修繕危房工程合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方危房修繕工程事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________危房修繕工程

1.2工程地點：__________

1.3工程內容：__________

1.4工程規模：__________

1.5工程預算：__________

二、工程承包方式

2.1乙方同意按照甲方要求，對上述危房進行修繕，并承擔相應的責任。

2.2乙方承諾按照國家相關法律法規、行業標準及甲方要求，確保工程質量和安全。

三、工程工期

3.1工程開工日期：__________

3.2工程竣工日期：__________

3.3工期延誤責任：因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

四、工程款項

4.1工程款項支付方式：__________

4.2工程款項支付進度：__________

4.3甲方在工程驗收合格后，按照約定的支付進度支付工程款項。

五、工程驗收

5.1工程驗收標準：按照國家相關法律法規、行業標準及甲方要求進行驗收。

5.2工程驗收程序：__________

5.3工程驗收不合格，乙方應承擔返工、補修等責任。

六、違約責任

6.1甲方違約責任：因甲方原因導致工程延誤、停工等，甲方應承擔相應的違約責任。

6.2乙方違約責任：因乙方原因導致工程延誤、停工等，乙方應承擔相應的違約責任。

六、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程圖紙及設計文件

2.工程預算書

3.工程施工組織設計

4.工程質量驗收標準

5.工程安全生產管理制度

6.工程施工許可證

7.工程相關法律法規及政策文件

8.雙方協商的其他文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障自身合法權益，確保危房修繕工程的質量、安全及進度，特邀請第三方（以下簡稱“第三方”）參與本工程項目的監督與管理。甲方與乙方（以下簡稱“乙方”）及第三方就危房修繕工程事宜，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________危房修繕工程

1.2工程地點：__________

1.3工程內容：__________

1.4工程規模：__________

1.5工程預算：__________

二、第三方責任與權利

2.1第三方負責對乙方施工過程中的質量、安全、進度進行全程監督，確保工程符合國家相關法律法規、行業標準及甲方要求。

2.2第三方有權對乙方施工過程中出現的問題提出整改意見，乙方應予以配合。

2.3第三方有權要求乙方提供相關工程資料，乙方應積極配合。

2.4第三方在履行職責過程中，應維護甲方的合法權益，不得泄露甲方商業秘密。

三、乙方責任與權利

3.1乙方負責危房修繕工程的施工，確保工程質量和安全。

3.2乙方應按照甲方要求，按時完成工程進度。

3.3乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項。

四、甲方責任與權利

4.1甲方負責提供工程所需材料、設備等，確保乙方施工順利進行。

4.2甲方有權要求乙方按照合同約定進行施工，并對乙方施工過程中的問題進行監督。

4.3甲方有權對乙方施工過程中出現的問題提出整改意見，乙方應予以配合。

4.4甲方有權要求乙方提供相關工程資料，乙方應積極配合。

4.5甲方有權要求第三方對乙方施工進行監督，第三方應予以配合。

五、工程款項

5.1工程款項支付方式：__________

5.2工程款項支付進度：__________

5.3甲方在工程驗收合格后，按照約定的支付進度支付工程款項。

六、工程驗收

6.1工程驗收標準：按照國家相關法律法規、行業標準及甲方要求進行驗收。

6.2工程驗收程序：__________

6.3工程驗收不合格，乙方應承擔返工、補修等責任。

七、違約責任

7.1乙方違約責任：

7.1.1因乙方原因導致工程延誤、停工等，乙方應承擔相應的違約責任。

7.1.2乙方施工過程中出現質量問題，乙方應承擔相應的賠償責任。

7.1.3乙方違反合同約定，泄露甲方商業秘密，乙方應承擔相應的法律責任。

7.2第三方違約責任：

7.2.1第三方在履行職責過程中，未能履行監督職責，導致工程出現嚴重質量問題，第三方應承擔相應的違約責任。

7.2.2第三方泄露甲方商業秘密，第三方應承擔相應的法律責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程圖紙及設計文件

2.工程預算書

3.工程施工組織設計

4.工程質量驗收標準

5.工程安全生產管理制度

6.工程施工許可證

7.工程相關法律法規及政策文件

8.雙方協商的其他文件

第三方介入的意義和目的：

第三方作為獨立的監督主體，可以確保工程質量和安全，維護甲方的合法權益，提高工程項目的整體效益。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為工程項目的主體，通過引入第三方，加強對工程項目的監督和管理，確保工程質量和進度，降低風險，實現自身利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為保障自身合法權益，確保工程項目的順利進行，特邀請第三方（以下簡稱“第三方”）參與本工程項目的協調與監督。甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方及第三方就工程項目事宜，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________工程項目

1.2工程地點：__________

1.3工程內容：__________

1.4工程規模：__________

1.5工程預算：__________

二、第三方責任與權利

2.1第三方負責對工程項目進行全程協調與監督，確保工程符合國家相關法律法規、行業標準及乙方要求。

2.2第三方有權要求甲方和乙方提供相關工程資料，甲方和乙方應積極配合。

2.3第三方有權對甲方和乙方的工程行為提出整改意見，甲方和乙方應予以配合。

2.4第三方在履行職責過程中，應維護乙方的合法權益，不得泄露乙方商業秘密。

三、甲方責任與權利

3.1甲方負責提供工程所需材料、設備等，確保乙方施工順利進行。

3.2甲方有權要求乙方按照合同約定進行施工，并對乙方施工過程中的問題進行監督。

3.3甲方有權要求乙方提供相關工程資料，乙方應積極配合。

四、乙方責任與權利

4.1乙方負責工程項目的施工，確保工程質量和安全。

4.2乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項。

4.3乙方有權要求第三方對工程項目的協調與監督進行評估，第三方應予以配合。

4.4乙方在履行合同過程中，如遇到特殊情況導致工程進度延誤，乙方有權要求甲方延長工期或調整工程款項支付進度。

五、工程款項

5.1工程款項支付方式：__________

5.2工程款項支付進度：__________

5.3甲方在工程驗收合格后，按照約定的支付進度支付工程款項。

六、工程驗收

6.1工程驗收標準：按照國家相關法律法規、行業標準及乙方要求進行驗收。

6.2工程驗收程序：__________

6.3工程驗收不合格，乙方應承擔返工、補修等責任。

七、違約責任

7.1甲方違約責任：

7.1.1因甲方原因導致工程延誤、停工等，甲方應承擔相應的違約責任。

7.1.2甲方未按照合同約定支付工程款項，甲方應承擔相應的違約責任。

7.2乙方違約責任：

7.2.1因乙方原因導致工程延誤、停工等，乙方應承擔相應的違約責任。

7.2.2乙方施工過程中出現質量問題，乙方應承擔相應的賠償責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程圖紙及設計文件

2.工程預算書

3.工程施工組織設計

4.工程質量驗收標準

5.工程安全生產管理制度

6.工程施工許可證

7.工程相關法律法規及政策文件

8.雙方協商的其他文件

乙方為主導的目的