2025二級建造師建筑實務考點知識：施工合同的簽訂與執行施工合同合同編號：簽訂地點：本合同由以下雙方于年月日簽訂：發包人（以下簡稱甲方）：地址：法定代表人：聯絡方式：承包人（以下簡稱乙方）：地址：法定代表人：聯絡方式：鑒于甲方需要進行工程的建設，乙方具備相應的資質和能力，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，就本工程的施工承包事宜協商一致，訂立本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：工程1.2工程地點：1.3工程內容：（詳細描述工程內容）1.4工程規模：1.5承包范圍：1.6質量標準：符合國家、地方及行業相關規范和標準，達到標準。1.7安全要求：嚴格執行國家和地方安全生產法律法規，確保施工過程安全無事故。第二條合同期限2.1開工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3總工期：天2.4工期順延情況：因不可抗力、設計變更、材料供應delay、甲方原因或其他非乙方原因導致的工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延。第三條合同價款與支付3.1合同總價：人民幣元（大寫：）3.2付款方式：預付款：合同簽訂后日內，甲方支付合同總價的%作為預付款。進度款：工程按進度完成%時，乙方提交相關驗收文件，經甲方審核后支付相應款項。結算款：工程竣工驗收合格后，雙方進行結算，甲方支付剩余款項。3.3逾期付款：甲方若逾期支付合同款項，乙方有權要求甲方支付逾期利息，利率按%計算。第四條雙方權利與義務甲方權利與義務：4.1負責提供施工場地、施工用水、用電等必要條件。4.2負責審核乙方提交的施工組織設計、施工方案、進度計劃等文件。4.3負責組織工程的竣工驗收，并及時支付合同款項。4.4有權監督乙方的施工過程，提出修改意見，并要求乙方限期整改。乙方權利與義務：4.5負責編制施工組織設計、施工方案和進度計劃，并提交甲方審核。4.6負責按照合同約定的工期、質量標準完成工程施工。4.7負責施工現場的安全管理，確保施工過程中的安全無事故。4.8有權要求甲方按照合同約定支付合同款項。第五條工程質量與驗收5.1工程質量標準：乙方必須嚴格按照設計圖紙和相關施工規范進行施工，確保工程質量符合合同約定的標準。5.2質量檢查：甲方有權對施工過程進行檢查，乙方應予配合。5.3竣工驗收：工程竣工后，乙方應提交完整的竣工資料，甲方應在日內組織驗收。若驗收不合格，乙方應限期整改，直至驗收合格。第六條質量保修6.1質量保修范圍：乙方在合同約定的保修期內對工程承擔質量責任。6.2保修期限：自工程竣工驗收合格之日起，保修期為年。6.3保修內容：乙方負責對工程因施工質量導致的缺陷進行修復，費用由乙方承擔。第七條違約責任7.1甲方違約責任：甲方若未按合同約定支付合同款項，導致乙方無法正常施工，乙方有權停工，并要求甲方承擔相應的損失。7.2乙方違約責任：乙方若未能按合同約定的工期完成工程，每逾期一日，乙方應向甲方支付違約金，金額為合同總價的%。7.3質量責任：若因乙方施工質量原因導致工程不合格或出現質量問題，乙方應承擔修復費用，并賠償甲方造成的損失。第八條爭議解決8.1本合同履行過程中若發生爭議，雙方應協商解決。協商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。第九條合同的生效與終止9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本合同在工程竣工驗收合格、結算完成且質量保修期滿后終止。第十條其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：年月日乙方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：