1、2021年安裝承包合同范本1.2021年安裝承包合同范本甲方：(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方)乙方：(同上)(承包方)甲乙雙方按照中華人民共和國經濟合同法和建筑工程承包合同條例規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。(1)作為承包方為講，首先要了解工程基本情況，包括發包方提供的圖紙情況、工程量、工程的難易程度、工期要求、需要達到的施工力量等。如果承包方的施工力量與工程不適應，則應當講明，否則，應當承擔相應的責任。(2)作為發包方，應當審查承包方的資質等級，是否有力量承包此項工程。對于是否允許承包方轉包，應當事先在合同中講明。(3)發包方應當加強對工程質量的監督檢查，在合同中應當明

2、確監督的方式、時間、工程內容;對需要進行中間驗收的部分要作出適當的安排。根據中華人民共和國合同法及有關法律法規的規定，本著自愿、平等、協商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：一、工程內容二、工程地點三、工程期限1、本合同總工期為年月日開工，至年月日結束。2、如遇下列情況，工期作相應順延。(1)施工現場不符合安全施工;(2)設計范圍內重大設計變更;(3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰爭)而影響工程進度;(4)甲方不能按合同規定支付工程款。乙方在以上情況發生的十天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后，在十天內予以確認

3、和答復，逾期不予答復，乙方可視為要求已被確認。四、工程價款工程總價：人民幣元整(￥元)。五、付款方式1、合同生效后，甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款，即人民幣元整(￥元);2、工程施工結束后，甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項，即人民幣元整(￥元);3、工程驗收結束后，甲方在一周內向乙方付清全部余款，即人民幣元整(￥元)。六、工程驗收1、當該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作，并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過驗收。2、工程未經驗收，甲方若需啟用

4、，須與乙方協商，經同意方可使用。若未經乙方同意啟用，將視為通過驗收。3、整個工程驗收合格，則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。2.2021年安裝承包合同范本根據中華人民共和國合同法，委托、承攬雙方按平等互利原則，協商一致簽訂本合同，以便共同遵守。第一條工程范圍1、甲方委托乙方安裝延安寶岳工貿有限公司共計電梯數量為(大寫)臺。2、土建尺寸及要求：由委托方提供經安裝項目工程確認的電扶梯土建布置圖。第二條安裝費總金額注：此費用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。(包括井道預留孔洞墻面敲打)第三條結算方式及付款期限1(10000.00元)2、委托方在承攬方安裝調試完畢，驗收申報前支付承攬方貳

5、萬元整。(20000.00元)3、電梯經技監局檢驗合格，電梯交付使用后，委托方支付承攬方壹萬元整。(10000.00元)4、電梯安裝完畢驗收合格，一年免保期到期后，委托方支付承攬方壹萬元整(10000.00)第四條質量保證1、承攬方安裝的電梯按國家GB7588-20xx標準(當速度2m/s時，同時符合GB10060標準)、GB16899標準驗收。2、承攬方自產品安裝驗收交付(書面移交)之日起12個月內，對產品安裝質量提供保證。第五條委托方責任1.向承攬方提供經項目單位確認的電梯井道土建布置圖。2.提供符合國家標準的全套設備產品，提供產品相關的全套資料。3.委托方負責將合同所訂的全套產品運抵用戶

6、工地。第六條承攬方的責任1.嚴格按照國家和制造廠有關標準、規范進行開工申報、安裝、檢驗工作。對所安裝的電梯井道尺寸進行核對。負責電梯接貨、搬運、保管工作。2.承攬方負責電梯安裝后一年免費保養、年審工作。一年后由承攬方和用戶簽訂有償保養合同。3.承攬方安裝人員必須嚴格按照安全操作程序及規范施工，杜絕人身傷亡事故。4.負責接受甲方委托，指派持證人員按甲方規定的要求，國家標準和當地市有關安裝該10臺電梯，對安裝過程的安裝質量和安全負責(現在發生安全事故，責任由乙方負責)。第七條安裝竣工檢測1.安裝結束自檢合格后，承攬方向當地法定電梯檢驗部門辦理驗收申報手續，驗收合格或整改合格后辦理電梯使用移交手續。

7、2.存在下列任何情形之一，不辦理電梯移交手續，委托方不得自行接管使用，擅自接管使用由此產生的一切安全和質量責任均由委托方承擔，給承攬方或他方造成損失的應同時承擔賠償責任。安裝產品未經當地政府主管部門驗收。未辦理經承攬方確認的書面移交手續。第八條違約責任1.委托方擅自中止合同，無權請求返還定金。2.安裝期間，因委托方原因造成誤工，則工期按照實際延誤時間順延。3.委托方逾期付款，應承擔安裝總價每天萬分之三的違約金。4.其他違約責任按合同法以及其他相關法律承擔各自責任。第九條其他事項1.電梯驗收合格后，書面移交委托方前，如委托方提出使用要求，則委托方應與承攬方簽訂電梯借用協議。2、在合同履行期間，由于不可抗力的原因造成無法按委托、承攬雙方合同條款履行時，在取得合法證明后，可免于承擔違約責任，但無法履約方應采取積極措施，減少雙方損失。3.委托方、承攬方在合同履行期內如遇合同爭議時，可以通過友好協商解決。協商不成時，雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。4.本合