汽車制造工程施工合同_第1頁
汽車制造工程施工合同_第2頁
汽車制造工程施工合同_第3頁
汽車制造工程施工合同_第4頁
汽車制造工程施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第第頁合同編號:________汽車制造工程施工合同甲方:__________乙方:__________簽訂時間:__________簽訂地點:__________溫馨提示:本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考,當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整,切勿套用,訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業人士,感謝您的閱讀下載!PAGE頁碼9/NUMPAGES總頁數9一、主體與目的本合同主體為甲方(以下簡稱“甲方”)與乙方(以下簡稱“乙方”)。甲方為汽車制造工程施工項目業主,乙方為承擔該工程施工的單位。本合同旨在明確甲乙雙方在汽車制造工程施工過程中的權利、義務和責任,確保工程按期、按質、按預算完成。合同目的包括但不限于:1.甲方委托乙方完成汽車制造工程施工項目,包括但不限于土建、安裝、裝飾等工程內容。2.乙方按照甲方要求,確保工程符合國家相關標準和規范,滿足甲方使用需求。3.雙方共同遵守合同約定,保障工程順利進行,實現互利共贏。4.明確雙方在工程質量、進度、費用等方面的責任,確保工程安全、環保、節能。5.建立長期穩定的合作關系,共同推動汽車制造工程施工項目的成功實施。二、價格、支付方式1.合同總價:本合同工程總價為人民幣【金額】元,包括但不限于材料費、人工費、機械使用費、管理費等全部費用。2.支付方式:a.預付款:合同簽訂后五日內,乙方應向甲方提交相關發票及合同副本,甲方應在收到后三日內支付合同總價款的30%作為預付款。b.進度款:工程進度達到合同約定的節點,乙方提交進度款申請及相應發票,甲方應在收到后七日內支付已完成的工程進度款,具體支付比例根據工程進度和合同約定執行。c.結算款:工程竣工驗收合格后,乙方提交結算申請及最終發票,甲方應在收到后三十日內對結算款進行審核,并在確認無誤后支付結算款。d.保修金:合同總價款的5%作為保修金,在工程保修期滿后,若無質量問題,甲方應在收到乙方提交的保修金退還申請后三十日內無息退還。3.逾期支付:若甲方逾期支付款項,應向乙方支付逾期付款違約金,違約金按每日萬分之五計算,直至款項支付完畢。三、雙方權利與義務甲方權利與義務:1.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成工程。2.甲方應按合同約定支付工程款項,并保證支付資金的合法合規。3.甲方負責施工所需的場地、水源、電源等條件,并承擔相關費用。4.甲方應配合乙方進行工程進度款的申請和支付。5.甲方有權對工程進行監督檢查,對發現的問題提出整改要求。6.甲方應在工程驗收合格后,按照合同約定支付結算款。乙方權利與義務:1.乙方應按照合同約定的時間、質量、標準完成工程,并保證工程質量符合國家相關標準和規范。2.乙方應按時提交工程進度報告、材料清單、驗收報告等相關文件。3.乙方負責施工過程中的安全管理,確保施工安全、文明施工。4.乙方應按甲方要求施工圖紙、施工方案等資料,并負責解釋說明。5.乙方應按照合同約定進行工程變更,并及時通知甲方。6.乙方應在工程驗收合格后,按照甲方要求進行保修服務。雙方違約責任:1.若甲方未按約定支付款項,應向乙方支付違約金。2.若乙方未按約定完成工程,應向甲方支付違約金,并承擔因違約造成的損失。3.若任何一方違反合同約定,給對方造成損失的,應承擔相應的賠償責任。四、質量保證與服務1.質量保證:a.乙方承諾工程使用材料、設備必須符合國家規定的質量標準,并確保施工工藝符合行業規范。b.乙方應按照合同要求,對工程進行質量檢驗,確保工程質量達到合同約定的標準。c.工程驗收合格后,乙方應在工程保修期內對工程質量負責,對因乙方原因造成的質量問題進行修復,直至問題解決。2.服務承諾:a.乙方在工程實施過程中,應專業、及時的技術支持和服務。b.乙方應定期向甲方報告工程進度,確保信息透明。c.乙方應配合甲方進行工程驗收,并對驗收過程中發現的問題提出解決方案。3.保修服務:a.乙方不少于【保修期】年的保修服務,保修期內對工程出現的質量問題進行免費修復。b.保修期內,乙方應設立專門的保修服務熱線,及時響應甲方提出的保修請求。c.保修期滿后,如甲方提出繼續保修服務,雙方可另行協商。4.質量責任:a.若因乙方原因導致工程質量不合格,乙方應承擔全部責任,包括返工、修復、賠償等。b.甲方有權要求乙方對不合格工程進行整改,直至達到合同約定的質量標準。五、履行與變更1.履行:a.雙方應按照合同約定的條款和條件履行各自的權利和義務。b.乙方應在合同約定的工期內完成工程,并保證工程質量。c.甲方應按照合同約定的支付方式和時間支付工程款項。d.雙方應保持良好的溝通,及時解決合同履行過程中出現的問題。2.變更:a.合同履行期間,如因不可抗力等原因導致合同內容需要變更,雙方應友好協商,達成書面變更協議。b.任何工程變更應經雙方書面同意,并由乙方按照變更后的要求執行。c.工程變更后,合同總價、工期、質量標準等相應內容應作相應調整,并作為合同附件。d.未經雙方書面同意,任何一方不得擅自變更合同內容。3.終止:a.合同履行完畢或雙方協商一致,合同自行終止。b.出現以下情況之一,合同可提前終止:一方嚴重違約、不可抗力導致合同無法履行、雙方書面同意終止。c.合同終止后,雙方應按照合同約定處理未完成的工作和剩余款項。六、保密條款1.雙方同意在本合同履行期間及合同終止后,對在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、經營信息等保密信息予以嚴格保密。2.保密信息包括但不限于:工程設計圖紙、技術參數、財務數據、市場信息、客戶名單、經營策略等。3.保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后【保密期限】年。4.雙方未經對方書面同意,不得向任何第三方泄露或使用保密信息。5.在法律規定的范圍內,或根據法院、仲裁機構或行政機關的合法要求,一方可能需要披露保密信息時,應事先通知對方,并采取必要的保密措施。6.違反保密條款的,違約方應承擔相應的法律責任,包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。7.本保密條款的適用范圍不受合同解除或終止的影響。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決。2.如協商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟,或向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。3.仲裁應采用【仲裁機構名稱】仲裁規則,仲裁地為【仲裁地點】。4.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。5.在仲裁或訴訟期間,除爭議事項外,雙方應繼續履行合同的其他條款。6.爭議解決過程中,雙方應保持合作態度,避免采取可能損害對方利益的行為。7.爭議解決費用,包括但不限于仲裁費、訴訟費、律師費等,由敗訴方承擔,除非法律另有規定或雙方另有約定。八、其它條款1.合同附件:本合同附件與本合同具有同等法律效力,包括但不限于工程量清單、技術規范、圖紙等。2.法定節假日:合同履行期間如遇國家法定節假日,工期順延,但不影響合同約定的付款時間。3.法律適用:本合同適用中華人民共和國法律。4.合同生效:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.合同解除:除本合同約定的解除條件外,任何一方不得單方面解除合同。6.合同解除后的處理:合同解除后,雙方應按照合同約定處理未完成的工作和剩余款項。7.合同份數:本合同一式【份數】份,甲乙雙方各執【份數】份,具有同等法律效力。8.通知:雙方之間的通知應以書面形式進行,并送達至對方指定的地址。9.本合同未盡事宜

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論