概論工程監(jiān)理法律法規(guī)( 單項選擇題)1、下列原則中，不屬于合同法 規(guī)定的基本原則的是（B） 。A.平等、自愿原則 B.等價有償原則C.誠實信用原則 D.不損害社會公益原則2、依照合同法理論，狹義的合同是指（ C） 。A.勞動合同 B.物權(quán)合同C.債權(quán)合同 D.身份合同3、下列協(xié)議中，適用合同法 的是（C） 。A.收養(yǎng)協(xié)議 B.監(jiān)護協(xié)議C.工程承包協(xié)議 D.婚姻關(guān)系協(xié)議4、依當事人之間是否互負義務，合同可以分為雙務合同與單務合同。下列合同中，屬于單務合同的是（B） 。A.買賣合同 B.贈與合同C.勘察設(shè)計合同 D.施工合同5、憲法是由（D）制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。A.最高國家行政機關(guān) B.最高國家司法機關(guān)C.國務院 D.最高國家權(quán)力機關(guān)6、狹義的法律，是指（A）按照法定程序制定的規(guī)范性文件，是行政法規(guī)、地方性法規(guī)、行政規(guī)章的立法依據(jù)或者基礎(chǔ)。A.全國人民代表大會及其常務委員會B.縣級以上人民代表大會及其常務委員會C.國務院D.縣級以上人民政府7、行政法規(guī)，是指（C）按照法定程序制定的規(guī)范性文件。A.全國人民代表大會及其常務委員會B.縣級以上人民代表大會及其常務委員會C.國務院D.縣級以上人民政府8、有權(quán)利制定地方性法規(guī)的主體是（A ） 。A.設(shè)區(qū)的市的權(quán)利機關(guān) B.設(shè)區(qū)的市的行政機關(guān) C.法院 D.檢察院9、下列（D ）不是工程建設(shè)法的特征。A.行政隸屬性 B.經(jīng)濟性C.政策性 D.時代性10、建設(shè)法律關(guān)系是指，由工程建設(shè)法律規(guī)范所確認和調(diào)整的，在建設(shè)管理和建設(shè)協(xié)作做成中產(chǎn)生的（A）關(guān)系。A.權(quán)利、義務 B.權(quán)利 C.義務 D.權(quán)利、責任11、下列（C）不是工程建設(shè)法律關(guān)系的客體。A.財 B.物 C.債 D.行為12、能夠引起工程建設(shè)法律關(guān)系產(chǎn)生、變更、消滅的是（C） 。A.法律關(guān)系 B.法律行為 C.法律事實 D.法律效力13、表見代理的法律后果由（B）承擔。A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.視情況而定14、下列關(guān)于代理的表述，不正確的是（C） 。A.代理人應在代理權(quán)限范圍內(nèi)行使代理權(quán)B.代理人應親自進行代理活動C.可以實施雙方代理D.不得濫用代理權(quán)15、下列（D）不是物權(quán)當中所有權(quán)的權(quán)能。A.占有 B.使用 C.收益 D.放棄16、下列（A）不屬于代理的種類。A.雙方代理 B.指定代理 C.法定代理 D.委托代理17、墊資條款的效力為（D） 。A.無效 B.效力待定 C.可變更可撤銷 D.有效18.約定的墊資利息超過中國人民銀行規(guī)定標準的，應（D） 。A.減半支付B.按照約定支付C.不應支付利息D.超過部分無效19.招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起（B）日內(nèi)，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。A.15.0 B.30.0 C.45.0 D.60.020.當事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應當以（B）作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。A.陰合同 B.備案的中標合同C.雙方約定為準 D.陽合同或陰合同21、下列（C）不是無效合同的法律后果。A.恢復原狀 B.返還財產(chǎn) C.繼續(xù)履行 D.折價補償22、下列（D）不是無效合同的情形。A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益B.惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益C.違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定D.重大誤解23、下列（C）不是建設(shè)部 124 號令規(guī)定的參照認定掛靠的情形。A.轉(zhuǎn)讓、出借企業(yè)資質(zhì)證書的B.以其他方式允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的C.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的D.項目負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員、項目核算人員不是工程承包人本單位人員的24、勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務采購，單項合同估算價在（B）人民幣以上。A.100 萬元 B.50 萬元 C.200 萬元 D.3000 萬元25.某建材供應商向某建筑公司發(fā)出一份銷售建筑材料的廣告，其內(nèi)容只是介紹多種建筑材料的規(guī)格、價格與性能，則此廣告不構(gòu)成要約的原因是（D） 。A.不具有訂立合同的意思表示 B.要約人不特定C.受要約人不特定 D.要約內(nèi)容不明確26、某建筑公司分別對兩個開發(fā)商的建設(shè)項目進行投標，但是，在提交標書時不慎將兩個標書互相錯投。則此建筑公司的兩個標書均不構(gòu)成要約的原因是（C） 。A.不具有訂立合同的意思表示B.要約人不特定C.受要約人不特定D.要約內(nèi)容不明確27、甲單位以電子郵件的方式向乙單位發(fā)出要約，此要約的生效時間是（B） 。A.該電子郵件發(fā)出的時間B.該電子郵件進人乙單位指定的電子郵箱的時間C.乙單位知道已經(jīng)收到該電子郵件的時間D.乙單位知悉該電子郵件內(nèi)容的時間28.下列情形中，構(gòu)成承諾的是（D） 。A.甲向乙發(fā)出要約，丙得知后向甲表示完全同意要約的內(nèi)容B.甲向乙發(fā)出要約，乙向丁表示完全同意要約的內(nèi)容C.甲向乙發(fā)出要約，明確 7 天內(nèi)不答復則視為承諾，乙未如期答復D.甲按某廣告給乙匯款購買其建材，乙給甲郵寄了其指定的產(chǎn)品29.某承包商與材料供應商簽訂了一個水泥供貨合同，但是合同中沒有約定水泥的交貨地點，則他們應該優(yōu)先采用（D） 。A.在履行義務一方所在地履行B.在收受水泥一方所在地履行C.在簽訂合同地點履行D.補充協(xié)商決定交貨地點30.某工程簽訂的鋼材采購合同，由于條款內(nèi)未約定交貨地點，雙方又無法補充協(xié)商確定交貨地點，而且也無法根據(jù)交易習慣確定。則供貨商備齊鋼材后，應（D ） 。A.將鋼材送到施工現(xiàn)場B.將鋼材送到發(fā)包人的辦公所在地C.將鋼材送到發(fā)包人的倉庫D.通知發(fā)包人自提31.甲乙雙方簽訂一特種建材買賣合同，約定執(zhí)行政府指導價，于 2004 年 6 月 1 日前交付完畢，6 月 1 日的政府指導價是 2500 元噸，但甲方直至 2004 年 8 月 1 日才交貨，此時的政府指導價是 2800 元噸，結(jié)算時應按照（C ）計算。A.2800 元噸 B.2650 元噸C.2500 元噸 D.2200 元噸32.某建設(shè)工程施工合同中按市場價格對合同價格作出了約定，在履行合同時，發(fā)現(xiàn)某分項工程價款約定不明，則法定的處理方法是（B） 。A.按照訂立合同時，承包人所在地的市場價格支付B.按照訂立合同時，工程所在地的市場價格結(jié)算C.按照履行合同時，工程所在地的市場價格結(jié)算D.按照履行合同時，國家造價管理部門發(fā)布的價格支付33.下列關(guān)于合同無效的表述中，正確的是（C） 。A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同B.損害國家、集體或者第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.違反地方性法規(guī)的強制性規(guī)定34.下列合同中，屬于可變更、可撤銷合同的是（D） 。A.損害社會公共利益的合同B.以合法形式掩蓋非法目的C.不慎造成誤解的合同D.顯失公平的合同35.某鋼鐵廠用更換樣品包裝和產(chǎn)品標簽的方法與某建筑公司簽訂了鋼材購銷合同，將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價格出售給該建筑公司使其蒙受損失。則該建筑公司不可（C） 。A.申請法院或仲裁機構(gòu)變更該合同B.申請法院或仲裁機構(gòu)撤銷該合同C.申請法院確認該合同無效D.繼續(xù)認可該合同36.下列（ D）不屬于合同的生效要件。A.合同主體適格 B.意思表示真實C.內(nèi)容合法 D.完全行為能力人37.勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務采購，單項合同估算價在（D）萬元人民幣以上，屬于強制招標投標的規(guī)模標準。A.100.0 B.200.0 C.60.0 D.50.038.招標投標法規(guī)定，投標人不得少于（B）個。A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.5.039.開標由（ A）主持，邀請所有投標人參加。A.招標人 B.投標人 C.評標委員會 D.招標代理40.評標委員會成員總數(shù)應當為（B）人以上單數(shù)。A.3.0 B.5.0 C.7.0 D.9.041.侵權(quán)責任法規(guī)定，建筑物倒塌致人損害的侵權(quán)訴訟，適用（ B）歸責原則。A.過錯原則 B.過錯推定原則 C.無過錯原則 D.公平原則42.下列（ D ）不是侵權(quán)免責事由。A.無過錯 B.不可抗力 C.第三人過錯 D.受損害人無過錯43.共同危險行為適用侵權(quán)責任法規(guī)定的（A）歸責原則。A.過錯原則 B.過錯推定原則 C.無過錯原則 D.公平原則44.高空拋物適用侵權(quán)責任法中的（D）原則。A.過錯推定原則 B.無過錯原則 C.過錯原則 D.公平原則45.下列（ C ）不是發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的B.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的C.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標準的D.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復的46.下列（ D）不是承包人行使法定單方解除權(quán)的條件。A.未按約定支付工程價款的B.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標準的C.不履行合同約定的協(xié)助義務的D.非法轉(zhuǎn)包、違法分包47.建設(shè)工程合同解除后（A）結(jié)算。A.應當按照約定 B.應當參照約定C.不應 D.根據(jù)法律規(guī)定48.約定的違約金低于或者高于造成的損失的，當事人A）變更。A.可以 B.應當 C.不可 D.根據(jù)法律規(guī)定49.下列（ C）不是發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的B.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的C.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標準的D.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復的50.下列（ D）不是承包人行使法定單方解除權(quán)的條件。A.未按約定支付工程價款的B.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標準的C.不履行合同約定的協(xié)助義務的D.非法轉(zhuǎn)包、違法分包51.建設(shè)工程合同解除后（A）結(jié)算。A.應當按照約定 B.應當參照約定C.不應 D.根據(jù)法律規(guī)定52.約定的違約金低于或者高于造成的損失的，當事人（A ）變更。A.可以 B.應當 C.不可 D.根據(jù)法律規(guī)定53.施工合同糾紛（質(zhì)量、工程款、工期）的訴訟時效為（B）年。A.1.0 B.2.0 C.4.0 D.20.054.權(quán)利最長保護期限為（D ）年。A.2.0 B.4.0 C.10.0 D.20.055.訴訟時效起算時間點為從（A）起計算。A.權(quán)利人知道或應當知道其權(quán)利受到侵害之日 B.權(quán)利受到侵害之日C.權(quán)利人主張權(quán)利之日D.權(quán)利人行使權(quán)利之日56.工程結(jié)算款請求權(quán)的訴訟時效從（ C）之日開始計算。A.結(jié)算 B.提交結(jié)算文件C.應付工程款 D.發(fā)包人認可57.當事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復，視為認可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的（ D） 。A.根據(jù)法律規(guī)定處理 B.按照約定處理C.不予支持 D.應予支持58.一方當事人向?qū)Ψ疆斒氯颂岢雒袷聶?quán)利的要求，對方未用語言或者文字明確表示意見，但其行為表明已接受的，可以認定為默示。不作為的默示只有在法律有規(guī)定或者（A ）的情況下，才可以視為意思表示。A.當事人雙方有約定 B.一方當事人主張C.對方當事人同意 D.法律不禁止59.建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)（ B）抵押權(quán)和其他債權(quán)。A.后于 B.優(yōu)于C.根據(jù)法律規(guī)定確定 D.按照雙方預定確定60.建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為（ C） ，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計算。A.1 個月 B.3 個月 C.6 個月 D.1 年61.2013 版施工合同示范文本的實施日期是（ A） 。A.2013 年 7 月 1 日 B.2013 年 8 月 1 日C.2014 年 1 月 1 日 D.2013 年 10 月 1 日62.承包人應在知道或應當知道索賠事件發(fā)生后（C28）天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由。A.7 天 B.14 天 C.28 天 D.56 天63.爭議評審小組作出的書面決定 （B ）對雙方具有約束力，雙方應遵照執(zhí)行。A.自然 B.經(jīng)合同當事人簽字確認后C.任何情況下都 D.必須經(jīng)法院判決才64.下列關(guān)于法的效力高低的表述不正確的是(D )。A.法律的效力低于憲法，但高于其他的法 B.行政法規(guī)的效力低于憲法和法律 C.地方性法規(guī)的效力低于憲法、法律和行政法規(guī)D.行政規(guī)章的效力低于憲法、法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)65.關(guān)于法的形式，下列表述不正確的是( B)。A.切法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)都不得與憲法相抵觸 B.廣義上的法律，泛指憲法調(diào)整的各類法的規(guī)范性文件 C.狹義上的法律，僅指全國人大及其常委會制定的規(guī)范性文件 D.自治條例和單行條例、特別行政區(qū)法律等，屬于我國法的形式66.下列屬于行政法規(guī)的是（ D） 。A.合同法 B.北京市招標投標條例C.建筑法D.建設(shè)工程質(zhì)量管理條例67.下列屬于民法商法的是（B） 。A.土地管理法 B.公司法C. 建筑法 D.勞動法工程監(jiān)理法律法規(guī)（多選題）1、建設(shè)工程合同的性質(zhì)是（BDE） 。A.單務合同 B.有名合同C. 實踐合同D.諾誠合同E.要式合同2、 合同法中規(guī)定的基本原則有（ABCDE） 。A.平等原則 B.自愿原則C. 公平原則D.誠實信用原則E.不損害社會公益原則3、法律有廣狹兩層含義，廣義的法律是指包括（ABCD ）在內(nèi)的一切規(guī)范性文件。A.憲法B.全國人民代表大會及其常委會制定的法律C.國務院制定的行政法規(guī)D.地方人大制定的地方性法規(guī)E.地方行業(yè)主管部門出臺的規(guī)定4、部門規(guī)章的效力低于（AB ） 。A.憲法 B.法律C.地方性法規(guī)D.地方規(guī)章E.司法解釋5、工程建設(shè)法律規(guī)范的調(diào)整對象為（ABC） 。A.工程建設(shè)管理關(guān)系B.工程建設(shè)協(xié)作關(guān)系C.工程建設(shè)主體內(nèi)部勞動關(guān)系D.民事法律關(guān)系E.行政法律關(guān)系6、工程建設(shè)法律規(guī)范的基本原則有（ABCDE） 。A.確保工程建設(shè)質(zhì)量與安全B.工程建設(shè)活動應當符合國家工程建設(shè)安全標準C.遵守法律法規(guī)D.不損害社會公共利益及他人合法權(quán)益E.合法權(quán)利受法律保護7、法人的成立條件有（ABCD） 。A.依法成立B.有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費 C.有自己的名稱、組織機構(gòu)和成果D.能夠獨立承擔民事責任E.具備公益屬性8、債消滅的原因有（ABCDE） 。A.履行 B.抵消C.提存D.混同E.免除9、墊資利息的支付方式為（AB） 。A.有約定時支付B.無約定時不支付C.任何情況下都應支付D.任何情況下都不應支付E.視情況而定10、工程實踐中，建設(shè)單位（ACE）規(guī)避陰陽合同。A.進行合法有效的招標投標B.與對方當事人協(xié)商C.簽補充協(xié)議，并備案D.訴訟E.重新進行招標投標，并重新簽訂合同11.非法轉(zhuǎn)包的情形有（ABCD） 。A.總承包人將建設(shè)工程分包給不具有相應資質(zhì)條件的單位的B.建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)發(fā)包方的同意，承包人將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成C.施工總承包單位將工程主體結(jié)構(gòu)的施工發(fā)包給其他單位的D.分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包的E.將其承包的全部工程發(fā)包給他人12.建設(shè)工程合同無效的情形有（ABCDE） 。A.承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的B.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的C.非法轉(zhuǎn)包D.建設(shè)工程必須進行招標而未招標或者中標無效的E.違法分包13.下列關(guān)于要約撤銷的表述中，正確的是（BD） 。A.要約生效之前可以撤銷B.要約生效之后且受要約人承諾之前可以撤銷C.撤銷通知應在要約生效之前到達受要約人D.撤銷通知應在受要約人作出承諾之前到達E.撤銷要約必須經(jīng)過受要約人的同意14.下列情況中，不得撤銷的要約包括（ABD E） 。A.要約人約定了承諾期限 B.要約人明示要約不可撤銷C.受要約人認為要約不可撤銷D.情形并已為履行合同做了準備工作E.通知在承諾發(fā)出之后到達受要約人15.A 市甲廠與 B 市乙綠化公司簽訂了一份買賣合同，約定由甲廠供應乙公司苗木 1000 棵，乙企業(yè)支付貨款 5 萬元。但合同對付款地點和交貨地點未約定，雙方為此發(fā)生糾紛，付款地點和交貨地點應為（AB） 。A.付款地點為 A 市B.交貨地點為 A 市C.付款地點在 B 市D.交貨地點在 B 市E.交貨地點和付款地點均在 B 市16.甲房地產(chǎn)開發(fā)商拖欠乙施工單位 15 萬元工程款，丙設(shè)計院又拖欠甲 20 萬元已到期的購房款，于是乙便對丙行使代位權(quán)，拿到了 15 萬元的工程款。則下列說法正確的有（ABCDE） 。A.乙只能以自己的名義行使代位權(quán)B.乙行使代位權(quán)的費用應當由甲承擔C.乙行使代位權(quán)的范圍應當以 15 萬元為限D(zhuǎn).乙可以直接向丙行使代位權(quán)E.乙必須向法院請求行使代位權(quán)17.14 歲的中學生張某擅自與某善意的成年人王某簽訂合同轉(zhuǎn)讓了自己上學用的電動自行車，則下列關(guān)于此合同的表述中正確的是（CDE ） 。A.此合同屬于有效合同B.此合同屬于無效合同C.此合同屬于效力待定合同 D.王某可催告張某父母確認E.合同被追認前王某可撤銷18.下列關(guān)于合同生效的要件中，正確的是（ABDE） 。A.當事人的主體資格要合格B.當事人的意思表示要真實C.合同不違反法律、行政法規(guī)D.合同不損害社會公共利益E.具備法律要求的合同形式20.招標投標法規(guī)定，招標投標活動應當遵循（ABCD）原則。A.公開 B.公平C.公正D.誠實信用E.等價有償21.招標投標法規(guī)定，強制招標投標的項目范圍包括（ABCDE） 。A.大型基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目B.全部使用國有資金投資或者國家融資的項目C.使用國際組織貸款、援助資金的項目D.使用外國政府貸款、援助資金的項目E.部分用國有資金投資或者國家融資的項目22.法律責任的構(gòu)成要件有（ABCD） 。A.有損害事實 B.存在違法行為C.損害事實與違法行為之間具有因果關(guān)系 D.有過錯E.有過失23.侵權(quán)責任法中規(guī)定的規(guī)則原則有（ABCE ） 。A.過錯原則 B.過錯推定原則C.無過錯原則D.平等原則E.公平原則24.發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件有（ABCDE） 。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的B.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的C.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復的D.非法轉(zhuǎn)包E.違法分包25.合同法 規(guī)定的法定賠償范圍包括（ACE ） 。A.實際損失 B.預算C.預期利益D.預計損失E.防止損失擴大而支出的合理費用26.發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件有（ ABCDE） 。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的B.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的C.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復的D.非法轉(zhuǎn)包E.違法分包27.合同法 規(guī)定的法定賠償范圍包括（ACE ） 。A.實際損失 B.預算C.預期利益D.預計損失E.防止損失擴大而支出的合理費用28.訴訟時效期限為一年的情形有（ABCD ） 。A.身體受到傷害要求賠償?shù)腂.延付或拒付租金的C.出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的D.寄存財物被丟失或損毀的E.涉外合同29.承包人因以下（ABDE ）事由，請求發(fā)包人支付工程價款的，不受訴訟時效的限制。A.承包人未就工程價款與發(fā)包人進行結(jié)算的B.工程價款數(shù)額尚未確定的C.發(fā)包人未收到竣工結(jié)算文件的D.發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算文件后，不及時審核或者答復的E.承包人有證據(jù)證實發(fā)包人故意拖延進行結(jié)算的30.“逾期不結(jié)算視為認可結(jié)算”的適用條件為（ABC ） 。A.約定結(jié)算答復期限B.約定“逾期不答復視為認可結(jié)算”C.發(fā)包人在“結(jié)算答復期間”沒有答復D.法律規(guī)定“逾期不答復視為認可結(jié)算”E.承包人確定工程款數(shù)額31.發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程（BE ） ，也可以申請人民法院將該工程（ ） ，就所得價款優(yōu)先受償A.變賣 B.折價C.抵消D.提存E.拍賣32.除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人要求承包人提供履約擔保的，發(fā)包人應當向承包人提供支付擔保。有關(guān)支付擔保說法正確的是（ ABCD） 。A.支付擔保可以采用銀行保函的形式B.支付擔保可以采用擔保公司擔保的形式C.支付擔保具體的形式由合同當事人在專用合同條款中約定D.合同可以不約定支付擔保。E.采用 2013 版施工合同示范文本簽訂合同必須約定支付擔保33.除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人要求承包人提供履約擔保的，發(fā)包人應當向承包人提供支付擔保。有關(guān)支付擔保說法正確的是（ ABCD） 。A.支付擔保可以采用銀行保函的形式B.支付擔保可以采用擔保公司擔保的形式C.支付擔保具體的形式由合同當事人在專用合同條款中約定D.合同可以不約定支付擔保。E.采用 2013 版施工合同示范文本簽訂合同必須約定支付擔保34.應依照法律規(guī)定參加工傷保險的單位有（ABCDE ） 。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.發(fā)包人為履行合同聘請的第三方D.承包人E.分包人35.某施工企業(yè)中標省人民醫(yī)院門診樓工程項目，工程完成后審計機關(guān)對其進行審計，作了審計結(jié)論。對此過程中產(chǎn)生的法律關(guān)系，下列說法中正確的是（ABDE） 。A.該施工企業(yè)與醫(yī)院之間是民事法律關(guān)系B.該施工企業(yè)與醫(yī)院之間法律地位平等C.審計機關(guān)與該醫(yī)院之間是民事法律關(guān)系D.審計機關(guān)與該施工企業(yè)之間是行政法律關(guān)系E.審計機關(guān)與該施工企業(yè)之間法律地位不平等36.與工程建設(shè)相關(guān)的法規(guī)的表現(xiàn)形式多種多樣，以下屬 于與工程建設(shè)相關(guān)法規(guī)的形式的有（ABC ） 。A.某省人大常委會通過的建筑市場管理條例 B.建設(shè)部發(fā)布的注冊建造師管理辦法 C.某省人民政府制定的招標投標管理辦法D.某市人民政府辦公室下發(fā)的關(guān)于外來工暫住規(guī)定的通知E.某省建設(shè)行政主管部門下發(fā)的加強安全管理的通知工程監(jiān)理法律法規(guī)（判斷題）1、合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務關(guān)系的協(xié)議。A.正確2、合同是一種民事法律行為。A.正確3、并非任何建設(shè)工程合同都是合同法中規(guī)定的有名合同。B.不正確4、婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。A.正確5、從法律效力上講，行政法規(guī)的效力僅次于憲法而高于法律、地方性法規(guī)。B.不正確6、國際條約屬于國際法而不屬于國內(nèi)法的范疇，但是經(jīng)過法定程序批準生效的國際條例具有同國內(nèi)法同等的約束力，從這個意義上來說國際條約也屬于國內(nèi)法的范疇，是我國法律的重要淵源。A.正確7、憲法具有最高的效力等級，是其他法律的立法依據(jù)和基礎(chǔ)，其他法律不能違背它的規(guī)定或者精神，否則無效。A.正確8、我國的法，從憲法到普通法，從行政法規(guī)到地方性法規(guī)，都是分別由各級人民代表大會及其常設(shè)機構(gòu)、國家行政機關(guān)制定和通過的，表達了人民的共同意愿。A.正確9、我國的法，從憲法到普通法，從行政法規(guī)到地方性法規(guī)，都是分別由各級人民代表大會及其常設(shè)機構(gòu)、國家行政機關(guān)制定和通過的，表達了人民的共同意愿。A.正確10、建設(shè)法律關(guān)系消滅的原因包括自然消滅、協(xié)議消滅和違約消滅。A.正確11、民事法律行為本質(zhì)上是合法的法律行為。A.正確12、法律事實包括事件和行為兩種類型。A.正確13、建設(shè)工程法律關(guān)系由主體、客體、內(nèi)容三個要素構(gòu)成，但并不是任何建設(shè)工程法律關(guān)系都必須具備該三要素。B.不正確14、法人是具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權(quán)利和承擔民事義務的組織。A.正確15、法定代表人是法人的最高領(lǐng)導人。B.不正確16、表見代理是指無權(quán)代理人以被代理人的名義與第三人實施民事法律行為，第三人有理由相信代理人有代理權(quán)，因而法律后果直接由被代理人承擔的代理方式。A.正確17、法定代表人的變更即法人的變更。B.不正確18、建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。AA.正確19.建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，不支付工程款 B.不正確20.承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第 134 條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。A.正確21.具有勞務作業(yè)法定資質(zhì)的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務分包合同，當事人以轉(zhuǎn)包建設(shè)工程違反法律規(guī)定為由請求確認無效的，應予支持。B.不正確22.承諾延誤 是指承諾人發(fā)出承諾后，被外界原因而延誤到達。 “受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常情形能夠及時到達要約人，但因其他原因承諾到達要約人時超過承諾期限的，除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。A.正確23.撤回承諾的通知應當在承諾通知到達要約人之前或者與承諾通知同時到達要約人。A.正確24.承諾既可以撤回也可以撤銷。B.不正確25.寄送價目表、拍賣公告、招標公告、招股說明書以及商業(yè)廣告屬于要約邀請。B.不正確26.代位權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務人負擔。A.正確27.執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，在合同約定的交付期限內(nèi)政府價格調(diào)整時，按照交付時的價格計價。A.正確28.合同生效后，當事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補充。不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習慣確定。A. 正確29.合同履行需遵循全面履行原則。A.正確30.一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷。A.正確31.因故意或者重大過失造成對方財產(chǎn)損失的，免責條款無效。A. 正確32.重大誤解，是指當事人一方因自己的過失導致對合同的內(nèi)容等發(fā)生重大誤解而訂立的合同的行為。A.正確33.無權(quán)代理合同屬于效力待定合同。A.正確34.涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進行招標的項目，按照國家有關(guān)規(guī)定可以不進行招標。A.正確35.評標委員會推薦的中標候選人應當限定在一至三人，并標明排列順序。A.正確36.招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起 15 內(nèi)，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。B.不正確37.投標人少于三個或者所有投標被否決的，招標人應當依法重新招標。A.正確38.因建設(shè)工程或工程設(shè)施倒塌致人損害的侵權(quán)訴訟，由施工單位與建設(shè)單位就其他責任人的原因致害承擔舉證責任。A. 正確39.從建筑物中拋擲物品或從建筑物上墜落的物品造成他人損害，難以確定具體侵權(quán)人的，除能夠證明自己不是侵權(quán)人的以外，由可能加害的建筑物使用人給予補償。A.正確40.因堆放物倒塌致害的侵權(quán)訴訟，由堆放人就自己沒有過錯承擔舉證責任。A.正確41.因挖掘地面、修繕安裝地下設(shè)施致害的侵權(quán)訴訟，由施工人就自己設(shè)置了明顯標志和采取了安全措施的事實承擔舉證責任。A.正確42.當事人一方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的，對方可以單方解除合同。A.正確43.當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，需在催告后的合理期限內(nèi)仍未履行的，才可解除合同。B.不正確44.當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時，解除權(quán)人可以解除合同。A.正確45.建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應當按照約定支付相應的工程價款。A.正確46.當事人一方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的，對方可以單方解除合同。A.正確47.當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，需在催告后的合理期限內(nèi)仍未履行的，才可解除合同。B.不正確48.當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時，解除權(quán)人可以解除合同。A.正確49.建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應當按照約定支付相應的工程價款。A.正確50.在任何訴訟程序中均可提出訴訟時效的抗辯。B.不正確51.訴訟時效期限為兩年。B.不正確52.訴訟時效期間經(jīng)過，權(quán)利人的實體權(quán)利并不因此而消滅。A.正確53.訴訟時效期間經(jīng)過，權(quán)利人的勝訴權(quán)必要消滅。B.不正確54.當事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復，視為認可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，應予支持。A. 正確55.“逾期不結(jié)算視為認可”可以不約定于合同中，而直接適用法律規(guī)定。B.不正確56.建筑工程價款包括承包人為建設(shè)工程應當支付的工作人員報酬、材料款等實際支出的費用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。A.正確57.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人就該商品房享有的工程價款優(yōu)先受償權(quán)不得對抗買受人。A. 正確58.99 版施工合同示范文本的修訂原則之一是注重保護發(fā)包人權(quán)利的原則。B.不正確59.99 版施工合同示范文本的修訂原則之一是與我國項目管理造價改革相協(xié)調(diào)的原則。A.正確60.2013 版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的違約雙倍賠償制度指建設(shè)單位拖欠工程款超過一定時間須向施工單位支付兩倍的拖欠工程款。B.不正確61.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應當順延工期，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔。A.正確62.部門規(guī)章之間不一致的，適用新規(guī)定；同時頒布的，由雙方協(xié)商。B.不正確63.同一機關(guān)制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由制定機關(guān)裁決。A.正確64.部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由全國人大法工委裁決。B.不正確65.地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，由國務院裁決。B.不正確概論 工程監(jiān)理實務 (單項選擇題)1.下列關(guān)于監(jiān)理的工作內(nèi)容，表述完整準確的是（ D） 。A.四控制，兩管理，一協(xié)調(diào)B.三控制，三管理，一協(xié)調(diào)C.三控制，兩管理，一協(xié)調(diào)，并履行安全管理工作D.三控制，兩管理，一協(xié)調(diào)，履行安全生產(chǎn)管理的法定職責2.工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合（ B） 。A.合同約定B.工程建設(shè)強制性標準C.設(shè)計要求D.工程建設(shè)推薦性標準3.總監(jiān)理工程師不得將下列工作委托給總監(jiān)理工程師代表，其中不正確的是（ D） 。A.組織編制監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實施細則B.根據(jù)工程進展及監(jiān)理工作情況調(diào)配監(jiān)理人員C.組織審查施工組織設(shè)計、(專項)施工方案D.進行隱蔽工程驗收4.施工組織設(shè)計審查應包括下列基本內(nèi)容，其中不正確的是（D） 。A.編審程序應符合相關(guān)規(guī)定B.施工進度、施工方案及工程質(zhì)量保證措施應符合施工合同要求C.安全技術(shù)措施應符合工程建設(shè)強制性標準D.施工圖紙符合工程建設(shè)強制性標準5.建筑工程安全生產(chǎn)管理條例規(guī)定，對達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負責人、( B) 簽字后實施。A.專業(yè)監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師C.總監(jiān)代表D.建設(shè)單位負責人6.建筑工程安全生產(chǎn)管理條例規(guī)定，對達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負責人、( B) 簽字后實施。A.專業(yè)監(jiān)理工程師 B.總監(jiān)理工程師C.總監(jiān)代表D.建設(shè)單位負責人7.工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合（B） 。A.合同約定B.工程建設(shè)強制性標準C.設(shè)計要求D.工程建設(shè)推薦性標準8.超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案應當由（ ）組織召開專家論證會。 （A） 。A.施工單位 B.建設(shè)單位 C.監(jiān)理單位 D.安全監(jiān)督部門9.工程監(jiān)理單位未對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案進行審查的，責令限期改正；逾期未改正的，責令停業(yè)整頓，并處（A）的罰款；情節(jié)嚴重的，降低資質(zhì)等級，直至吊銷資質(zhì)證書。A.10 萬元以上 30 萬元以下B.20 萬元以上 50 萬元以下C.100 萬元以上 300 萬元以下D.1 萬元以上 5 萬元以下10.2013 版施工合同示范文本通用條款規(guī)定：承包人應在知道或應當知道索賠事件發(fā)生后（B）天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；承包人未在前述時間內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求追加付款和（或）延長工期的權(quán)利。A.14.0 B.28.0 C.56.0 D.60.011.下列不屬于 2013 版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的是：(C)。A.承包人按第 14.2 款(竣工結(jié)算審核)約定接收竣工付款證書后，應被視為已無權(quán)再提出在工程接收證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠。B.承包人按第 14.4 款( 最終結(jié)清) 提交的最終結(jié)清申請單中，只限于提出工程接收證書頒發(fā)后發(fā)生的索賠。提出索賠的期限自接受最終結(jié)清證書時終止。C.承包人應在發(fā)出索賠意向通知書后 14 天內(nèi)，向監(jiān)理人正式遞交索賠報告；索賠報告應詳細說明索賠理由以及要求追加的付款金額和（或）延長的工期，并附必要的記錄和證明材料；D.索賠事件具有持續(xù)影響的，承包人應按合理時間間隔繼續(xù)遞交延續(xù)索賠通知，說明持續(xù)影響的實際情況和記錄，列出累計的追加付款金額和（或）工期延長天數(shù)；12.下列不符合 2013 版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的是（ D） 。A.施工單位應及時辦理簽證、索賠，否則在新文本下極容易被判 “索賠權(quán)利過期作廢” 。 B.對施工單位來說，費用索賠比工期索賠更加重要。C.建設(shè)單位及時審理索賠；及時提交反索賠的意向通知與反索賠報告。D.專業(yè)隊伍辦理簽證、索賠；實現(xiàn)資料（證據(jù)）專人管理；13.根據(jù) 2013 版施工合同示范文本，下列說法不正確的是（C） 。A.“索賠過期作廢制度”要求施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及時高效的處理索賠；實現(xiàn)項目管理的過程控制，動態(tài)管理B.承包人應在知道或應當知道索賠事件發(fā)生后 28 天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；C.承包人應在索賠事件發(fā)生后 28 天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；D.發(fā)包人應在監(jiān)理人收到索賠報告或有關(guān)索賠的進一步證明材料后的 28 天內(nèi)，由監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認的索賠處理結(jié)果。發(fā)包人逾期答復的，則視為認可承包人的索賠要求；14.根據(jù) 2013 版施工合同示范文本，下列說法不正確的是（ C） 。A.因發(fā)包人原因造成工程不合格的，由此增加的費用和（或）延誤的工期由發(fā)包人承擔，并支付承包人合理的利潤。B.因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。C.因發(fā)包人違反合同約定造成暫停施工的，發(fā)包人應承擔因其違約給承包人增加的費用和（或）延誤的工期，無須支付承包人合理的利潤。D.2013 版示范文本約定了需要支付承包人合理利潤的情形多達 13 種。15.以下不屬于施工機械臺班單價組成費用的是（A） 。A.防暑費：B.大修理費，經(jīng)常修理費：C.安拆費及場外運費 D.機上人工費16.機械因窩工而閑置時，機械設(shè)備臺班費可按（C ）計算。A.臺班費或折舊費B.臺班費和折舊費C.租賃費或折舊費D.租賃費和折舊費17.根據(jù) 2013 版施工合同示范文本，下列說法正確的是（ B） 。A.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，不能順延工期，由此導致承包人停工的費用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔；B.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應當順延工期，由此導致承包人停工的費用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔；C.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應當順延工期，由此導致承包人停工的費用損失由發(fā)包人負擔，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔；D.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應當順延工期，由此導致承包人停工的費用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔，停工期間必須支付的工人工資由承包人承擔；18.( A)是工程索賠計算時最常用的一種方法。這種方法的計算原則是，以承包商為某項索賠工作所支付的實際開支為根據(jù)，向業(yè)主要求費用補償。A.實際費用法B.總費用法C.直接費用法D.估算費用法19.直接費是指直接用于工程的人工費、材料設(shè)備費和(B )。A.臨時設(shè)施工程費B.施工機械使用費C.現(xiàn)場管理費D.業(yè)務費20.當施工現(xiàn)場出現(xiàn)氣候異常時，承包商一般可以向業(yè)主提出(B )。A.延長工期B.工期延長的費用賠償C.既延長工期，又索賠費用D.不能向業(yè)主提出索賠21.合同規(guī)定的索賠是指承包商所提出的索賠要求，在該工程項目的合同文件中有文字依據(jù)，承包商可以據(jù)此提出索賠要求，并取得經(jīng)濟補償。這些在合同文件中有文字規(guī)定的合同條款，被稱為（A） 。A.明示條款 B.默示條款 C.直接條款 D.間接條款22.下列表述正確的是(C)。A.工期順延又稱順延工期，是指由于承包人的原因造成的工期延誤。B.工期順延又稱順延工期，是指由于發(fā)包人的原因或監(jiān)理人的原因造成的工期延誤。C.工期順延又稱順延工期，是指由于發(fā)包人的原因或其他非承包人的原因造成的工期延誤。D.工期順延又稱順延工期，是指由于不可抗力原因造成的工期延誤。23.下列表述正確的是(A )。A.只有關(guān)鍵工作延誤才必然導致工期延誤； 非關(guān)鍵工作延誤不一定導致工期延誤。B.只有關(guān)鍵工作延誤才必然導致工期延誤； 非關(guān)鍵工作延誤一定不導致工期延誤。C.只有非關(guān)鍵工作延誤才必然導致工期延誤；關(guān)鍵工作延誤不一定導致工期延誤。D.只有非關(guān)鍵工作延誤才必然導致工期延誤； 關(guān)鍵工作延誤一定不導致工期延誤。24.某項工作出現(xiàn)進度偏差，此偏差不大于該工作的自由時差，則 BA.影響后續(xù)工作B.不影響后續(xù)工作C.影響總工期D.可能影響總工期25.某項工作出現(xiàn)進度偏差，此偏差大于該工作的自由時差但不大于該工作的總時差，則(D).A.不影響后續(xù)工作B.可能影響后續(xù)工作C.影響總工期D.不影響總工期26.根據(jù) 招標投標法 ，投標人補充，修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人的時間期限應在（C ） 。A.評標截至時間前B.評標開始前C.提交投標文件的截止時間前D.投標有效期內(nèi)27.根據(jù) 招標投標實施條例 ，非國有資金占控股或主導地位的依法必須進行招標的項目，關(guān)于確定中標人的說法，正確的是（C ） 。A.評標委員會應當確定投標價格最低的投標人為中標人B.評標委員會應當以最接近標底價格的投標人確定為中標人C.招標人應該確定排名第一的中標候選人為中標人D.招標人可以從評標委員會推薦的前三名中標候選人確定為中標人28.關(guān)于投標聯(lián)合體資格條件的說法，正確的是（C） 。A.聯(lián)合體牽頭單位具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可B.聯(lián)合體一方具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可C.聯(lián)合體各方均當具備招標文件規(guī)定的相應資格條件D.由不同專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級，較低的單位確定其資質(zhì)等級29.A、B 、C 三家施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，A 和 C 組成了聯(lián)合體，并在招標文件要求的截止日期之前提交了投標文件。下列行為不符合法律規(guī)定的有（C） 。A.A 和 C 將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標人B.B 加入由 A 和 C 組成的聯(lián)合體并在截止日期之前征得了招標人的同意C.C 又按照單獨承包的報價提交了一份投標文件 D.A 和 C 商定由 A 為牽頭人并以其名義提交了投標保證金30.A、B 、C 三家施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，A 和 C 組成了聯(lián)合體，并在招標文件要求的截止日期之前提交了投標文件。下列行為不符合法律規(guī)定的有（C） 。A.A 和 C 將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標人B.B 加入由 A 和 C 組成的聯(lián)合體并在截止日期之前征得了招標人的同意C.C 又按照單獨承包的報價提交了一份投標文件 D.A 和 C 商定由 A 為牽頭人并以其名義提交了投標保證金31.關(guān)于聯(lián)合體投標，下列表述中正確的是（ C） 。A.聯(lián)合體中應當至少有一方具備承擔招標項目的相應能力B.聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體應當指定一方與招標人簽訂合同C.聯(lián)合體是一個臨時性的組織，不具備法人資格D.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較高的單位確定資質(zhì)等級32.下列（ C ）不屬于投標人之間串通投標。A.不同投標人的投標文件相互混裝B.投標人之間協(xié)商投標報價等投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容C.招標人明示或者暗示投標人壓低價格D.不同投標人委托同一單位辦理投標事宜33.使用國有資金投資的項目范圍，不包括下列（D） 。A.使用各級財政預算資金的項目B.使用納入財政管理的各種政府性專項建設(shè)基金的項目C.使用國有企業(yè)事業(yè)單位自由資金并且國有資產(chǎn)投資者實際擁有控制權(quán)的項目D.使用國家政策性貸款的項目工程監(jiān)理實務( 多項選擇題)1.相關(guān)服務是指工程監(jiān)理單位受建設(shè)單位委托，按照建設(shè)工程監(jiān)理合同約定，在建設(shè)工程（ABD）等階段提供的服務活動。A.勘察B.設(shè)計C.施工D.保修E.使用2.項目監(jiān)理機構(gòu)批準施工單位費用索賠應同時滿足下列條件（ABC ） 。A.施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出費用索賠B.索賠事件是因非施工單位原因造成，且符合施工合同約定C.索賠事件造成施工單位經(jīng)濟損失D.索賠費用有施工單位注冊造價師簽章E.索賠事項屬于合同的承包范圍3.以下屬于專家論證項目的有(ABC )。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.室內(nèi)抹灰E.砌磚工程4.工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應當按照（ABCE）實施監(jiān)理。A.法律B.法規(guī)C.工程建設(shè)強制性標準D.工程建設(shè)推薦性標準E.工程合同5.2013 版監(jiān)理規(guī)范規(guī)定，項目監(jiān)理機構(gòu)批準施工單位費用索賠應同時滿足下列條件：（ABE） 。A.施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出費用索賠。B.索賠事件是因非施工單位原因造成，且符合施工合同約定。 C.索賠事件是客觀原因造成，且符合施工合同約定。D.索賠事件是施工單位原因造成，且符合施工合同約定。E.索賠事件造成施工單位直接經(jīng)濟損失。6.2013 版監(jiān)理規(guī)范