農村屋建房合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方在農村地區建設房屋事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、房屋建設基本情況

1.1甲方同意在__________（具體地址）建設房屋，乙方負責房屋的設計、施工及后期維護。

1.2建設房屋的用途為__________（住宅、商業、辦公等），建筑面積為__________平方米。

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成房屋建設。

（2）甲方應按時支付乙方工程款。

（3）甲方應提供必要的施工條件，如土地、水源、電源等。

2.2乙方權利與義務：

（1）乙方應按照甲方要求，在規定的時間內完成房屋設計、施工及后期維護。

（2）乙方應保證房屋建設質量，符合國家相關法律法規及行業標準。

（3）乙方應按時向甲方提供工程進度報告，接受甲方監督。

三、工程款支付及結算

3.1工程款支付方式：甲方應按照工程進度支付工程款，具體支付比例及時間由雙方協商確定。

3.2工程款結算：工程竣工后，雙方應按照合同約定及實際完成工程量進行結算。

四、工期及延誤責任

4.1工期：房屋建設工期為__________個月，自合同簽訂之日起計算。

4.2延誤責任：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元違約金。

五、質量保證及保修

5.1質量保證：乙方應保證房屋建設質量，如因乙方原因導致房屋存在質量問題，乙方應負責修復，直至符合合同約定及國家相關法律法規。

5.2保修期限：房屋保修期限為__________年，自房屋竣工驗收合格之日起計算。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向房屋所在地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

八、附件

1.房屋建設平面圖

2.房屋建設施工圖紙

3.房屋建設合同附件清單

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方在農村地區建設房屋事宜，經三方友好協商，達成如下協議：

一、房屋建設基本情況

1.1甲方同意在__________（具體地址）建設房屋，乙方負責房屋的設計、施工及后期維護，丙方作為項目監督管理方，負責監督工程質量、進度及合同履行情況。

1.2建設房屋的用途為__________（住宅、商業、辦公等），建筑面積為__________平方米。

二、三方權利與義務

2.1甲方權利與義務：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成房屋建設。

（2）甲方有權要求丙方對乙方施工過程進行監督管理，確保工程質量。

（3）甲方有權要求乙方提供房屋建設相關資料，如施工圖紙、工程進度報告等。

（4）甲方有權在合同約定的范圍內，對乙方和丙方的履約情況進行監督。

（5）甲方有權在乙方和丙方違約時，采取法律手段維護自身權益。

2.2乙方權利與義務：

（1）乙方應按照甲方要求，在規定的時間內完成房屋設計、施工及后期維護。

（2）乙方應保證房屋建設質量，符合國家相關法律法規及行業標準。

（3）乙方應按時向甲方提供工程進度報告，接受甲方監督。

（4）乙方應按照合同約定，向甲方支付違約金。

2.3丙方權利與義務：

（1）丙方有權對乙方施工過程進行監督管理，確保工程質量。

（2）丙方有權要求乙方提供房屋建設相關資料，如施工圖紙、工程進度報告等。

（3）丙方有權對乙方和甲方的履約情況進行監督，并及時向甲方報告。

（4）丙方有權在乙方和甲方違約時，采取法律手段維護自身權益。

三、工程款支付及結算

3.1工程款支付方式：甲方應按照工程進度支付工程款，具體支付比例及時間由雙方協商確定。

3.2工程款結算：工程竣工后，雙方應按照合同約定及實際完成工程量進行結算。

四、工期及延誤責任

4.1工期：房屋建設工期為__________個月，自合同簽訂之日起計算。

4.2延誤責任：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元違約金。

五、質量保證及保修

5.1質量保證：乙方應保證房屋建設質量，如因乙方原因導致房屋存在質量問題，乙方應負責修復，直至符合合同約定及國家相關法律法規。

5.2保修期限：房屋保修期限為__________年，自房屋竣工驗收合格之日起計算。

六、違約責任

6.1乙方違約責任：

（1）如乙方未按約定時間完成房屋建設，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元違約金。

（2）如乙方工程質量不符合合同約定，乙方應承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失。

（3）如乙方未按時支付工程款，乙方應向甲方支付__________%的滯納金。

6.2丙方違約責任：

（1）如丙方未履行監督管理職責，導致工程質量不符合合同約定，丙方應承擔相應的法律責任。

（2）如丙方未按時向甲方報告乙方和甲方的履約情況，丙方應承擔相應的法律責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向房屋所在地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，三方可另行協商補充。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

九、附件

1.房屋建設平面圖

2.房屋建設施工圖紙

3.房屋建設合同附件清單

十、第三方介入的意義和目的

本合同引入丙方作為第三方主體，旨在加強工程質量監管，保障甲方權益，提高房屋建設質量。丙方作為監督管理方，對乙方施工過程進行全程監督，確保工程質量符合合同約定及國家相關法律法規，降低甲方風險。

十一、甲方權益主導的目的和意義

甲方作為房屋建設項目的投資主體，對房屋建設質量、進度及合同履行情況擁有決定權。通過引入第三方主體，甲方權益得到有效保障，有利于提高房屋建設質量，實現甲方投資收益最大化。同時，甲方權益主導有助于規范市場秩序，促進建筑行業健康發展。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）與甲方（以下簡稱“甲方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方在農村地區承建房屋事宜，經三方友好協商，達成如下協議：

一、房屋承建基本情況

1.1乙方同意在__________（具體地址）承建房屋，甲方提供土地及部分資金支持，丁方作為項目監理方，負責監督工程質量、進度及合同履行情況。

1.2承建房屋的用途為__________（住宅、商業、辦公等），建筑面積為__________平方米。

二、三方權利與義務

2.1乙方權利與義務：

（1）乙方有權要求甲方按照合同約定提供土地及資金支持。

（2）乙方有權要求丁方對施工過程進行監督管理，確保工程質量。

（3）乙方有權在施工過程中，根據實際情況調整施工方案。

（4）乙方有權在工程完成后，按照合同約定收取工程款。

2.2甲方權利與義務：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成房屋承建。

（2）甲方有權要求丁方對乙方施工過程進行監督管理，確保工程質量。

（3）甲方有權在施工過程中，對乙方的施工方案提出合理建議。

（4）甲方有權在工程完成后，對房屋進行驗收。

2.3丁方權利與義務：

（1）丁方有權對乙方施工過程進行監督管理，確保工程質量符合合同約定及國家相關法律法規。

（2）丁方有權要求乙方提供施工圖紙、工程進度報告等相關資料。

（3）丁方有權對乙方和甲方的履約情況進行監督，并及時向雙方報告。

（4）丁方有權在乙方和甲方違約時，采取法律手段維護自身權益。

三、工程款支付及結算

3.1工程款支付方式：甲方應按照工程進度支付工程款，具體支付比例及時間由雙方協商確定。

3.2工程款結算：工程竣工后，雙方應按照合同約定及實際完成工程量進行結算。

四、工期及延誤責任

4.1工期：房屋承建工期為__________個月，自合同簽訂之日起計算。

4.2延誤責任：因甲方原因導致工期延誤，每延誤一日，甲方應向乙方支付__________元違約金。

五、質量保證及保修

5.1質量保證：乙方應保證房屋承建質量，如因乙方原因導致房屋存在質量問題，乙方應負責修復，直至符合合同約定及國家相關法律法規。

5.2保修期限：房屋保修期限為__________年，自房屋竣工驗收合格之日起計算。

六、違約責任

6.1甲方違約責任：

（1）如甲方未按約定提供土地及資金支持，每延誤一日，甲方應向乙方支付__________元違約金。

（2）如甲方未按時支付工程款，甲方應向乙方支付__________%的滯納金。

6.2丁方違約責任：

（1）如丁方未履行監督管理職責，導致工程質量不符合合同約定，丁方應承擔相應的法律責任。

（2）如丁方未按時向甲方和乙方報告履約情況，丁方應承擔相應的法律責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向房屋所在地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，三方可另行協商補充。

8.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

九、附件

1.房屋承建平面圖

2.房屋承建施工圖紙

3.房屋承建合同附件清單

十、乙方權益主導的目的和意義

本合同