發包人：遵義恒志房地產開發有限責任公司承包人：四川長和建筑工程簽訂日期：二.一四年五月“英倫國際工程土石方工程施工合同發包人全稱遵義恒志房地產開發有限責任公司以下簡稱甲方承包人全稱四川長和建筑工程以下簡稱乙方依照?中華人民共和國合同法?、?中華人民共和國建筑法?及相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠信原那么,合同雙方就“英倫國際土石方工程施匚事宜經協商一致,訂立本合同.一、工程概況工程名稱：“英倫國際土石方工程工程地點：南關鎮后溪河工程規模：土石方約60萬m二、合同工期2.1、 工期：一階段即6、7、8、9#樓區域工期為竺個日歷大；二階段即1、2、3、

2、4、5、10#樓區域工期為世個日歷大,工期自甲方通知的開工之日起算.【包括：全部節假日,星期六、星期天,暴風雪、嚴寒、高溫等惡劣天氣影響不可抗力除外,一切因停水、停電導致的誤工時間,機械進退場時間,向政府有關部門申請、審批、驗收及整改的時間,協調場地內外相關單位及個人關系的時間.】2.2、 因乙方原因在施工關鍵線路按乙方提交,并經甲方確認的工程總進度計劃及分項工程進度方案中關鍵線路造成工期延誤,須由乙方向甲方提出書面申請,甲方以書面形式批復工期是否順延及順延天數.因政府行為非乙方原因引起工期延誤的,那么工期相應順延,但由此所產生的一切費用及損失均由乙方承當.2.3、 乙方自開工之日起未經甲方書

3、面同意不得無故停工,假設未經甲方同意停工的,那么乙方向甲方交納罰款2000元/天缺乏一天的按一大計；假設乙方連續無故停工超過3天的,那么甲方有權要終止合同,乙方須在甲方規定時間內退場,履約保證金不予退還,且乙方須承當因此給甲方造成的直接和間接損失.三、承包范圍及方式3.1 承包范圍：“英倫國際工程土石方開挖、人工撿底、運輸、場地回填、基坑回填、場地內地下構筑物撤除、場地平整、植被清理等施工.3.2 承包方式：單價包干.四、合同金額及計價原那么4.1、 本工程采用固定包干單價的方式確定合同價,暫定合同總價為人民幣：4407.45萬元大寫:人民幣肆仟肆佰零柒萬肆仟伍佰元整;固定包干單價在合同執行過

4、程中及辦理結算時不得調整合同約定可調整因素除外,包括但不限于完成相應工程清單全部工作內容的以下費用：人工費、材料費、機械費、平安文明施工費、各項技術舉措費包括但不限于深基坑施工方案設計費、專家論證費、深基坑施工技術舉措費、機械設備進出場費及安拆費、臨時用水用電費用、施工降排水費用、二次搬運費、夜間施工費、趕工舉措費、高壓電線隔離與防護等、臨時進出場道路、馬道、與爆破及深基坑施工相關的報建報批及其他相關手續與費用、建渣清理及外運相關費用、維護現場施工秩序所產生的費用、為保證該合同內容正常實施應向相關部門交納的費用、合理利潤、治理費、規費、稅費、保險、材料及人工的漲價風險與政策性調整、因協調場地內

5、外相關單位城管、市政、公安、環保、交管、質監、安監等和住戶及個人所發生的相關費用等其它不可預見費用；4.2、 變更與簽證的計價原那么：4.2.1、 投標文件中已有適用于變更工程價格的,按已有的價格確定.4.2.2、 投標文件有類似于變更工程價格的,可參照類似價格確定.4.2.3、 投標文件沒有適用或類似于變更工程價格的,在按?貴州省建筑工程計價定額?2004版及其配套文件計算的根底上下浮8%乍為最終結算價其中甲方認質認價材料費不再下浮,其中：1人工費按黔建建通【2021】564號文調整；2平安文明施工費按黔建施通2007285號文計取,不得再計取其他任何措施費模板安撤除外；3材料價格執行施工當

6、期?貴州省建設工程造價信息?中遵義市區主要建筑安裝材料市場綜合參考價；4規費按乙方經相關部門核定的取費證計取；5稅金按3.48%計算；五、質量標準5.1、 質量標準：到達現行有關國家、行業設計及施工標準、標準及合同條款約定的工程質量合格標準并滿足甲方及邊坡支護設計要求；乙方根據甲方提供的圖紙及資料進行施工、保證工程質量、工程驗收時、應按圖紙、合同和驗收標準執行.5.2、 乙方須有完善的交接檢驗制度且簽認手續齊全,每個分局部項工程施工前應有明確的技術質量交底且簽認手續齊全,否那么,每次甲方有權要求乙方支付人民幣伍仟元的違約金.5.3、 在合同執行過程中,乙方不得因國家、行業、地方有關工程施工、工

7、程管理、質量標準、施工標準、檢驗驗收等方面的調整,以任何形式或任何理由向甲方提出任何費用的補償.六、進度款支付6.1、 本工程無預付款.6.2、 自工程開工滿60天且現場土石方挖運量累計不低于30萬m3,并經甲方、監理單位驗收確認后自第61天起15個工作日內,甲方按當期已完工程量的60刎乙方支付進度款；6.3、 完成全部土石方挖、運、場地回填、平整、撿底、邊坡修整,并經甲方、監理單位驗收確認后15個工作日內,甲方向乙方支付至已完工程量價格的70%6.4、 基坑回填完畢并經甲方確認后20個工作日內,甲方按基坑實際回填量的70%乙方支付進度款；6.5、 竣工結算經甲方聘請的咨詢單位審核完畢并經甲方

8、確認且乙方向甲方提供100%吉算金額的工程所在地稅務機關出具的相應金額的有效建安工程稅務發票后,甲方支付至審定竣工結算金額的97%6.6、 剩余結算總價的3%乍為質保金,質保期一年自該工程合同內容全部完成并經甲方及其他相關部門驗收合格之日起算.6.7、 甲方按第6.2-6.4條向乙方支付工程款項前,乙方均須向甲方提交工程所在地稅務機關出具的相應金額的有效建安稅務發票.七、甲方責任7.1、 甲方委派高長富為駐工地現場總代表,在工地進行技術、質量監督、檢查、辦理有關施工簽證、驗收手續等,解決應由甲方解決的問題；7.2、 向乙方提供施工總平面圖及測量限制點；7.3、 協調施工場地內各交叉作業施工單位

9、之間的關系,使乙方能順利組織施工；7.4、 甲方負責圖紙及方案的認定、設計圖紙問題的處理、發出工程變更指令、設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工結算等；7.5、 如乙方不按圖紙、甲方及監理單位書面指令施工,甲方有權下達整改通知和對乙方進行處分,由此造成的損失及工期延誤由乙方全權承當；7.6、 為乙方辦理相關審批、驗收等手續提供配合、協助,但其費用由乙方自行承當.八、乙方責任8.1、 工程乙方駐工地治理人員：工程經理：熊剛；技術負責人：王海；平安工程師：田翔；測量工程師：王東；其他人員乙方在開工前報送；8.2、 乙方應嚴格執行施工標準、平安操作規程、防火平安規定、環境保護規定等,否那么造成

10、的一切損失及工期延誤由乙方全權承當；8.3、 乙方必須自行辦理自身施工所需相關證件并承當相關費用,在施工中如相關部門檢查驗收不達標或不合格造成的停工、罰款、撤消資質等,由乙方自行負責,并承當由此給甲方造成的損失；8.4、 乙方必須按消防要求配備合格消防器材,并經甲方及相關部門驗收合格；8.5、 乙方必須按圖施工或按甲方及監理單位書面指令施工,按要求編制施工方案和進度方案并交由甲方及監理單位審批后照此實施,其中施工方案和進度中的所有技術及經濟舉措只是作為乙方組織施工的依據,不作為固定包干單價及總價計算或調整的依據,并不能辦理經濟簽證；8.6、 乙方嚴格遵循相關施工交通及噪聲的治理規定,乙方承當因

11、自身原因違反規定造成的損失和罰款；8.7、 乙方必須維護好施工現場的清潔衛生及現場治理,如乙方隨地亂堆碼材料或設備甲方將視情節對乙方進行處分；8.8、 乙方須按遵義市有關施工現場文明施工規定進行施工,乙方必須增強現場治理、平安治理、質量治理、堅持持證上崗,乙方發生的一切質量及平安事故概由乙方負責,甲方不承當任何責任或連帶責任；8.9、 現場辦公室及工人臨時住宿、辦公、材料堆放等均由乙方自行解決；8.10、 如施工圖細部構造不明確,乙方應嚴格按相關工藝要求及標準要求施工,產生的費用視為已包含在相應工程的固定包干單價中；8.11、 乙方應按時足額支付農民工的工資以及乙供材料供給商的材料款,假設乙方

12、發生因拖欠款情況,導致民工、供給商上訪或訴訟及其它惡性事件,甲方有權根據法院送達的?協助執行通知書?或政府主管部門的指令性通知,對乙方的違約行為可同時作如下處理,并保存進一步追索的權利：8.11.1、 從上述事件及其它惡性事件發生當月起,暫扣當月甲方應付乙方工程款的50%在處理好拖欠農民工工資問題,并取得政府處理意見后,再支付暫扣工程款.當月沒有處理完的,下次付款繼續根據50%：匕例暫扣工程款；8.11.2、 甲方根據政府主管部門的指令性通知文件或根據法院送達的?協助通知書?,可直接向農民工、法院或政府主管部門支付乙方欠付的工資或材料款等各項欠款,且甲方有權從應付乙方的任何一筆工程款中扣除相應

13、的金額.另外,乙方須支付相關欠款的20%勺違約金.8.12、 乙方負責施工區域內的平安保護,制定相應的施工平安舉措,承當由于自身平安保護舉措不力造成的經濟損失和責任.乙方必須嚴格根據施工平安操作規程進行施工,按規定設立警示牌；乙方自身人員平安由其自行負責,乙方對行人、過往車輛及周圍群眾造成人身傷亡、財產損失的全部由乙方負責處理并承當相應責任和費用.由乙方引起的第三方人身傷害由乙方自行承當.8.13、 對于施工現場地下管線、臨近建筑物、公共公用、園林綠化設施,乙方應采取有效舉措加以保護,如造成損壞的,乙方應及時修復、賠償.如乙方不及時修復、賠償的,甲方將根據對方要求給予修復或賠償,其費用全額從乙

14、方工程款中扣除；8.14、 遵守地方政府和有關部門對施工中的公共交通平安、環保治理和平安生產規定,按規定辦理有關手續,并承當由此發生的費用；8.15、 乙方須無條件配合拆遷工作,未經甲方同意,乙方不得以任何原因停工,否那么由此造成的工期延誤、機械閑置、窩工及甲方全部損失均由乙方承當.為保證施工進度,乙方須向甲方提供專項舉措或方案,方案中應考慮各類可能影響施工進度的風險以及影響程度,并針對各種風險制定專門的處理方法.在施工過程中涉及到與當地群眾有關的事項由乙方自行負責協調,并承當由其發生的一切費用；8.16、 乙方全體施工人員必須嚴格遵守施工所在地的有關規定,并制定相應的內部治理舉措,由于違反規

15、定而發生的一切后果乙方自負；8.17、 乙方須做到文明施工、保證施工現場清潔整潔,施工期間必須服從市容市政治理.交工之前清理完與現場無關的任何剩余物品及其他垃圾等,承當因違反有關規定造成的損失和罰款；8.18、 進行爆破作業時乙方必須嚴格根據國家頒發的爆破工作技術操作規程和爆破工程相關的法律法規,保證在平安的前提下完成爆破相關的工作,執行爆破作業的工作人員必須具有?爆破作業人員許可證?；8.18.1、 乙方采取先進的爆破方法、合理的施工工藝及有力的技術舉措,保證周圍建筑物平安及人身平安；8.18.2、 乙方須提前做好爆破施工前的各項準備工作；1.1.3、 、乙方須做好爆破時的平安警戒工作,承當

16、爆破器材、物品的運輸、存放及治理；1.1.4、 、乙方須采取必要的技術及防護舉措,嚴禁產生飛石,保證周圍建筑及在建設施的平安和人身平安.如出現違規操作造成的人身及周圍建筑物的平安責任事故,由乙方負責賠償所有損失,包括工期延誤的損失；1.1.5、 、每次爆破后,渣石必須及時清運,以免影響后續爆破施工；如安排不當造成影響后續爆破施工,由此而造成工期延誤,由乙方負責；8.19、 基底須預留至少300mm進行人工撿底,乙方需按甲方通知的撿底開工日期和完工日期施工.施工完畢后,乙方移交給總承包單位和甲方,假設經總承包單位、監理和甲方共同驗收,發現有超挖、撿底整平不達標準及甲方要求的情況,那么乙方須向甲方

17、申報修復方案,經監理、設計和甲方共同確認同意后,乙方嚴格按該方案執行修復工作.假設發現有欠挖的情況,那么欠挖局部由乙方負責挖至約定標高.因一切非甲方原因導致的超挖、欠挖及其修復產生的一切直接費用和間接損失均由乙方承當,造成工期延誤的,乙方須按本合同第2.3條約定承當工期延誤責任.8.20、 基坑壁修理整平后,乙方移交給邊坡施工單位和甲方,假設經邊坡施工單位、監理和甲方共同驗收,發現有不符合現行相關標準及甲方要求的,乙方負責申報修復方案,經監理、設計和甲方共同確認同意后,乙方嚴格按該方案執行修復工作,由此產生的費用由乙方承當,假設因此項修復造成工期延誤的,乙方須按本合同第2.3條約定承當工期延誤

18、責任.8.21、 乙方須無條件配合總承包單位的各種管線管井的預埋預設、水景等施工工作,包括但不限于及時提供工作面、及時提供標高尺寸等技術資料、提供機械使用方便費用由總承包單位和乙方協商、對總承包方的成品半成品等進行成品保護、必要的技術溝通與協調、資料收集整理并移交等.8.22、 乙方須為乙方進場工作人員及治理人員根據國家相關規定購置保險.8.23、 乙方須維護好工地現場的施工秩序,保證自身及其他施工單位能夠順利開展施工作業.九、竣工驗收及結算9.1、 工程具備竣工驗收條件時,乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提供完整竣工資料和竣工驗收報告,甲方按相關規定組織驗收,乙方不得以任何理由拒交竣工資

19、料及竣工圖,否那么甲方視其違約；9.2、 乙方應在完工驗收前5日內向甲方提供竣工資料及竣工圖各肆套,否那么甲方不予組織驗收并不得辦理竣工結算；甲方在乙方提交齊備相關竣工資料后五個工作日內組織驗收；假設乙方未通知甲方進行驗收的,那么在該局部工程量不予結算.9.3、 施工過程中有工程簽證變更的,簽證變更工作必須在簽證發生后30個日歷天內辦理完結算,且此項簽證變更費用不納入當月進度款支付范圍,在工程竣工結算金額確認后支付.假設因乙方原因導致簽證變更發生后逾期未辦理完結算的,那么該簽證變更工程不予結算.9.4、 乙方在工程竣工驗收合格、竣工資料完善,并經甲方確認后,向甲方遞交結算報告及完整的竣工資料,

20、甲方在收到完整的結算及竣工資料后90個工作日內按本合同的相關規定辦理結算.9.5、 結算時工程量根據合同約定計量規那么計算.結算工程量時如有現場收方的,由施工單位與甲方共同進行現場實測實量.9.6、 乙方須嚴格按甲方要求及設計圖施工并如實提供竣工資料,假設發現施工圖、竣工資料、實際施工工作量不一致時,結算時按以上三者工程量的最低者結算,假設發現竣工資料與實際現場不符到達15炊具以上時,甲方將拒絕辦理結算.9.7、 乙方必須如實編制結算并報甲方審核,假設經甲方最終確認的竣工結算審定金額與施工單位最初報審金額相比,審減率超過5%#含5%,將由乙方承當全部審計費用實際審計費用根據甲方與第三方咨詢機構

21、簽訂的咨詢合同計算.十、履約保證金10.1、 乙方須在投標截止日期前以銀行轉帳方式向甲方提供人民幣5000000.00元大寫：伍佰萬元整的履約保證金.10.2、 土石方工程竣工驗收合格且乙方向甲方提交全部有效竣工資料,甲方向乙方頒發交工證書后30天內,甲方向乙方退還履約保證金2000000.00元大寫：貳佰萬整.10.3、 、工程竣工結算辦理完畢并經甲方確認后30天內,甲方向乙方退還履約保證金3000000.00元大寫:叁佰萬元整.十一、其他責任11.1、 甲方不按本合同約定條款履約視其為違約,并承當由此給乙方造成的直接或間接損失.11.2、 因以下情況之一均視乙方違約,乙方違約時甲方有權按暫

22、定合同價款的10%t以乙方罰金,乙方同時承當由于違約給甲方造成的直接或間接損失,同時甲方還將保存追究法律責任的權利及終止合同的權利：11.2.1、 施工期間發生重大質量和平安事故并對工程及工期造成嚴重影響；11.2.2、 乙方發生其他使合同無法履行的行為；11.2.3、 乙方嚴重不按施工及驗收標準施工,工程施工質量差,現場治理混亂,工程工期嚴重拖后,且嚴重不服從甲方的協調、治理,或乙方嚴重不按有關平安文明施工的要求和規定施工等；11.2.4、 乙方不根據甲方要求及合同約定的開挖方式作業.11.3、 乙方不按相關部門的規定進行現場治理,造成的罰款及停工由乙方全權承擔,造成工期延誤的,乙方還須按合

23、同約定承當延期違約金.11.4、 乙方工程質量達不到國家相關標準要求及設計效果,乙方應及時返工并承擔相關費用,造成工期延誤的,乙方還須按合同約定承當延期違約金.11.5、 乙方假設未經甲方同意更換投標時的工程班子主要成員工程經理、工程技術負責人、測量工程師或以執行工程經理等替代投標文件中的工程經理均視為嚴重違約.11.6、 乙方在投標文件中所報的工程經理、技術負責人必須常駐現場進行本工程的施工組織治理工作,工作期間未經甲方批準不得離開施工現場.11.7、 假設甲方認為乙方委派的工程班子成員不稱職,有權要求更換.十二、合同文件組成及其優先解釋順序11.8、 簽訂后雙方約定的其它協議文件；11.9

24、、 協議書；11.10、 書及往來函件；11.11、 款及附件；11.12、 律、法規、標準、標準及其他有關技術文件；11.13、 、圖紙、資料及其審查文件、紀要；11.14、 、招標會議記錄、招標答疑等；8、乙方的投標書、承諾函件；9、組成合同的工程量清單.上述文件應互為補充和解釋,如有不清或相互矛盾之處,以上面所列順序在前及日期較后者為準,且甲方有最終解釋權.十四、合同生效合同訂立地點：遵義恒志房地產開發有限責任公司本合同在雙方代表簽字蓋章之后即生效.本合同一式陸份,雙方各執叁份.附件1:平安生產合同附件2:工程量清單及合同價計價表附件3:零星工程量清單及合同價計價表附件4:招標約談記錄表

25、分項工程的價格及計價方式以“附件2、3為準發包人蓋章：遵義恒志房地產開發有限承包人蓋章：四川長和建筑工程有責任公司限公司法人代表法人代表或委托代理人：或委托代理人：聯系系：地址：遵義市海爾大道富華國際15棟6樓地址：開戶銀行：開戶銀行：華夏銀行成都分行營業部帳號：帳號：11350000000261140簽訂日期：簽訂日期：附件1平安生產合同為在“英倫國際土石方工程施工合同段的實施過程中創造平安、高效的施工環境,切實搞好本工程的平安治理工作,本工程發包人遵義恒志房地產開發有限責任公司以下簡稱“發包人與承包人四川長和建筑工程以下簡稱“承包人特此簽訂平安生產合同；一、發包

26、人責任1 .嚴格遵守國家有關平安生產的法律法規,認真執行工程承包合同中的有關安全要求.2 .根據“平安第一、預防為主和堅持“管生產必須管平安的原那么進行平安生產治理,做到生產與平安工作同時方案、布置、檢查、總結和評選.3 .重要的平安設施必須堅持與主體工程“三同時的原那么,即：同時設計、審批,同時施工,同時驗收,投入使用.4 .定期召開平安生產調度會,及時傳達中央及地方有關平安生產的精神.5 .組織對承包人施工現場平安生產檢查,監督承包人及時處理發現的各種平安隱患.二、承包人責任1 .嚴格遵守國家有關平安生產的法律法規有關平安生產的規定,認真執行工程承包合同中的有關平安要求.2 .堅持“平安第

27、一、預防為主和“管生產必須管平安的原那么,增強平安生產宣傳教育,增強全員平安生產意識,建立健全各項平安生產的治理機構和平安生產治理制度,配備專職及兼職平安檢查人員,有組織有領導地開展平安生產活動.各級領導、工程技術人員、生產治理人員和具體操作人員,必須熟悉和遵守本條款的各項規定,做到生產與平安工作同時方案、布置、檢查、總結和評選.3 .建立健全平安生產責任制.從派往工程實施的工程經理到生產工人包括臨時雇請的民工的平安生產治理系統必須做到縱向到底,一環不漏；各職能部門、人員的平安生產責任制做到橫向到邊,人人有責.工程經理是平安生產的第一責任人.現場設置的平安機構,應按施工人員的1%3%配備平安員

28、,專職負責所有員工的安全和治安保衛工作及預防事故的發生.平安機構人員,有權按有關規定發布指令,并采取保護性舉措預防事故發生.4 .承包人在任何時候都應采取各種合理的預防舉措,預防其員工發生任何違法、違禁、暴力或阻礙治安的行為.5 .承包人必須具有勞動平安治理部門頒發的平安生產證書,參加施工的人員,必須接受平安技術教育,熟知和遵守本工種的各項平安技術操作規程,定期進行平安技術考核,合格者方準上崗操作.對于從事電氣、起重、建筑登高架設作業、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船艇駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員,經過專業培訓,獲得?平安操作合格證?后,方準持證上崗.施工現場如出現特種作業無證操作

29、現象時,工程經理必須承當治理責任.6 .對于易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外,還應配備有足夠的消防設施,所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法；承包人不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人,或允許、容忍上述同樣行為.7 .操作人員上崗,必須按規定穿戴防護用品.施工注冊建造師和平安檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況,不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗.8 .所有施工機具設備和高空作業的設備均應定期檢查,并有平安員的簽字記錄,保證其經常處于完好狀態；不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用.9 .施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時,必須制定相應的平安技術舉

30、措,施工現場必須具有相關的平安標志牌.10 .承包人必須根據本工程工程特點,組織制定本工程實施中的生產平安事故應急救援預案；如果發生平安事故,應根據?國務院關于特大平安事故行政責任追究的規定?以及其它有關規定,及時上報有關部門,并堅持“三不放過的原那么,嚴肅處理相關責任人.三、違約責任如因發包人或承包人違約造成平安事故,將依法追究責任.四、其他本工程平安生產合同,作為施工合同附件,全部工程竣工驗收后失效.發包人蓋章：遵義恒志房地產開發有限承包人蓋章：四川長和建筑工程有責任公司限公司簽訂時間:簽訂時間：工程量清單及合同價計價表卜號工程名稱主要工程特征及結算方式單位暫估工程量固定包干單價元合價元備

31、注1土右方挖運含槽坑內土右方1 .土石類別：綜合,包括但不限于土方、石方、場地內原堆積的建硝及垃圾、淤泥、場地內需拆除的道路、房屋根底、化糞池、擋墻、水井、涵洞、排水溝、其他構筑物等.2 .土石比例：土：石預估不小于2:8,實際比例由投標人自行綜合考慮,現場無論實際土石比例是多少,均不得調整此項固定包干單價；3 .開挖方式：投標人自行綜合考慮；4 .開挖深度：投標人自行綜合考慮,無論現場實測深度是多少,均不調整固定包干單價；5 .裝車及場內運輸：投標人自行綜合考慮；6 .排降地下及地表水、滲水及積水、支擋土板、地表灌木草皮清理、臨時進出場道路、馬道、平整場地、基底攤座、邊坡整平、平安防護、警衛等由投標人自行綜合考慮,并計入本工程固定包干單價中；符合標準要求.7 .結算時