辦公室改造合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方辦公室改造項目達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方辦公室改造項目

1.2項目地點：__________

1.3改造面積：__________平方米

1.4改造內容：__________

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定進行辦公室改造；

（2）甲方應按照合同約定支付乙方工程款；

（3）甲方應配合乙方進行現場施工；

（4）甲方應按照乙方要求提供相關資料；

（5）甲方應承擔因自身原因造成的工程延誤及損失。

2.2乙方權利與義務：

（1）乙方應按照甲方要求進行辦公室改造；

（2）乙方應確保改造工程的質量、安全、進度符合國家相關標準和規定；

（3）乙方應按照合同約定的時間完成改造工程；

（4）乙方應按照甲方要求提供相關施工資料；

（5）乙方應承擔因自身原因造成的工程延誤及損失。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付比例：__________

3.3工程款支付時間：__________

四、工期及延誤

4.1工期：__________

4.2因甲方原因造成工程延誤，乙方有權要求甲方承擔相應的損失。

4.3因乙方原因造成工程延誤，乙方應承擔相應的損失。

五、質量保證

5.1乙方應保證改造工程的質量符合國家相關標準和規定。

5.2乙方應在工程驗收合格后，對改造工程進行保修，保修期為__________年。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2違約方應向守約方支付違約金，違約金為__________。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

8.3附件：

（1）甲方辦公室改造項目設計方案；

（2）甲方辦公室改造項目施工圖紙；

（3）甲方辦公室改造項目合同附件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障其辦公環境的改善與提升，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行辦公室改造工程，并邀請丙方（以下簡稱“丙方”）作為監理方，對整個工程進行監督管理。為確保工程順利進行，甲乙雙方及丙方經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方辦公室改造項目

1.2項目地點：__________

1.3改造面積：__________平方米

1.4改造內容：__________

二、合同主體權利與義務

2.1甲方權利與義務：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定進行辦公室改造；

（2）甲方有權要求丙方對工程進行監理，確保工程質量和進度；

（3）甲方有權對乙方和丙方的工作進行監督，并提出合理化建議；

（4）甲方應按照合同約定支付乙方工程款及丙方監理費；

（5）甲方應提供必要的工作條件，配合乙方和丙方的施工和監理工作；

（6）甲方應承擔因自身原因造成的工程延誤及損失。

2.2乙方權利與義務：

（1）乙方應按照甲方要求進行辦公室改造；

（2）乙方應確保改造工程的質量、安全、進度符合國家相關標準和規定；

（3）乙方應按照合同約定的時間完成改造工程；

（4）乙方應按照甲方要求提供相關施工資料；

（5）乙方應承擔因自身原因造成的工程延誤及損失；

（6）乙方應接受丙方的監理，并對丙方的監理意見予以整改。

2.3丙方權利與義務：

（1）丙方有權對工程進行監理，確保工程質量和進度；

（2）丙方有權對乙方的工作進行監督，并提出合理化建議；

（3）丙方應按照合同約定的時間完成監理工作；

（4）丙方應按照甲方要求提供相關監理資料；

（5）丙方應承擔因自身原因造成的監理失誤及損失。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付比例：__________

3.3工程款支付時間：__________

四、工期及延誤

4.1工期：__________

4.2因甲方原因造成工程延誤，乙方有權要求甲方承擔相應的損失。

4.3因乙方原因造成工程延誤，乙方應承擔相應的損失。

4.4因丙方原因造成工程延誤，丙方應承擔相應的損失。

五、質量保證

5.1乙方應保證改造工程的質量符合國家相關標準和規定。

5.2乙方應在工程驗收合格后，對改造工程進行保修，保修期為__________年。

六、違約責任及限制條款

6.1乙方違約責任：

（1）乙方未按合同約定進行改造，甲方有權要求乙方賠償損失；

（2）乙方施工過程中出現質量問題，乙方應負責修復，并承擔修復費用；

（3）乙方因自身原因造成工程延誤，乙方應向甲方支付違約金。

6.2丙方違約責任：

（1）丙方未按合同約定進行監理，甲方有權要求丙方賠償損失；

（2）丙方因自身原因造成工程延誤，丙方應向甲方支付違約金。

六、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

8.3附件：

（1）甲方辦公室改造項目設計方案；

（2）甲方辦公室改造項目施工圖紙；

（3）甲方辦公室改造項目合同附件。

第三方介入的意義和目的：

丙方作為監理方，對整個工程進行監督管理，有利于提高工程質量和進度，降低風險。同時，丙方的介入有助于甲方對乙方的工作進行監督，確保工程順利進行。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為委托方，主導整個辦公室改造項目，有利于確保項目符合甲方需求和期望。甲方對乙方的監督和約束，有助于提高工程質量，降低風險，保障自身權益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）作為具有專業資質的裝修公司，接受甲方（以下簡稱“甲方”）的委托，進行其辦公場所的裝修工程。同時，邀請丁方（以下簡稱“丁方”）作為項目經理，對整個裝修過程進行管理。為確保裝修工程的質量、進度和成本控制，甲乙雙方及丁方經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方辦公場所裝修工程

1.2項目地點：__________

1.3裝修面積：__________平方米

1.4裝修內容：__________

二、合同主體權利與義務

2.1乙方權利與義務：

（1）乙方有權要求甲方按照合同約定提供裝修所需的場地、材料和必要的配合；

（2）乙方有權要求丁方對裝修過程進行有效管理，確保工程順利進行；

（3）乙方有權獲得合同約定的工程款，并享有因工程款支付延誤而產生的利息補償；

（4）乙方應按照合同約定的時間和質量標準完成裝修工程；

（5）乙方應按照丁方的管理要求，合理調配施工資源，確保工程進度；

（6）乙方應承擔因自身原因造成的工程延誤及損失。

2.2丁方權利與義務：

（1）丁方有權對裝修工程進行項目管理，包括但不限于進度、質量、成本控制；

（2）丁方有權對乙方的工作進行監督，并提出改進建議；

（3）丁方應按照合同約定的時間完成項目管理任務；

（4）丁方應確保乙方按照合同要求進行施工，并對施工過程中的問題及時溝通和協調；

（5）丁方應承擔因自身原因造成的項目管理失誤及損失。

2.3甲方權利與義務：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定進行裝修工程；

（2）甲方有權要求丁方對裝修過程進行有效管理，確保工程符合預期；

（3）甲方應按照合同約定的時間支付工程款；

（4）甲方應提供必要的施工條件，包括但不限于場地、材料等；

（5）甲方應承擔因自身原因造成的工程延誤及損失。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付比例：__________

3.3工程款支付時間：__________

四、工期及延誤

4.1工期：__________

4.2因甲方原因造成工程延誤，乙方有權要求甲方支付額外的工期延誤補償；

4.3因乙方原因造成工程延誤，乙方應承擔相應的延誤責任；

4.4因丁方原因造成工程延誤，丁方應承擔相應的延誤責任。

五、質量保證

5.1乙方應保證裝修工程的質量符合國家相關標準和規定；

5.2乙方應在工程驗收合格后，對裝修工程進行保修，保修期為__________年。

六、違約責任及限制條款

6.1甲方違約責任：

（1）甲方未按合同約定支付工程款，乙方有權暫停施工，并要求支付違約金；

（2）甲方提供的材料不符合要求，導致工程延誤或質量問題，甲方應承擔相應責任。

6.2乙方違約責任：

（1）乙方未按合同約定完成裝修工程，甲方有權要求乙方賠償損失；

（2）乙方施工過程中出現質量問題，乙方應負責修復，并承擔修復費用。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執一份。

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為專業的裝修公司，通過合同條款的制定，確保了自