分包合同范本消防分包工程9篇篇1發包人（全稱）：_________承包人（全稱）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，簽訂本消防分包工程分包合同，以資共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________二、工期1.承包人應在合同簽訂后盡快安排進場施工，確保工期按時完成。2.工程開工日期自承包人進場之日起計算。3.承包人應嚴格按照發包人要求的施工進度進行，確保工程質量。三、質量與驗收1.承包人應嚴格按照國家相關標準和發包人的技術要求施工，確保工程質量符合要求。2.工程質量驗收應按以下步驟進行：承包人自檢、發包人初驗、相關部門驗收。3.工程質量不符合要求的，承包人應無償返修并賠償因此給發包人造成的全部損失。四、付款與結算1.工程款支付采用銀行轉賬方式，支付至承包人指定賬戶。2.工程款按以下節點支付：合同簽訂后支付預付款，工程過半支付中期款，工程完工驗收合格后支付尾款。具體支付比例和金額以發包人的付款通知為準。3.承包人應在每次付款前向發包人提供合法有效的發票和收款賬戶信息。如因承包人原因造成付款延誤，責任由承包人自行承擔。五、保修與售后1.承包人應按照國家相關標準和發包人的技術要求，為工程提供保修服務。保修期為工程驗收合格后的一年。在保修期內，如工程出現質量問題，承包人應無償返修并賠償因此給發包人造成的全部損失。2.保修期結束后，承包人應繼續提供有償維修服務，具體費用以雙方協商為準。3.發包人在使用過程中如發現工程質量問題，應及時通知承包人進行返修。承包人應在接到通知后盡快安排人員進場維修，確保工程質量符合要求。六、違約責任1.承包人未能按照合同約定完成施工任務，導致工期延誤的，應承擔違約責任并賠償因此給發包人造成的全部損失。同時，發包人有權解除合同并要求承包人返還已支付的款項。2.承包人在施工過程中存在質量問題或安全隱患的，應及時進行整改并賠償因此給發包人造成的全部損失。如因整改導致工期延誤的，承包人應承擔違約責任并賠償因此給發包人造成的全部損失。3.發包人未能按照合同約定支付工程款的，應承擔違約責任并賠償因此給承包人造成的全部損失。同時，承包人有權解除合同并要求發包人返還已支付的款項。4.因不可抗力因素導致合同無法繼續履行的，雙方應友好協商解決。如協商不成的，可依法解除合同并免除違約責任。但應妥善保管相關證據以便證明不可抗力因素的存在。七、爭議解決1.雙方因合同履行過程中發生爭議時，應首先嘗試友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。在爭議解決期間，雙方應繼續履行合同中未發生爭議的部分。2.雙方同意將爭議解決的相關證據提交給法院作為判決的依據。同時，雙方應積極配合法院的調查取證工作，確保案件的順利審理和判決結果的公正性。3.判決結果生效后，雙方應認真履行判決義務并承擔相應的法律責任。如一方不履行判決義務的，另一方有權向有管轄權的人民法院申請強制執行判決結果。在強制執行過程中產生的費用由不履行判決義務的一方承擔。八、合同變更與解除1.雙方協商一致后可以變更或解除本合同。變更或解除本合同的協議應采用書面形式并經雙方簽字蓋章后生效。協議中應明確變更或解除本合同的原因、生效時間、雙方的權利和義務等內容。如因變更或解除本合同導致一方遭受損失的，另一方應承擔相應的賠償責任。但如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行的除外）。2.在合同變更或解除過程中，雙方應友好協商解決相關問題并達成新的協議。如協商不成的，可依法提起訴訟解決爭議）。但應妥善保管相關證據以便證明不可抗力因素的存在）。同時，雙方應積極協助對方完成合同變更或解除的相關工作，確保變更或解除合同的順利進行并盡量減少雙方的損失）。篇2甲方（發包方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，為明確雙方在消防分包工程中的權利和義務，經甲乙雙方友好協商，達成如下合同條款，以資共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：XXX消防分包工程2.工程地點：XXX3.工程內容：消防系統的安裝、調試及維護4.承包范圍：具體詳見附件一《消防分包工程范圍及要求》二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、質量標準1.本工程采用的質量標準為：國家現行相關質量驗收規范及標準。2.乙方應確保所承包的消防分包工程符合設計要求及國家相關質量標準。四、合同價款及支付方式1.合同總價款為：人民幣XX元（大寫：XXX）。此價格已包含所有材料費、人工費、機械費、管理費及稅金等所有費用。2.支付方式：（1）甲方在合同簽訂后向乙方支付合同總價款的XX%作為預付款。（2）乙方按甲方要求完成相應工程量后，甲方支付乙方合同總價款的XX%。（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的XX%。（4）剩余XX%的合同價款作為質量保證金，保修期滿后支付。3.乙方應提供等額合法有效的建筑安裝業統一發票。五、雙方權利和義務1.甲方權利和義務：（1）甲方應向乙方提供必要的施工條件，包括施工圖紙、技術資料等。（2）甲方應按照合同約定的時間和方式向乙方支付合同價款。（3）甲方應對乙方的施工質量進行監督，并提出合理的整改意見。2.乙方權利和義務：（1）乙方應嚴格按照設計圖紙和技術要求進行施工，確保工程質量符合國家相關標準。（2）乙方應按照合同約定的工期完成工程任務，并確保竣工驗收合格。（3）乙方應積極配合甲方的質量監督工作，并及時整改提出的問題。（4）乙方應提供完善的售后服務，確保消防系統的正常運行。六、驗收與保修1.驗收：工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請，甲方應在收到申請后XX天內組織相關人員進行驗收。驗收合格后，雙方簽訂竣工驗收報告。2.保修：本工程保修期為XX年，自竣工驗收合格之日起計算。在保修期內，乙方應對消防系統進行定期維護和保養，確保其正常運行。如發生質量問題，乙方應及時進行維修，并承擔相關費用。保修期滿后，雙方可協商簽訂保修協議，明確保修責任和義務。七、違約責任1.甲方違約責任：（1）甲方未按合同約定支付合同價款的，每逾期一天，應向乙方支付合同總價款XX‰的違約金。（2）甲方未能按照合同約定提供施工條件或中途擅自停止建設的，應承擔由此給乙方造成的損失。2.乙方違約責任：（1）乙方因自身原因未能按照合同約定的工期完成工程任務的，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款XX‰的違約金。（2）乙方施工質量不符合國家相關質量標準的，應負責無償返工或維修，并承擔由此給甲方造成的損失。（3）乙方在保修期內未按照約定進行維護和保養的，應承擔由此給甲方造成的損失。八、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他事項1.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式XX份，甲方執XX份，乙方執XX份。自雙方簽字蓋章之日起生效。3.雙方可對本合同的條款進行補充或修改，但修改或補充的內容不得與法律法規及行業規定相違背。補充或修改的內容經雙方簽字蓋章后即為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。篇3甲方（建設單位）：XXXXXX有限公司乙方（分包單位）：XXXXXX消防工程有限公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，經雙方友好協商，達成如下合同條款，以資雙方共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：XXXXXX消防分包工程2.工程地點：XXXXXX3.承包范圍：詳見本合同附件一《消防分包工程承包范圍》4.開工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同工期：XX日歷天7.質量等級：合格8.保修期：自本工程竣工驗收之日起計算，保修期為XX年。二、合同價款與支付方式1.本工程合同總價為：人民幣（大寫）XXXXXX元整，（小寫）XXXXXX元。此價格已包括所有施工材料、設備、運輸、安裝、調試、驗收、培訓及保修等費用。2.甲方在簽訂合同后向乙方支付合同總價的XX%作為預付款。3.乙方按甲方要求完成施工任務，經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價的XX%。4.乙方完成本合同約定內容，并經相關職能部門驗收合格后，甲方支付合同總價的XX%。5.保修期滿后，甲方支付合同總價的XX%。6.乙方開戶銀行賬戶信息：開戶行：XXXXXX銀行賬號：XXXXXX三、雙方的權利和義務1.甲方權利和義務（1）甲方應向乙方提供施工所需的水源、電源及施工場地，并協助乙方辦理相關施工手續。（2）甲方應按照合同約定向乙方支付工程款。（3）甲方應派出現場代表，對乙方的施工質量、進度等進行監督和檢查，并提出合理要求。2.乙方的權利和義務（1）乙方應按照合同約定，保質、保量、按時完成施工任務。（2）乙方應遵守甲方現場的各項管理制度，并配合甲方做好現場的安全、文明施工工作。（3）乙方應提供完整的竣工資料，并配合甲方做好工程的驗收工作。（4）乙方應按照合同約定提供保修服務。四、材料供應與管理1.本工程所需材料由乙方自行采購，但應符合國家相關標準和甲方要求。2.乙方應建立完善的材料管理制度，確保材料的質量和供應的及時性。3.甲方如發現乙方所購材料不符合要求或存在質量問題，有權要求乙方進行更換或補救。4.材料的進場檢驗、保管和使用應符合相關標準和規定，確保施工質量。五、施工設備的供應與管理1.本工程的施工設備由乙方自行提供，但應符合國家相關標準和甲方要求。2.乙方應建立完善的設備管理制度，確保設備的維護和保養工作得到有效執行。3.甲方如發現乙方提供的設備存在故障或安全隱患，有權要求乙方進行維修或更換。4.設備的操作和維護應符合相關標準和規定，確保施工安全和質量。六、工程質量與驗收1.乙方應建立健全質量保證體系，確保施工質量符合國家相關標準和甲方要求。2.甲方應對乙方的施工質量進行監督和檢查，并提出合理要求。3.工程竣工后，乙方應提供完整的竣工資料，并配合甲方做好工程的驗收工作。4.驗收標準和方法按照國家相關標準和甲方要求執行，確保驗收工作的公正性和準確性。5.如果工程未能通過驗收，乙方應在規定時間內進行整改，并重新提交驗收申請。6.如果因為乙方的責任導致工程未能通過驗收，乙方應承擔相應的責任和損失。7.如果因為甲方的責任導致工程未能通過驗收，甲方應承擔相應的責任和損失。同時，甲方應給予乙方必要的支持和協助，以幫助其盡快解決問題并重新進行驗收。8.在驗收過程中，如果發現質量問題或需要整改的地方，甲方應及時提出，并給予乙方合理的整改時間。整改完成后，應重新進行驗收，直到符合要求為止。9.在驗收過程中，如果發現乙方的施工質量存在重大問題或違反合同約定的情況，甲方有權拒絕驗收并要求乙方進行整改。整改完成后，應重新進行驗收。如果因為乙方的責任導致無法整改或整改后仍不符合要求，甲方有權解除合同并要求乙方承擔相應的法律責任。10.對于涉及到結構安全和使用功能的重要部分和關鍵數據，甲乙雙方篇4發包方：[公司名稱]（以下簡稱甲方）承包方：[公司名稱]（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：乙方負責包工包料，按照甲方提供的施工圖紙、技術要求、工期和質量要求完成全部工程的施工任務。第二條工程期限1.本工程合同工期為XX天，從XXXX年XX月XX日開始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。2.因下列原因造成工期延誤，乙方不承擔責任：（1）甲方未能按照合同約定提供開工條件；（2）不可抗力因素；（3）甲方變更設計或增加工程量；（4）甲方代表同意給予乙方的工期順延。第三條工程質量及驗收1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、技術要求施工，確保工程質量達到甲方要求。2.工程竣工后，乙方必須按照甲方要求進行驗收，并提供相關驗收資料。驗收不合格的，乙方應負責返工并承擔相應費用。3.驗收合格后，甲方應出具驗收報告并簽字確認。第四條工程價款及支付方式1.本工程合同價款為人民幣XX元（大寫：XX元）。具體支付時間如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的XX%作為預付款；（2）工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方剩余的XX%款項。2.乙方在收款時須提供合法有效的收款憑證。否則，甲方有權拒絕支付款項。第五條雙方權利和義務1.甲方有權對乙方的施工進行監督，確保工程質量符合要求。同時，甲方應尊重乙方的施工安排和技術要求，不得擅自更改施工方案或要求乙方違反規定施工。2.乙方在施工過程中應嚴格遵守安全操作規程和環保要求，確保施工過程中的安全環保工作得到有效執行。同時，乙方應積極配合甲方的監督和檢查工作，及時整改存在的問題。3.雙方應共同遵守合同條款和法律法規的規定，確保合同的順利實施。在履行合同過程中發生爭議時，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟解決爭議。第六條違約責任及賠償損失1.甲方未按照合同約定支付款項或未能提供開工條件時，應承擔相應的違約責任并賠償由此給乙方造成的實際損失。2.乙方未按照合同約定完成施工任務或施工質量不符合要求時，應承擔相應的違約責任并賠償由此給甲方造成的實際損失。3.雙方違反合同約定導致合同無法順利實施時，違約方應承擔相應的違約責任并賠償由此給對方造成的實際損失。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行合同條款和法律法規的規定。如需修改或補充合同內容，應經雙方協商一致并簽訂書面協議。2.合同終止：如遇下列情況之一時，本合同可以終止：（1）雙方協商同意解除合同時；（2）因不可抗力因素導致合同無法繼續實施時；（3）一方嚴重違約致使另一方無法繼續履行合同時。合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜。若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟解決爭議。但應盡量避免給雙方造成不必要的損失。第八條其他事宜篇5發包方：[公司名稱]（以下簡稱甲方）承包方：[公司名稱]（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：乙方包工包料4.工程范圍和內容：具體范圍和內容詳見附件一《工程預算表》和附件二《工程內容明細表》。第二條工程期限1.本工程合同工期為XX天（從開工之日算起）。2.本工程開工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情況，乙方可向甲方提出書面申請，經甲方同意，可順延工期：（1）因人力不可抗拒的因素而被迫停工；（2）因甲方提出變更計劃或變更施工圖；（3）因甲方不能按合同規定提供必要的技術資料或工作條件。第三條工程合同總價及付款方式1.本工程合同總價為人民幣XX元（大寫：XX元）。此價款已包括乙方的勞務、材料、機械、管理費、利潤等一切費用。乙方不得要求甲方支付非經甲方同意的其他費用。2.乙方完成工程安裝并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款。具體支付時間和金額詳見附件三《工程款支付明細表》。3.乙方在收款時，必須提供符合甲方要求的收據。否則，甲方有權拒絕付款。4.工程保修金為工程合同總價的XX%，在工程竣工驗收合格后XX年內一次性支付。第四條工程質量及驗收標準1.工程質量必須達到合格標準。具體驗收標準詳見附件四《工程質量驗收規范》。2.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。3.乙方應按工程進度，主動向甲方代表提供關于工程質量、安全及合理化建議等詳細報告，乙方必須配合甲方進行竣工驗收。4.驗收合格后，雙方應在驗收報告上簽字認可。如驗收不合格，乙方應在甲方限定的合理期限內進行整改，并承擔整改費用。逾期未整改合格，甲方有權另行委托他人進行整改，所發生的費用由乙方承擔。第五條安全生產和文明施工1.乙方必須嚴格遵守國家有關安全生產和文明施工的規定，采取有效的安全防范措施和文明施工方法，確保安全生產和文明施工。2.乙方在施工中必須做好勞動保護和環境保護工作，處理好廢棄物和噪音，并遵守城市及社區的相關規定。3.乙方在施工中如發生安全事故和環境污染事故，由此引起的一切責任和后果均由乙方承擔。4.乙方應建立健全安全操作規程和安全生產教育制度，教育員工嚴格遵守安全操作規程，執行安全生產教育制度，保證安全生產和文明施工。5.甲方有權對乙方在安全生產和文明施工方面進行監督和檢查，發現問題及時提出整改意見。乙方必須無條件服從甲方的整改意見并認真進行整改。第六條違約責任及賠償損失1.乙方在工程完工后不能按照合同及國家規范驗收達標的，所造成的損失由乙方承擔。甲方有權要求乙方返工直至達標或另行委托其他單位進行整改，由此引起的費用由乙方承擔。2.乙方在工程完工后不能按照合同及國家規范驗收達標的，所造成的損失由乙方承擔。甲方有權要求乙方返工直至達標或另行委托其他單位進行整改，由此引起的費用由乙方承擔。具體賠償金額由雙方協商確定。協商不成的，雙方可通過仲裁或訴訟解決。仲裁或訴訟期間，雙方應繼續履行各自義務。若一方違約造成另一方重大損失的，違約方應賠償對方相應的經濟損失。3.乙方在工程完工后不能按照合同及國家規范驗收達標的，所造成的損失由乙方承擔。甲方有權要求乙方返工直至達標或另行委托其他單位進行整改，由此引起的費用由乙方承擔。具體賠償金額由雙方協商確定。協商不成的，雙方可通過仲裁或訴訟解決。仲裁或訴訟期間，雙方應繼續履行各自義務。若一方違約造成另一方重大損失的，違約方應賠償對方相應的經濟損失。同時，違約方還需支付違約金XX元（大寫：XX元）。違約金不足以彌補對方損失的，違約方還需承擔賠償責任。4.乙方在施工過程中擅自停工、消極怠工或擅自更改施工圖紙、變更施工內容的，由此造成的損失由乙方承擔。甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任并賠償損失。具體賠償金額由雙方協商確定。協商不成的，雙方可通過仲裁或訴訟解決。仲裁或訴訟期間，雙方應繼續履行各自義務。若一方違約造成另一方重大損失的，違約方應賠償對方相應的經濟損失。同時，違約方還需支付違約金XX元（大寫：篇6發包人（全稱）：_________承包人（全稱）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給承包人有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________第二條承包方式及范圍1.承包方式：_________2.承包范圍：_________第三條施工工期1.承包人應按發包人要求的工期完成全部工作。2.開工日期：_________3.竣工日期：_________4.合同工期：_________天。第四條工程質量及驗收標準1.承包人應按招標文件要求及國家或地方現行施工質量驗收規范施工，確保施工質量達到優良等級。2.承包人應接受發包人對工程質量的監督檢查，并積極配合監理工作。3.工程質量驗收標準按招標文件要求及國家或地方現行施工質量驗收規范執行。4.工程質量經監理或相關部門檢測達不到合同約定標準的，承包人應無條件返工并承擔由此造成的全部損失。5.發包人有權對承包人的工程質量提出疑問并要求承包人整改。6.發包人有權對承包人的工程資料提出疑問并要求承包人整改。7.發包人有權對承包人的施工情況提出疑問并要求承包人整改。8.發包人有權對承包人的施工工期提出疑問并要求承包人整改。9.發包人有權對承包人的施工方式提出疑問并要求承包人整改。10.發包人有權對承包人的施工設備提出疑問并要求承包人整改。11.發包人有權對承包人的施工管理人員提出疑問并要求承包人整改。12.發包人有權對承包人的施工技術人員提出疑問并要求承包人整改。13.發包人有權對承包人的施工勞務人員提出疑問并要求承包人整改。14.發包人有權對承包人的施工技能提出疑問并要求承包人整改。15.發包人有權對承包人的施工經驗提出疑問并要求承包人整改。16.發包人有權對承包人的施工資質提出疑問并要求承包人整改。17.發包人有權對承包人的施工能力提出疑問并要求承包人整改。18.發包人有權對承包人的施工信譽提出疑問并要求承包人整改。篇7發包方：XXX（以下簡稱甲方）承包方：XXX（以下簡稱乙方）工程名稱：XXX消防分包工程工程地點：XXX建筑面積：XXX平方米分包范圍：消防工程（包括消防報警系統、噴淋系統、消火栓系統、防火門系統、消防廣播系統、消防電話系統、消防控制室、消防應急照明及疏散指示系統等）承包方式：包工包料質量等級：合格工程總造價：大寫：XXXX元整小寫：XXX元付款方式：銀行轉賬付款節點：1.合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的XX%；2.乙方材料進場并施工完畢，甲方支付乙方工程總造價的XX%；3.工程竣工驗收后，甲方支付乙方工程總造價的XX%。施工工期：XX天開工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同簽訂日期：XXXX年XX月XX日合同簽訂地點：XXX甲乙雙方權利和義務：一、甲方權利和義務1.負責辦理有關建設手續；2.協助乙方解決施工中的有關問題；3.按合同約定支付乙方工程款。二、乙方權利和義務1.服從甲方項目部管理人員的管理，遵守項目部的管理規定；2.負責消防工程的施工，包括消防報警系統、噴淋系統、消火栓系統、防火門系統、消防廣播系統、消防電話系統、消防控制室、消防應急照明及疏散指示系統等；3.負責所施工工程的驗收工作，并確保驗收合格；4.承擔施工過程中所發生的有關費用。質量保證措施：1.乙方建立質量保證體系，制定施工質量控制計劃并明確質量目標；篇8甲方（建設單位）：XXXX有限公司乙方（分包單位）：XXXX消防工程有限公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方向甲方提供消防分包工程事宜，達成如下協議：一、工程概況工程名稱：XXXX消防分包工程工程地點：XXXX承包范圍：本工程消防系統的安裝、調試及驗收二、合同工期開工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日工期：XX天三、質量標準工程質量應符合國家現行消防工程質量和驗收規范，以及甲方提出的相關要求。四、合同價款與支付方式合同總價款為人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。支付方式如下：1.合同簽訂后，甲方支付合同總價款的XX%作為預付款。2.乙方按照合同約定完成工程量后，甲方支付合同總價款的XX%作為進度款。3.工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方支付合同總價款的剩余部分。五、雙方權利與義務1.甲方負責提供施工圖紙及相關技術資料，并對乙方的施工進行監督和指導。2.乙方負責按照施工圖紙和技術要求進行施工，確保工程質量符合要求。3.乙方應按照國家相關法律法規和行業標準進行施工，確保施工安全。4.乙方應按照合同約定完成工程量，并配合甲方進行驗收工作。5.甲方應按照合同約定支付合同價款，確保乙方的合法權益得到保障。六、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付合同價款，應承擔相應的違約責任。2.乙方如未按照合同約定完成工程量或工程質量不符合要求，應承擔相應的違約責任。3.雙方應本著誠實信用的原則履行合同義務，如一方違約給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。七、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商的方式解決。協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式貳份，甲乙雙方各執壹份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.在施工過程中，如需變更合同內容或工程項目，應由雙方協商一致后簽訂變更協議，變更協議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：XXXX有限公司法定代表人（簽字）：XXXX乙方（蓋章）：XXXX消防工程有限公司法定代表人（簽字）：XXXX簽訂日期：XXXX年XX月XX日篇9發包方（以下簡稱甲方）：_________承包方（以下簡稱乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法