2025律師見證的加工承攬合同范本合同編號：簽訂地點：簽訂日期：律師見證編號：加工承攬合同甲方（定作人）：法定代表人/負責人：地址：聯系方式：電子郵箱：乙方（承攬人）：法定代表人/負責人：地址：聯系方式：電子郵箱：根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，就乙方為甲方加工承攬（以下稱“標的物”）事宜達成如下協議，并共同遵守。第一條加工承攬概況1.1加工承攬內容本合同約定的加工承攬內容為：。具體要求為：。1.2加工承攬數量本合同約定的標的物數量為：（以最終實際加工數量為準，具體以雙方確認的訂單或書面文件為準）。1.3加工承攬期限乙方應當在年月日前完成全部標的物的加工工作，并通知甲方進行驗收。特殊情況延長工期的，雙方應當另行書面確認。1.4加工承攬地點本合同項下加工承攬的地點為：（乙方工廠/甲方指定地點）。1.5其他約定事項雙方同意以下事項：。第二條定作標準及要求2.1質量標準標的物的質量應當符合以下標準：。如甲方對質量有特殊要求的，應當在本合同簽訂前以書面形式告知乙方，并作為本合同的附件。2.2技術要求標的物的技術要求為：。如甲方提出技術變更的，應當以書面形式通知乙方，雙方另行協商并簽署補充協議。2.3設計圖紙及技術資料甲方應當在本合同簽訂后個工作日內向乙方提供設計圖紙、技術資料以及其他必要的文件。乙方應當對甲方提供的設計圖紙和技術資料進行審查，并在收到后個工作日內書面確認是否符合要求。如發現不符合的，應當及時通知甲方。2.4檢驗標準標的物的檢驗標準為：。檢驗方法為：。第三條原材料的提供3.1原材料的提供方本合同項下原材料的提供方為：。3.2原材料的質量要求原材料的質量應當符合以下標準：。3.3原材料的交付原材料的交付時間和地點為：。交付時，雙方應當簽署《原材料交接單》，確認原材料的數量、質量等事項。3.4原材料的驗收乙方應當對甲方提供的原材料進行驗收，并在收到后個工作日內書面通知甲方是否符合質量要求。如不符合的，應當提出書面異議，并要求更換或補充。3.5原材料的保管及風險承擔原材料在交付乙方后，其保管責任由乙方承擔，直至標的物交付甲方為止。如因乙方保管不善導致原材料毀損、滅失的，乙方應當承擔相應的責任。第四條加工承攬的期限與地點4.1加工期限乙方應當按照本合同約定的期限完成標的物的加工工作。如因甲方原因導致工期延誤的，乙方有權要求順延工期；如因乙方原因導致工期延誤的，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。4.2加工地點標的物的加工地點為：。如需變更加工地點的，應當經雙方書面同意。第五條標的物的驗收5.1驗收時間及地點標的物的驗收時間為：。驗收地點為：。5.2驗收標準驗收標準為：。5.3驗收方式驗收方式為：。5.4驗收結果的確認雙方應當在驗收后簽署《驗收結果確認書》。如驗收不合格的，甲方有權要求乙方在個工作日內進行返工或更換。5.5驗收異議的提出甲方應當在驗收后個工作日內向乙方提出書面異議。如未在規定時間內提出異議的，視為標的物符合驗收標準。第六條加工承攬的價款及支付方式6.1加工承攬價款本合同項下的加工承攬總金額為：人民幣元（大寫：）。6.2價款支付方式雙方同意以下支付方式：（1）預付款：甲方在本合同簽訂后個工作日內支付乙方預付款人民幣元（大寫：）。（2）進度款：根據加工進度，甲方在時支付進度款人民幣元（大寫：）。（3）尾款：標的物驗收合格后，甲方在個工作日內支付尾款人民幣元（大寫：）。6.3價款支付的其他約定雙方同意以下事項：。6.4發票的開具乙方應當在收到甲方支付的款項后個工作日內向甲方開具符合國家法律法規要求的增值稅專用發票或其他有效憑證。第七條知識產權及相關權利7.1知識產權的歸屬本合同項下標的物的知識產權歸屬：。7.2知識產權的使用在本合同履行期間及終止后，未經一方書面同意，另一方不得使用、許可他人使用或向第三方披露與標的物相關的知識產權。7.3技術保密雙方對在本合同履行過程中獲悉的對方的技術秘密和其他商業秘密負有保密義務，未經對方書面同意，不得向第三方披露。第八條保險8.1標的物的保險雙方同意以下保險事項：。8.2保險費用的承擔保險費用由承擔。第九條不可抗力9.1不可抗力的定義本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、戰爭、政府行為、法律法規變化等。9.2不可抗力的通知任何一方因不可抗力不能履行本合同的，應當在不可抗力事件發生后小時內書面通知對方，并提供相關證明。9.3不可抗力的后果因不可抗力導致合同無法履行的，雙方協商解除合同；部分無法履行的，雙方協商變更合同。任何一方因不可抗力導致的損失，由各自承擔。第十條違約責任10.1甲方違約責任如甲方逾期支付價款的，每逾期一日，應當向乙方支付逾期金額的%作為違約金。如因甲方原因導致合同無法履行的，甲方應當賠償乙方遭受的損失。10.2乙方違約責任如乙方未能按期完成標的物的加工工作，每逾期一日，應當向甲方支付合同總金額的%作為違約金。如因乙方原因導致標的物質量不符合要求的，乙方應當返工或更換，由此產生的費用由乙方承擔。10.3其他違約情形雙方同意以下違約情形的處理：。第十一條爭議解決11.1協商解決因本合同引起的任何爭議，雙方應當通過友好協商解決。11.2訴訟解決如協商不成的，任何一方可向人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1合同的變更與補充任何對本合同的變更與補充，應當經雙方協商一致，并以書面形式簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.2合同的生效本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.3合同的份數本合同一式份，甲乙雙方各持份，具有同等法律效力。12.4雙方聲明雙方確認已仔細閱讀并充分理解本合同的各項條款，并自愿簽署本合同。甲方（蓋章）：法定代表人/授