2025建筑施工合同范本參考合同編號：簽訂地點：本合同由以下雙方于年月日在簽訂：甲方（發包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：傳真：郵編：乙方（承包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：傳真：郵編：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就以下建筑施工項目達成一致，并簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：（詳細描述工程項目，包括但不限于建筑、安裝、裝修、拆除等）1.4承包方式：（可選：包工包料、包工不包料、部分承包等）1.5工程范圍：（詳細描述具體施工范圍，如土地紅線范圍、施工圖所涵蓋的區域等）第二條雙方職責2.1甲方的職責2.1.1負責辦理本工程相關的批準、許可及備案手續，并提供施工場地及必要條件。2.1.2按時支付工程款，不得無故拖延或拒付。2.1.3負責協調施工現場的周邊關系，確保乙方施工順利進行。2.1.4按合同約定提供施工所需的材料、設備或技術資料，并確保其真實、準確、完整。2.2乙方的職責2.2.1嚴格遵守國家、地方及行業的建筑施工規范、標準和安全操作規程，確保施工質量。2.2.2按合同約定的工期、質量要求完成施工任務，并提供完整的施工記錄和竣工資料。2.2.3負責施工現場的安全管理，采取有效措施防止安全事故的發生。2.2.4未經甲方書面同意，不得將本工程轉包或分包給第三方。第三條工期3.1開工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3總工期：天，具體以開工通知為準。3.4工期延誤3.4.1因甲方原因導致的停工，工期相應順延。3.4.2因乙方原因導致的停工，乙方應承擔相應違約責任。3.4.3遇不可抗力事件，雙方協商調整工期，并簽訂補充協議。第四條質量標準4.1工程質量要求：（如需達到某個質量評定標準，如優良、合格等）4.2執行標準：（如需參照國家、地方或行業標準，如《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204）4.3質量驗收：憑施工圖、設計文件及驗收規范進行驗收，確保資料齊全、簽證完整。第五條價款與支付5.1合同總價款：人民幣元，大寫：。（含稅或不含稅）5.2付款方式：（如銀行轉賬、支票等），付款時間：。5.3工程變更價款調整：依據簽證或變更通知書，雙方協商確定增減部分的價款。第六條安全施工6.1乙方需制定安全施工方案，并配備專職安全員，確保施工安全。6.2如發生安全事故，乙方應承擔相應責任，并賠償造成的損失。6.3甲方有權對乙方的施工安全進行監督，乙方應配合并及時整改。第七條竣工驗收7.1驗收標準：依據合同約定、施工圖紙、設計文件及國家驗收規范。7.2驗收程序：乙方提交竣工報告后，甲乙雙方共同組織驗收，簽署驗收意見。7.3驗收通過后，雙方簽署《工程竣工驗收證書》。第八條保修8.1保修范圍：本工程的全部施工內容，具體范圍見附件。8.2保修期限：自工程竣工驗收合格之日起，年。8.3在保修期內，如發現質量問題，乙方應在接到通知后小時內到場維修。第九條違約責任9.1若乙方未能按期竣工，每延誤一日，乙方需支付違約金人民幣元。9.2若工程質量問題導致返工，乙方承擔返工費用，并賠償甲方損失。9.3若甲方未能按時支付工程款，每逾期一日，需按同期銀行貸款利率支付利息。第十條爭議解決10.1因本合同發生的爭議，雙方應友好協商解決。10.2協商不成時，任何一方可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1不可抗力：因戰爭、動亂、自然災害等不可抗力導致的停工，雙方協商決定工期順延或解除合同。11.2合同補充：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。11.3通知方式：任何一方發給另一方的通知，需以書面形式送達對方地址，并以簽收回執為準。第十二條合同生效12.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：