外墻真石漆承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方擬對[具體項目名稱]的外墻進行真石漆施工，乙方具備相關施工資質及能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬外墻真石漆工程事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.工程名稱：[具體項目名稱]外墻真石漆工程2.工程地點：[詳細地址]3.工程內容：乙方負責對甲方指定的建筑物外墻進行真石漆施工，具體包括但不限于基層處理、底漆施工、真石漆噴涂、罩面漆施工等全部施工工序，確保外墻真石漆工程達到國家相關質量標準及甲方要求的效果。4.真石漆品牌及規格：采用[品牌名稱]真石漆，規格為[具體規格型號]，顏色為[明確顏色要求]。真石漆的質量應符合國家現行標準及行業規范，具備良好的耐候性、耐水性、耐沾污性等性能指標。5.施工面積：外墻真石漆施工總面積約為[x]平方米，最終以實際施工面積為準。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照本合同約定的質量標準、工期要求等完成工程施工。在乙方施工過程中，如發現乙方存在違約行為或施工質量問題，有權要求乙方限期整改或采取補救措施，如乙方未按要求整改，甲方有權解除本合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。2.義務向乙方提供施工所需的相關資料，包括但不限于建筑物設計圖紙、施工現場場地條件等，確保乙方能夠準確了解施工要求和現場情況。協助乙方辦理施工過程中所需的相關手續，如施工許可證等（如有需要），提供必要的施工便利條件，協調乙方與其他施工單位或相關部門之間的關系。按照本合同約定的付款方式和時間向乙方支付工程款。負責對乙方完成的工程進行驗收，如工程質量符合本合同約定及相關標準，應及時簽署驗收合格文件。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本合同約定支付工程款。在施工過程中，如因甲方提供的資料不準確、施工條件發生重大變化或其他非乙方原因導致乙方無法正常施工，有權要求甲方給予合理的工期順延及相應的費用補償。在甲方未按照本合同約定履行義務時，有權要求甲方履行義務或采取補救措施，如甲方仍未履行，乙方有權暫停施工，并要求甲方承擔相應的違約責任。2.義務具備從事外墻真石漆施工的相關資質證書，并向甲方提供資質證明文件復印件。按照本合同約定的質量標準、施工工藝、工期要求等組織施工，確保工程質量達到國家相關標準及甲方要求的效果。施工過程中應嚴格遵守國家有關安全生產、環境保護等法律法規的規定，采取必要的安全防護措施，確保施工安全，如因乙方原因導致發生安全事故或環境污染事件，由乙方承擔全部責任。自行組織施工所需的人員、設備、材料等，確保施工順利進行。施工人員應具備相應的技能和經驗，乙方應負責對施工人員進行安全教育和培訓，確保施工人員遵守施工現場的各項規章制度。負責施工過程中的材料采購和質量控制，所采購的真石漆及其他相關材料應符合本合同約定的品牌、規格、質量標準等要求，并向甲方提供材料的質量證明文件。在施工前，應將材料樣品提交甲方確認，經甲方同意后方可使用。定期向甲方匯報工程進度情況，在工程竣工前[x]天，向甲方提交工程竣工報告，并通知甲方進行驗收。在工程竣工驗收合格后，按照國家有關規定及甲方要求提供工程質量保修服務，保修期限為自工程竣工驗收合格之日起[x]年。在保修期限內，如因乙方施工質量問題導致工程出現質量缺陷或損壞，乙方應無償負責修復或更換；如因甲方使用不當或不可抗力等原因導致的質量問題，乙方應負責維修，但可收取相應的成本費用。三、工期要求1.開工日期：本工程預計于[預計開工日期]開工，具體開工時間以甲方書面通知為準。2.竣工日期：本工程應于開工之日起[x]天內竣工，如遇不可抗力或甲方原因導致工期延誤的除外。3.工期順延：如因以下原因導致工期延誤，乙方應在延誤情況發生后[x]天內書面通知甲方，經甲方確認后，工期相應順延：甲方未能按照本合同約定提供施工所需的資料、條件或支付工程款。設計變更或工程量增加。不可抗力因素，如自然災害、政府行為等。其他非乙方原因導致的工期延誤。四、質量標準及驗收1.質量標準：本工程的質量標準應符合國家現行的《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》及相關行業規范的要求，同時滿足本合同約定的真石漆品牌、規格、顏色等要求。外墻真石漆應表面平整、色澤一致、無裂縫、起皮、透底等缺陷，質感均勻，符合美觀要求。2.驗收程序：乙方在完成每一道施工工序后，應提前通知甲方進行中間驗收。甲方應在接到通知后[x]天內組織相關人員進行驗收，如驗收合格，雙方應簽署中間驗收文件；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格為止。工程竣工后，乙方應向甲方提交工程竣工報告，并通知甲方進行竣工驗收。甲方應在接到乙方通知后[x]天內組織相關人員進行竣工驗收。驗收時，乙方應提供工程施工過程中的各項質量檢驗報告、材料質量證明文件等資料。如工程竣工驗收合格，雙方應簽署工程竣工驗收報告，確認工程質量符合本合同約定及相關標準；如工程竣工驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格為止，由此產生的費用由乙方承擔，且工期不順延。五、付款方式1.預付款：合同簽訂后[x]天內，甲方向乙方支付工程款的[x]%作為預付款，即人民幣[x]元。2.進度款：乙方完成底漆施工并經甲方驗收合格后[x]天內，甲方向乙方支付工程款的[x]%，即人民幣[x]元；乙方完成真石漆噴涂施工并經甲方驗收合格后[x]天內，甲方向乙方支付工程款的[x]%，即人民幣[x]元。3.竣工款：工程竣工驗收合格后[x]天內，甲方向乙方支付工程款的[x]%，即人民幣[x]元。4.質保金：工程款的[x]%作為質保金，即人民幣[x]元。質保期滿且無質量問題，甲方在質保期滿后[x]天內一次性無息支付給乙方。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。六、違約責任1.甲方違約責任如甲方未按照本合同約定的時間和金額支付工程款，每逾期一天，應按照應付未付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完工程的工程款及相應的違約金。如因甲方原因導致乙方無法正常施工或工期延誤，甲方應承擔相應的損失賠償責任，并按照合同約定給予乙方工期順延。如甲方未按照本合同約定組織工程驗收或無故拖延驗收時間，應承擔乙方因此產生的合理費用，并視為工程已竣工驗收合格，按照本合同約定支付工程款。2.乙方違約責任如乙方未按照本合同約定的質量標準、施工工藝、工期要求等完成工程施工，應負責無償整改或返工，直至達到合同要求為止。如因乙方原因導致工程逾期竣工，每逾期一天，應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。如乙方所采購的材料不符合本合同約定的品牌、規格、質量標準等要求，應負責無償更換，并承擔因此給甲方造成的損失。如乙方在施工過程中違反國家有關安全生產、環境保護等法律法規的規定，導致發生安全事故或環境污染事件，應承擔全部法律責任及經濟賠償責任，如給甲方造成損失的，乙方應負責賠償甲方的全部損失。如乙方擅自將本合同項下的工程轉包或分包給第三方，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。七、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各