停工協議合同范本?甲方（發包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲乙雙方就[工程項目名稱]項目存在合作關系，現因[具體停工原因]導致項目暫時停工，為明確雙方在停工期間的權利義務，經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.工程項目名稱：[詳細工程項目名稱]2.工程地點：[具體工程地點]3.工程內容及范圍：[詳細描述工程涵蓋的具體工作內容、施工范圍，包括但不限于建筑結構施工、裝修工程、設備安裝等具體分項工程]4.已完工程情況：[截止停工日期，已完成的具體工程部分，應詳細到各分項工程的完成進度和質量狀況，例如基礎工程已完成至正負零，主體結構施工已完成到第[x]層等]已完成工程的質量驗收情況：[說明已完工程是否通過相關質量驗收，如有驗收報告，應注明報告編號及驗收結論]二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對停工期間乙方的工作進行監督檢查，要求乙方提供與停工相關的資料和報告。在符合法律法規及本協議約定的情況下，有權根據項目實際情況決定是否繼續停工、復工以及調整后續施工計劃。2.義務按照本協議約定向乙方支付已完工程的款項及停工期間的相關費用（如有）。協調解決因停工可能涉及的外部關系問題，如與周邊居民、相關政府部門等的溝通協調工作，確保乙方在停工期間的工作環境相對穩定。負責提供與項目相關的原有技術資料，并對乙方在停工期間提出的關于技術方面的疑問給予必要的解答和指導。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定支付已完工程款項及停工期間的相關費用（如有）。在停工期間，有權對已完工程進行妥善保管，防止工程損壞、丟失等情況發生。根據甲方要求及項目實際情況，有權提出關于停工期間人員、設備管理等方面的合理建議。2.義務立即停止正在進行的施工活動，并按照甲方要求妥善做好施工現場的清理、維護和保護工作，包括但不限于對已完工程進行防護、對施工設備和材料進行整理存放等，確保施工現場安全、整潔。負責對停工期間留在施工現場的人員進行管理，確保人員遵守法律法規及甲方的相關規定，不得從事與項目無關的活動。定期向甲方報告停工期間施工現場的情況，包括人員動態、設備狀況、工程保護情況等，報告周期為[具體報告周期，如每周/每兩周]。在接到甲方復工通知后，應積極組織人員、設備等資源，按照甲方要求及時恢復施工，并確保施工質量和進度符合項目要求。三、停工期間費用及支付1.已完工程款項雙方根據已完工程的實際情況進行核算，確定已完工程的價款。核算依據為[具體計價依據，如合同約定的單價、工程量清單計價規范等]。經雙方核對無誤后，甲方應在本協議簽訂后的[x]個工作日內支付已完工程價款的[x]%作為進度款，剩余款項在[具體支付時間節點，如工程全部復工后經竣工驗收合格后的[x]個工作日內]支付完畢。2.停工期間費用若因甲方原因導致停工，且乙方在停工期間實際發生了額外費用（如人員窩工費、設備閑置費等），乙方應在費用發生后的[x]個工作日內，向甲方提交詳細的費用清單及相關證明材料。甲方應在收到乙方提交的費用清單及證明材料后的[x]個工作日內進行審核確認。經審核無誤后，甲方應在確認后的[x]個工作日內支付相應的停工費用。人員窩工費計算標準為：[具體人員窩工費計算標準，如按照施工人員基本工資的[x]%計算，需明確計算依據]；設備閑置費計算標準為：[具體設備閑置費計算標準，如按照設備臺班費的[x]%計算，需明確計算依據]。3.支付方式甲方應將款項支付至乙方指定的銀行賬戶，賬戶信息如下：開戶銀行：____________________賬戶名稱：____________________賬號：____________________乙方應在收到款項后向甲方出具合法有效的發票。四、工程保管1.乙方負責對已完工程及施工現場的設備、材料等進行保管，保管期限自停工之日起至[具體保管截止日期，如復工之日或雙方另行約定的日期]。2.在保管期間，乙方應采取必要的措施確保工程及相關物品的安全，防止發生損壞、丟失、被盜等情況。如因乙方保管不善導致工程或物品損壞、丟失的，乙方應承擔相應的賠償責任。3.未經甲方書面同意，乙方不得擅自使用、處置已完工程及施工現場的設備、材料等。如因特殊情況需要使用或處置的，應提前通知甲方，并按照甲方的要求進行操作。五、復工1.甲方應在具備復工條件后的[x]個工作日內通知乙方復工。復工通知應明確復工時間、復工要求等相關事項。2.乙方應在接到甲方復工通知后的[x]個工作日內組織人員、設備等資源進場復工。如乙方未能按時復工，每逾期一日，應按照本協議總金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方承擔因此給甲方造成的全部損失。3.復工后，雙方應按照原合同約定及本協議的相關要求，繼續履行各自的義務，確保工程順利進行。如因停工導致工程進度延誤，雙方應協商制定合理的趕工計劃，確保工程能夠按時竣工交付。六、違約責任1.若甲方未按照本協議約定支付已完工程款項及停工期間費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已到期款項及違約金。2.若乙方未按照本協議約定履行施工現場清理、維護、人員管理、報告等義務，或未按照甲方要求按時復工，每逾期一日，應按照本協議總金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照本協議總金額的[x]%向甲方支付違約金，承擔因此給甲方造成的全部損失。3.如因一方違約給對方造成其他損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。七、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，一式[x]份，甲乙雙方各執[x]份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力。補充協議與本協議不一致的地方，以補充協議為準。甲方（蓋章）：____________________法定代表人或授權代表（簽字）：____________________簽訂日期：______年____月_