運輸承攬合同集錦（精選11篇）運輸承攬合同集錦篇1定作人：_________________簽訂地點：______________承攬人：_________________簽訂時間：______________第一條承攬項目_______第二條技術標準、質量要求：________________________第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：_____________第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：____________________第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：___________________第七條定作人協(xié)助承攬人的.事項與要求：_______________________第八條工作成果交付的期限、方式及地點：_________________________第九條工作成果驗收標準、方法和期限：___________________________第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：___________________第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。第十二條結算方式及期限：____________________第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十四條本合同解除的條件：___（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。（二）_________________________________________第十五條定作人違約責任：__________________________承攬人違約責任：____________________________________第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：___（只能選擇一種）（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；（二）依法向_____________________人民法院起訴。第十七條其他約定事項：______________________定作人簽名：___承攬人簽名：________年______月______日運輸承攬合同集錦篇2訂立合同雙方：(簡稱甲方)委托交通廳海運局(簡稱乙方)計劃外托運(貨物)，乙方同意承運。根據《經濟合同法》和海上運輸管理規(guī)定的要求，經雙方協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。第一條運輸方法乙方調派噸位船舶一艘(船舶吊貨設備)，應甲方要求由港運至港，按現(xiàn)行包船運輸規(guī)定辦理。第二條貨物集中甲方應按乙方指定時間，將貨物于天內集中于港，貨物集齊后，乙方應在5天內派船裝運。第三條裝船時間甲方聯(lián)系到達港同意安排卸貨后，經乙方落實并準備接收集貨(開集日期由乙方指定)。裝船作業(yè)時間，自船舶抵港已靠好碼頭時起小時內裝完貨物。第四條運到期限船舶自裝貨完畢辦好手續(xù)時起于小時內將貨物運到目的港。否則按貨規(guī)第3條規(guī)定承擔滯延費用。第五條啟航聯(lián)系乙方在船舶裝貨完畢啟航后，即發(fā)報通知甲方做好卸貨準備，如需領航時亦通知甲方按時派引航員領航，費用由方負擔。第五條卸船時間甲方保證乙方船舶抵達港錨地，自下錨時起于小時內將貨卸完。否則甲方按超過時間向乙方交付滯延金每噸時0.075元，在裝卸貨過程中，因天氣影響裝卸作業(yè)的時間，經甲方與乙方船舶簽證，可按實際影響時間扣除。第七條運輸質量乙方裝船時，甲方應派員監(jiān)裝，指導工人按章操作，裝完船封好艙，甲方可派押運員(免費一人)隨船押運。乙方保證原裝原運，除因船舶安全條件所發(fā)生的損失外，對于運送貨物的數量和質量均由甲方自行負責。第八條運輸費用按水運貨物一級運價率以船舶載重噸位計貨物運費元，空駛費按運費的`50%計，全船運費為元，一次計收。港口裝船費用，按港口收費規(guī)則有關費率計收。卸船等費用，由甲方直接與到達港辦理。第九條費用結算本合同經雙方簽章后，甲方應先付給乙方預付運輸費用元。乙方在船舶卸完后，以運輸費用憑據與甲方一次結算，多退少補。第十條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，副本一式份，交等部門各存一份備案。本合同如有未盡事宜，由雙方按照交通廳海上運輸管理的有關規(guī)定充分協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同提交公證處公證(或工商行政管理機關鑒證)。甲方：(簽章)_________________________乙方：(簽章)_________________________法定代表人或委托代理人(簽字)：____________________年__________月__________日運輸承攬合同集錦篇3委托方：(以下簡稱甲方)____________承運方：____________運輸_____：(以下簡稱乙方)甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔責任。第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。第六條：乙方的運費：原木運輸按元m3公里，枝椏材元/噸公里，其中個體民營_____運輸單價中含管理費(養(yǎng)路費、運輸管理費)元/m3，枝椏材元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。第八條：乙方在運輸的過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。甲方簽字(蓋章)：____________乙方簽字(蓋章)：____________時間：____________時間：____________運輸承攬合同集錦篇4甲方：___乙方：___鑒于甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務事宜，經充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。第一條服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況____第二條給付服務費的金額、時間及辦法1、甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表)，該服務費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。2、甲方根據乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。第三條甲方的權利義務1.甲方應按時給付乙方服務費。2.甲方有權督促乙方履行合同規(guī)定的義務。第四條乙方的權利義務1.乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉。2.乙方根據甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。3.乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經甲方核實后，甲方有權處以每次200元的罰款。4.除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內任何人員收取任何費用，否則經甲方核實后，甲方有權處以每次1000元的罰款。5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關法律法規(guī)，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的'他人生命和財產損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數額的違約金。6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關處罰。第五條爭議解決雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。第六條其它本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。甲方(章)：___乙方：___住所：___住所：___居民身份證號碼：___委托代理人：___委托代理人：___電話：___電話：___簽約時間：___年月日簽約時間：___年月日運輸承攬合同集錦篇5甲方：__________________乙方：__________________日期：__________________日期：__________________甲、乙雙方經過協(xié)商，根據合同法有關規(guī)定，訂立貨物運輸合同，條款如下：一、合同期為一年，從_____年_____月_____日起到_____年_____月_____日為止。二、上述合同期內，甲方委托乙方運輸貨物，運輸方式為汽車公路運輸，具體貨物的名稱、規(guī)格、型號、數量、價值、運費、到貨地點、收貨人、運輸期限等事項，由甲、乙雙方另簽運單確定，所簽運單作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力。三、甲方的義務：1.按照國家規(guī)定的標準對貨物進行包裝，沒有統(tǒng)一規(guī)定包裝標準的，應根據保證貨物運輸的原則進行包裝，甲方貨物包裝不符合上述要求，乙方應向甲方提出，甲方不予更正的，乙方可拒絕起運。2.按照雙方約定的標準和時間向乙方支付運費。四、乙方的'義務：1.按照運單的要求，在規(guī)定的期限內，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。2.承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞，如出現(xiàn)此類問題，應承擔賠償義務。五.運輸費用及結算方式：1.運費按乙方實際承運貨物的里程及重量計算，具體標準按照運單約定執(zhí)行。2.乙方在將貨物交給收貨人時，應向其索要收貨憑證，作為完成運輸義務的證明，持收貨憑證與甲方結算。3.甲方對乙方所提交的收貨憑證進行審核，在確認該憑證真實有效且貨物按期運達無缺失損壞問題后10日內付清當次運費。六、甲方交付乙方承運的貨物均系供應客戶的重大生產資料，乙方對此應予以高度重視，確保貨物按期運達。非因自然災害等不可抗力造成貨物逾期運達的，如客戶追究甲方責任，乙方應全額賠償甲方的經濟損失。因發(fā)生自然災害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應將情況及時通知甲方并取得相關證明，以便甲方與客戶協(xié)調。七、運輸過程中如發(fā)生貨物滅失、短少、損壞、變質、污染等問題，乙方應按照以下標準賠償甲方的經濟損失。1.貨物滅失或無法正常使用的，按運單記載貨物價格全額賠償，如運單未記載價格的，按甲方同類產品出廠價格賠償。2.貨物修理后可以正常使用且客戶無異議的，賠償修理費(包括換件費用、人工費及修理人員的往返差旅費等)。八、出現(xiàn)合同第七條情況導致貨物逾期運達的，乙方除按該條規(guī)定承擔責任外，還應當同時執(zhí)行本合同第六條的規(guī)定。九、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照合同法規(guī)定辦理，發(fā)生爭議提交北京仲裁委員會按其仲裁規(guī)則進行仲裁。十、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。甲方：__________________乙方：__________________日期：__________________日期：__________________運輸承攬合同集錦篇6發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)承包方：___________________________(以下簡稱乙方)根據甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：一、工程名稱：_____________________________________二、工程地點：_____________________________________三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價____元四、工程承包方式及范圍：1、承包方式：包工不包料2、承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的`工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。五、驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。六、工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年____月____日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。八、甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失九、安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負責人，乙方指派____________為現(xiàn)場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。甲方(公章)：________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日運輸承攬合同集錦篇7委托方：_________（以下簡稱甲方）承攬方：_________（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》第十五章關于承攬合同的規(guī)定，經過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。一、承攬項目：具體內容和要求：二、數量（設計數量）：三、質量標準：四、價款1、合同價款說明：生產成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行（一）輔助工資：按直接生產工人工資總額提取。（二）附加費：（費率20%）內容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。6、不可遇見費及其他費。五、承攬作業(yè)地點：六、乙方承攬工作期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。七、驗收：1、乙方應在甲方規(guī)定的時間內完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。2、甲方應按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續(xù)。八、結算1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結算。2、結算的價款應以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據。九、雙方的權利和義務1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。2、甲方有權根據本行業(yè)驗收規(guī)范、質量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關規(guī)定的有權取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責任。3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規(guī)定的時間及時進行驗收和結算。4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產，自籌生產所需資金，自行招募、組織、管理人員；自帶生產工具、設備或畜力完成承攬勞務作業(yè)；自主決定其內部勞動組織、分配形式；自負盈虧，獨立承擔民事責任。5、乙方應遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規(guī)等規(guī)范性文件導致甲方受到有關行政管理部門經濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產損失應及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。十、違約責任1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。3、乙方勞務成果不合格的，應無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經濟損失。5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的'，甲方不予支付已經完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。十一、合同解除的條件1、雙方協(xié)商一致。2、發(fā)生不可抗力導致合同無法履行的。3、合同履行期限未滿，但根據乙方的現(xiàn)有工作進度和生產能力不可能在規(guī)定的期限內完成承攬任務，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經完成工作量的60%。十二、其他約定事項：十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。十四、本合同經雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。甲方簽字（蓋章）：_________乙方簽字（蓋章）：_________時間：__________________運輸承攬合同集錦篇8委托方：_________（以下簡稱甲方）承運方：_________（以下簡稱乙方）運輸車輛：_________甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔責任。第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。第六條：乙方的運費：原木運輸按_________元m3公里，枝椏材_________元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費（養(yǎng)路費、運輸管理費）_________元/m，枝椏材_________元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。第八條：乙方在運輸的`過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。甲方簽字（蓋章）：_________時間：___________________________乙方簽字（蓋章）：_________時間：___________________________運輸承攬合同集錦篇9甲方：乙方：甲乙雙方經過友好協(xié)商，就乙方代理甲方辦理國際貨物運輸的有關事宜達成以下合同：1、甲方委托乙方代為辦理訂艙、報關、報檢、裝箱、轉運、快遞、代墊代付運費等相關運輸事宜。2、甲方委托乙方辦理國際貨物運輸事宜，甲方應及時送交給乙方正確、齊備的托運單據。托運單應明確標明甲方訂艙單位名稱、電話、傳真及聯(lián)系人并加蓋公章。托運單內容應注明貨物的件數、重量、體積、目的港、裝船日期、貨物品名、運費條款及特別要求。3、甲方委托乙方代理報關、報檢時，應提供合法、合格、正確、齊全的報關報驗單證。依貿易性質不同可包括：合同、發(fā)票、商檢證書、許可證、核銷文件、報關單、手冊、裝箱單及有關批文等。4、甲方委托乙方代為辦理貨物的裝箱、中轉運輸時，應在托運單或者相關函電中予以明示。包括代為聯(lián)系倉儲、裝卸、轉運、短駁、裝拆箱等事宜。5、為了維護甲方利益，乙方可以為甲方代墊代付海運運費、港口費用及其他代理代辦費用。上述款項及運輸代理費可采用包干費或者本合同規(guī)定的其他方式由甲方支付給乙方，如遇有關費率調整，可相應調整包干費。6、甲方在其委托乙方辦理的進出口代運貨物中，不得夾帶易燃、易爆物品及國家規(guī)定的禁止出口的物品。7、乙方在接到甲方的訂艙單后，應立即前往船公司辦理配載等手續(xù)。除甲方能證明乙方在配載上有過錯外，乙方不承擔任何責任。如果貨物未能如期配載，乙方應及時將有關情況通知甲方。8、乙方接到甲方的訂艙單后，甲方要求變更訂艙單所列事項的，應在貨物裝船前乙方規(guī)定的時間內，向乙方出具書面更改單，注明日期并加蓋甲方印章。因變更訂艙事項所引起的各項費用及責任，由甲方全部承擔。9、除甲方能證明由于乙方的原因造成退稅單、核銷單等單據不能按期退交外，乙方不承擔任何責任，但乙方應及時以口頭或者書面形式告知甲方，并協(xié)助甲方盡快收回。10、甲方要求貨物緊急出運時，應事先在托運單“特別要求聲明”中注明或者以其他書面形式通知乙方，并由乙方最后確認航期，否則乙方不承擔延誤運輸責任。11、甲方同意貨物出運或進口到廠后，以一票一結的方式將乙方代墊代付的'(每車皮21200)由淄博火車站至綏芬河(DAPGRODEKOVO)的海運運費、港口費用、其他代理代辦費用及運輸代理費以支票或電匯的方式付給乙方。12、在甲方未按照合同約定支付乙方費用時，乙方有權滯留相應的運輸單據，由此產生的所有損失和責任由甲方承擔13、甲方未及時付費造成承運人依法留臵貨物的，由甲方自行承擔責任。14、如貨物的滅失或損壞是由于我國《海商法》第五十一條所列明的原因造成的，乙方不承擔任何責任。15、乙方接受甲方委托后要迅速辦理各項委托事宜，在代理貨物運輸的過程中應盡心盡責，對于因乙方的過失而導致甲方遭受的直接損失和額外發(fā)生的費用按相關法律規(guī)定承擔責任，以上損失不包括貨物因延遲等原因造成的經濟損失。16、本合同項下發(fā)生的任何糾紛或者爭議，應通過協(xié)商解決，協(xié)商不成應提交青島海事法院審理。本合同的訂立、效力、解釋、履行、爭議的解決均適用中華人民共和國法律。17、本合同經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，合同長年有效。任何一方均可提前30日提出終止合同，但應以書面方式通知另一方。18、經甲乙雙方協(xié)商一致，可對本合同進行修改和補充，修改及補充的內容經雙方簽字蓋章后作為本合同的組成部分。本合同一式兩份。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：日期：運輸承攬合同集錦篇10甲方(以下簡稱甲方)：_________身份證：___________________________乙方(車隊以下簡稱乙方)：_________身份證：___________________________經甲乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通，土方運輸合同。乙方負責運輸：運輸地：要求乙方車輛：部(解放、東風王平頭、斯太爾);車箱長5.3米、車箱寬2.3米、車箱高1.4米運距：公里運費：結算方式：按車次結算，24小時結算一次(以現(xiàn)金方式結算)此協(xié)議雙方認同，在約定時間內于_______年___月___日乙方將施工車輛安排到現(xiàn)暢甲方負責聯(lián)系住宿地方，乙方車隊自己交房租。甲方安排乙方工程項目收取合理的`管理費：工程總費用的__%違約罰金：乙方車隊按約定到達后甲方如無工程安排，違約方應付給乙方違約金每車500元/天。乙方車隊沒按約定到達工地并施工，違約方應付給甲方違約金500元/天。此協(xié)議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。甲方：__________________________乙方：__________________________日期：運輸承攬合同集錦篇11訂立合同雙方：承攬方：____，以下簡稱甲方;定作方：____，以下簡稱乙方。甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費等。第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當