2025建筑工程的施工合同范本正文本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于年月日在中華人民共和國（省/市）（縣/區）簽訂：甲方（發包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：鑒于甲方擬將工程（以下簡稱“本工程”）發包給乙方進行施工，乙方具備相應的資質和能力，雙方經友好協商，達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：1.4承包范圍：1.5工程規模：1.6工程質量要求：第二條施工工期2.1開工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3總工期：天2.4工期順延情況：（1）因不可抗力導致的停工；（2）因甲方原因導致的停工；（3）因政府政策或其他第三方原因導致的停工。2.5乙方應按照合同約定的工期完成施工，不得無故拖延。若乙方未能按期完成，甲方有權要求乙方承擔違約責任。第三條工程質量3.1工程質量標準：按照現行的國家及地方建筑規范、標準執行，達到級質量要求。3.2材料及設備要求：（1）乙方使用的材料、設備應符合合同約定的質量標準，并提供相關質量證明文件；（2）甲方有權對乙方使用的材料、設備進行檢驗，若發現不符合要求，甲方有權要求乙方更換或退場。3.3質量驗收：（1）乙方應在每個施工階段完成自檢，并向甲方提交自檢報告；（2）甲方將組織相關單位進行階段性驗收，乙方應積極配合。3.4質量保修：（1）乙方承諾在工程竣工后提供年的質量保修服務；（2）保修范圍包括本工程的施工內容，因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應無條件修復。第四條合合同價款及支付方式4.1合同總金額：人民幣元（大寫：）。4.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預付款，計人民幣元；（2）工程進度款支付：按月支付已完成工程量的%，計人民幣元；（3）工程竣工驗收合格后，支付合同總價的%，計人民幣元；（4）質保金：合同總價的%作為質保金，計人民幣元，質保期滿后無質量問題一次性支付。4.3乙方應按甲方要求提供相應的發票，甲方應在收到發票后日內完成付款。第五條雙方權利與義務甲方的權利與義務：5.1提供施工場地及相關資料，確保乙方能夠順利進場施工；5.2審核乙方提交的施工方案、進度計劃及質量報告；5.3按合同約定支付工程款；5.4負責協調周邊關系，確保施工順利進行。乙方的權利與義務：5.5按照合同約定的工期、質量完成施工任務；5.6負責施工場地的管理和維護，確保施工安全；5.7配合甲方進行階段性驗收和竣工驗收；5.8乙方有權要求甲方按合同約定支付工程款，若甲方未按時支付，乙方有權暫停施工。第六條安全施工6.1乙方應嚴格遵守安全管理規定，采取有效措施確保施工安全；6.2施工期間發生的安全事故，由乙方承擔全部責任；6.3乙方應為施工人員購買意外傷害保險，并承擔相關費用；6.4甲方有權對乙方的施工安全進行檢查，若發現安全隱患，有權要求乙方立即整改。第七條違約責任7.1甲方違約責任：（1）未按合同約定支付工程款，每逾期一日，按逾期金額的%支付違約金；（2）未按合同約定提供施工場地或資料，導致施工延誤，工期相應順延。7.2乙方違約責任：（1）未按合同約定工期完成施工，每逾期一日，按合同總價的%支付違約金；（2）施工質量未達到約定標準，甲方有權要求乙方返工，返工費用由乙方承擔；（3）因乙方原因導致的安全事故，乙方應承擔全部責任并賠償由此造成的損失。第八條爭議解決8.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決；8.2協商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力；9.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；9.3本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力；9.4本合同附件包括：，作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽