2025辦公室裝修施工合同合同編號：簽訂地點：簽訂日期：發包方（甲方）：地址：法定代表人：聯系方式：承包方（乙方）：地址：法定代表人：聯系方式：根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自愿、公平的原則，就甲方委托乙方進行辦公室裝修施工事宜達成如下協議，特訂立本合同。第一條工程概況工程名稱：工程地點：工程內容及范圍：本工程包括但不限于以下內容：（1）；（2）；（3）；（4）。工程面積：平方米工程預算總價：人民幣元（大寫：元整）。工程工期：自年月日起至年月日止，共計天。第二條施工圖紙及預算圖紙提供（1）甲方應于本合同簽訂后日內向乙方提供完整的設計圖紙及技術要求。（2）乙方在收到圖紙后，應認真核對圖紙并提出意見。如發現問題，應及時通知甲方，由甲方負責修改并重新確認。預算調整（1）合同簽訂后，如甲方要求增加或減少工程項目，雙方應簽訂補充協議，調整預算總價及相應工期。（2）因甲方提供的圖紙或技術要求不準確導致乙方增加工作量的，乙方有權要求甲方補償或順延工期。第三條雙方的責任與義務甲方責任與義務按時支付工程款，并提供必要的施工條件，如水、電、施工場地等。指派專人作為甲方代表，負責監督施工質量及協調相關事宜。及時審閱乙方提供的工程進度、隱蔽工程驗收等資料，并簽署意見。若因甲方原因導致工程停工、延誤的，甲方應承擔相應責任并賠償乙方損失。乙方責任與義務嚴格按照圖紙和相關技術規范進行施工，確保工程質量符合國家標準及合同要求。指派項目經理，負責施工現場管理及與甲方溝通協調。負責施工期間的安全管理，確保施工人員及第三人的人身、財產安全。按時向甲方提交工程進度報告、隱蔽工程驗收申請及相關資料。嚴格遵守施工規定，不得擅自修改設計圖紙或使用不符合要求的材料。第四條工期及進度工期順延有下列情況之一的，工期相應順延：（1）因甲方原因導致的停工；（2）不可抗力事件（如地震、臺風、洪水等）；（3）甲方未按期支付工程款；（4）設計變更或增加工程量；（5）其他非乙方原因導致的延誤。進度管理乙方應按以下時間節點完成工程階段性任務：（1）：；（2）：；（3）：。工期延誤的違約責任若乙方無正當理由延誤工期，每延誤一日，按工程總價的‰向甲方支付違約金；累計延誤超過日的，甲方有權解除合同并追究乙方責任。第五條質量要求及驗收材料要求（1）乙方使用的材料應符合國家相關標準及合同要求，提供產品合格證及檢驗報告。（2）甲方對材料有特殊要求的，需提前書面通知乙方。施工質量（1）工程完工后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告及竣工圖。（2）甲方應在收到報告后日內組織驗收，驗收不合格的，乙方需在日內整改完成。隱蔽工程驗收（1）隱蔽工程驗收由甲乙雙方共同進行，驗收合格后雙方簽字確認。（2）未經驗收或驗收不合格的，乙方不得進行下一工序施工。質量保修（1）本工程保修期為年，自竣工驗收合格之日起計算。（2）保修期內，因乙方施工或材料原因導致的質量問題，乙方應免費維修。第六條設計變更及簽證設計變更（1）因甲方原因需變更設計的，雙方應簽訂補充協議，調整工程預算及工期。（2）乙方提出的合理化建議經甲方同意后實施，由此產生的費用由雙方協商解決。簽證管理（1）施工過程中發生的簽證事項需經甲乙雙方簽字確認，作為結算依據。（2）乙方應在簽證事項發生后日內提交簽證申請，逾期視為放棄。第七條工程費用及支付方式工程費用本工程總價為人民幣元（大寫：元整），包括但不限于材料費、人工費、管理費及稅金等。支付方式（1）首期款：合同簽訂后日內，甲方支付工程總價的%，即元。（2）進度款：工程完成%后，甲方支付工程總價的%，即元。（3）尾款：工程竣工驗收合格后日內，甲方支付剩余工程款元。費用調整因設計變更或增加工程量導致費用增加的，雙方應在簽證后日內簽訂補充協議。逾期付款的違約責任甲方未按約定支付工程款的，每逾期一日，按應付金額的‰向乙方支付違約金。第八條違約責任任何一方因自身原因違約的，應賠償守約方遭受的全部損失。乙方提供的材料或施工質量不符合要求的，甲方有權要求乙方返工或更換材料，并承擔相應費用。甲方未按約定期限驗收或故意拖延驗收的，工期相應順延。第九條合同的變更與解除合同履行過程中，經雙方協商一致可簽訂補充協議變更合同內容。發生下列情形之一的，合同解除：（1）甲乙雙方協商一致；（2）因不可抗力導致合同無法履行；（3）一方違約致使合同目的無法實現。第十條爭議解決因本合同引起的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方可向人民法院提起訴訟。第十一條其他事項本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表