2025混凝土單項工程承包施工合同范本合同編號：簽訂地點：簽訂日期：發包方（以下簡稱甲方）：地址：聯系方式：法定代表人：資質等級：承包方（以下簡稱乙方）：地址：聯系方式：法定代表人：資質等級：根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方委托乙方承包工程中的混凝土單項工程事宜達成如下協議：第一條項目概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規模：1.4工程結構類型：1.5工程質量要求：（符合國家及地方相關標準）第二條合同當事人2.1甲方：，負責提供施工場地、施工圖紙及相關技術資料，并按照合同約定支付工程款。2.2乙方：，負責按照合同約定完成混凝土單項工程的施工任務，確保工程質量、安全、工期及文明施工要求。第三條工程內容和范圍3.1工程內容：（包括但不限于商品混凝土供應、現場混凝土施工、混凝土養護等）。3.2工程范圍：（具體以施工圖紙和工程量清單為準）。3.3混凝土種類及強度等級：（如C25、C30等）。3.4乙方負責提供混凝土施工所需的材料、設備及技術，確保施工質量符合設計要求。第四條工程造價4.1工程采用（固定單價/暫定總價）方式進行計價。4.2固定單價：元/m3（含材料費、人工費、機械費、運輸費及其他相關費用）。4.3暫定總價：元（根據工程量清單計算得出）。4.4工程量簽證：施工過程中，若因設計變更或甲方要求增減工程量，雙方應簽署工程量簽證單，作為結算依據。4.5結算方式：（銀行轉賬/支票等），甲方應在工程驗收合格后日內支付工程款。第五條工期要求5.1總工期：天，自年月日起至年月日止。5.2節點工期：（具體以甲方要求為準）。5.3工期延誤：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金元。第六條質量和技術要求6.1工程質量要求：符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》（GB50204）等相關規范要求。6.2材料要求：乙方提供的混凝土原材料必須符合設計要求及國家相關標準，并提供相關質量證明文件。6.3施工要求：乙方應嚴格按照施工圖紙、技術交底及施工規范進行施工，確保施工工藝符合要求。6.4質量檢查：乙方應配合甲方及監理單位進行質量檢查，發現問題及時整改。第七條雙方權利和義務甲方的權利和義務：7.1負責提供施工場地、施工圖紙及相關技術資料，并協調乙方與其他施工單位的關系。7.2有權對乙方的施工質量、進度、安全進行監督，并提出整改要求。7.3按合同約定支付工程款。乙方的權利和義務：7.4負責按照合同約定完成施工任務，確保工程質量、安全、工期及文明施工要求。7.5有權要求甲方提供必要的施工條件，并在施工過程中嚴格遵守甲方的現場管理規定。7.6負責施工期間的安全管理，采取有效措施防止安全事故的發生，并承擔由此產生的責任。第八條工程驗收與結算8.1工程驗收：8.1.1檢驗批驗收：乙方應在每一批混凝土施工完成后，及時通知甲方及監理單位進行檢驗批驗收。8.1.2分部工程驗收：乙方應在完成混凝土分部工程后，及時通知甲方及監理單位進行分部工程驗收。8.1.3驗收標準：以國家及地方相關規范要求為準。8.2工程結算：8.2.1結算資料：乙方應向甲方提供完整的結算資料，包括施工記錄、材料清單、驗收報告等。8.2.2結算時間：工程驗收合格后日內完成結算。8.2.3結算方式：銀行轉賬或支票支付。第九條違約責任9.1甲方違約責任：9.1.1未能按合同約定支付工程款，每延遲一日，甲方應向乙方支付違約金元。9.1.2因甲方原因導致工程停工或窩工，甲方應承擔由此產生的損失，并支付乙方相應費用。9.2乙方違約責任：9.2.1未能按合同約定工期完成施工任務，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金元。9.2.2因乙方施工質量問題導致工程返工或修復，乙方應承擔由此產生的費用，并賠償甲方遭受的損失。9.2.3乙方違反安全施工規定，導致安全事故發生的，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方遭受的損失。第十條爭議解決10.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。11.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.3未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：