鋁合金門窗包工安裝承包合同7篇篇1發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就鋁合金門窗包工安裝承包給乙方施工，經協商一致，訂立本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：鋁合金門窗包工安裝4.工程造價：_________第二條承包方式乙方采用包工包料方式承包，具體包括：1.乙方需按照甲方提供的施工圖紙進行鋁合金門窗的制作和安裝。2.乙方需保證施工質量，按照施工規范進行施工，確保施工安全可靠。3.乙方需提供施工所需的全部材料，并保證材料的品質和性能。4.乙方需負責施工人員的組織和管理，確保施工進度和施工質量。第三條施工期限1.本工程自合同簽訂之日起開始施工，具體施工日期以甲方書面通知為準。2.乙方應在施工期限內完成全部施工任務，不得拖延工期。如有特殊情況需延長工期，乙方應提前向甲方提交書面申請，經甲方同意后方可延長工期。第四條工程質量1.乙方需按照施工規范和國家相關標準進行施工，確保施工質量符合要求。2.甲方有權對施工過程進行監督，對施工質量進行檢查。如發現問題，乙方應及時進行整改。3.工程竣工后，乙方應向甲方提交工程質量保證書，保證工程質量在正常使用情況下不低于國家相關標準。第五條工程價款及支付方式1.本工程總造價為人民幣_________元整（￥_________），具體金額以甲方預算為準。2.甲方應在合同簽訂后向乙方支付工程總造價的30%作為預付款，即人民幣_________元整（￥_________）。剩余款項在工程竣工驗收后一次性支付。3.乙方應在收到預付款后盡快組織施工，確保施工進度和質量。第六條違約責任1.甲方應按時向乙方支付工程款項，如逾期支付，則應按中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付利息。2.乙方應按時完成施工任務，如因乙方原因造成工期延誤，則乙方應向甲方支付違約金，違約金金額為工程總造價的10%。3.如因甲方原因造成工期延誤，則甲方應向乙方支付利息，利息金額為預付款的中國人民銀行同期貸款利率。同時，甲方應支付乙方因工期延誤而產生的額外施工費用。4.如因不可抗力因素導致工期延誤或合同無法繼續履行，雙方應友好協商解決。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效之日起至工程竣工驗收后終止。2.合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜，確保工程順利進行。如因合同終止給雙方造成損失，應根據實際情況進行賠償。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。未盡事宜可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。篇2發包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就鋁合金門窗包工安裝承包給乙方施工，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：鋁合金門窗包工安裝第二條承包方式乙方采用包工包料方式承包施工。第三條工程造價及付款方式1.工程造價：工程造價根據施工圖紙及預算而定。2.付款方式：甲方按工程進度支付乙方工程款。具體支付節點如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價的XX%作為預付款；（2）乙方完成工程量的XX%時，甲方支付乙方工程總價的XX%；（3）乙方完成工程量XX%時，甲方支付乙方工程總價的XX%；（4）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。第四條施工期限1.乙方應在合同簽訂后XX日內進場施工。2.乙方應在施工期限內完成施工任務。如因特殊情況需延長施工期限的，應提前XX日與甲方協商。3.甲方應按時支付乙方工程款，如因甲方原因造成乙方施工延誤的，責任由甲方承擔。第五條工程質量及驗收標準1.乙方應按照施工圖紙及預算進行包工安裝施工，確保工程質量符合國家標準及甲方要求。2.甲方應在工程竣工驗收前XX日組織相關部門進行驗收，并提出驗收意見。如驗收不合格的，乙方應按要求進行整改。3.乙方應確保所承包工程的保修期內的維修服務。在保修期內，如因乙方施工質量問題導致的維修費用由乙方承擔。第六條違約責任1.甲方如未按時支付乙方工程款，應承擔違約責任，支付乙方相應的違約金。違約金按每逾期一天，支付工程總價的XX%計算。2.乙方如未在規定期限內完成施工任務，應承擔違約責任，支付甲方相應的違約金。違約金按每逾期一天，支付工程總價的XX%計算。3.如因不可抗力因素導致雙方無法按時履行合同的，雙方均不承擔違約責任。第七條爭議解決方式如雙方在執行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條合同生效及份數1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式XX份，甲方執XX份，乙方執XX份，具有同等法律效力。甲方（發包方）：[公司名稱]法定代表人：[法定代表人姓名]委托代理人：[委托代理人姓名]聯系電話：[聯系電話]開戶行及賬號：[開戶行及賬號]地址：[地址]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[公司名稱]法定代表人：[法定代表人姓名]委托代理人：[委托代理人姓名]聯系電話：[聯系電話]開戶行及賬號：[開戶行及賬號]地址：[地址]日期：XXXX年XX月XX日篇3發包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就乙方承包甲方鋁合金門窗安裝事宜，經甲乙雙方協商一致，特簽訂本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________4.承包方式：包工安裝二、工程期限1.本工程自__________年__________月__________日開始安裝，于__________年__________月__________日安裝完成。2.如有特殊情況，雙方協商工期順延。三、工程質量1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、技術規范和操作規范進行施工，確保工程質量。2.乙方應做好施工記錄，對重要施工環節和關鍵數據及時記錄并上報甲方。3.乙方應保證施工現場的整潔，避免對周圍環境造成污染。4.乙方在施工過程中，應遵守安全操作規程，確保施工安全。四、工程價款及支付方式1.本工程總造價為人民幣__________元（大寫：__________元）。2.支付方式：銀行轉賬。乙方需提供銀行賬號。甲方在確認乙方施工質量和進度后，按合同約定支付款項。五、違約責任1.甲方若不按合同約定支付款項，每逾期一天，需向乙方支付違約金人民幣__________元（大寫：__________元）。2.乙方若不能按合同約定完成施工任務，每逾期一天，需向甲方支付違約金人民幣__________元（大寫：__________元）。3.若因乙方施工質量問題導致甲方經濟損失，乙方需承擔相應的賠償責任。4.若因甲方原因導致乙方無法正常施工，甲方需承擔相應的違約責任。六、爭議解決1.本合同的解釋權歸甲方所有。如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決過程中，雙方應繼續履行本合同中未發生爭議的部分。七、其他條款1.乙方需提供相應的施工資質證明文件，確保具備施工能力。2.乙方在施工過程中，如需使用特殊材料或設備，需提前向甲方提交采購計劃，并獲得甲方的批準。3.乙方需嚴格遵守甲方的施工規范和安全操作規程，確保施工質量和安全。如有違規行為，甲方有權對乙方進行處罰。4.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。5.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。發包方（甲方）：__________（簽字/蓋章）承包方（乙方）：__________（簽字/蓋章）日期：__________年__________月__________日篇4發包方：XXX（以下簡稱甲方）承包方：XXX（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，結合本工程具體情況，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，雙方就鋁合金門窗的加工制作安裝事宜協商一致，訂立本合同。一、工程概況1.工程名稱：XXX鋁合金門窗安裝工程2.工程地點：XXX3.承包范圍：本工程所有鋁合金門窗的加工制作及安裝（除鋼襯及玻璃外）4.承包方式：包工包料二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、質量標準及保修期1.質量標準：符合國家標準及行業規范，一次性驗收合格。2.保修期：自驗收合格之日起，保修期為XX年。在保修期內，乙方應負責對其安裝的鋁合金門窗進行維修維護，不收取任何費用。四、合同價款及付款方式1.合同總價款：人民幣XX元（大寫：XX），此價格包括鋁合金門窗的加工制作、運輸、安裝及稅金等費用。2.付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價款的XX%作為預付款。（2）乙方按照甲方要求加工制作完門窗后，甲方支付合同總價款的XX%作為中期款。（3）乙方安裝完門窗，經甲方驗收合格后，甲方支付合同總價款的剩余部分。五、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務：（1）甲方應負責提供乙方施工所需的水、電等設施，并在施工前清理現場。（2）甲方應按照合同約定支付合同款，確保施工進度。（3）甲方應協助乙方辦理相關手續，確保施工順利進行。（4）甲方應按照合同約定對乙方的施工質量進行監督，并提出合理的整改意見。2.乙方的權利和義務：（1）乙方應嚴格按照設計圖紙及施工規范進行加工制作和安裝，確保施工質量符合國家標準及行業規范。（2）乙方應按照合同約定的時間完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。（3）乙方應負責對其安裝的鋁合金門窗進行保修維護，確保在保修期內正常使用。（4）乙方應積極配合甲方進行質量監督，并及時整改提出的合理意見。六、違約責任1.甲方如未按合同約定支付合同款，每逾期一天，應按照應付未付金額的XX‰向乙方支付違約金。2.乙方如未按合同約定完成施工任務，每逾期一天，應按照合同總價款的XX‰向甲方支付違約金。3.乙方如未按合同約定進行保修維護，甲方有權要求乙方按照合同總價款的XX%支付違約金。4.雙方在履行本合同過程中，如因一方原因導致合同無法繼續履行，違約方應承擔相應的賠償責任。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商的方式解決。2.如協商無果，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.在施工過程中，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，雙方均不承擔違約責任。但應及時通知對方，并積極采取措施減少損失。4.本合同解釋權歸甲方和乙方共同所有。如有未盡事宜，可由雙方另行商議。篇5發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就鋁合金門窗包工安裝承包給乙方施工，經甲乙雙方協商同意，特簽訂本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：鋁合金門窗包工安裝4.承包方式：_________二、工程期限1.本工程合同工期為XX天，從XXXX年XX月XX日開始施工，到XXXX年XX月XX日完工。2.如有下列情況，工期可以順延：因甲方原因影響開工；不可抗力。三、工程質量及驗收1.工程質量必須達到合格。2.乙方必須嚴格按照施工圖紙、技術規范和操作規程施工，并接受甲方代表的監督檢查。3.甲方代表對工程質量有異議時，乙方必須服從甲方代表的決策，并進行整改。4.乙方安裝完工后，必須經甲方代表驗收合格后方可竣工驗收。四、工程價款及支付方式1.本工程鋁合金門窗包工安裝單價為每平方米XX元（不含稅金）。2.乙方安裝完工后，甲方代表驗收合格后，甲方按實際安裝面積計算并支付乙方工程價款。3.甲方在驗收合格后XX天內支付乙方工程價款。五、違約責任1.甲方若不按合同約定支付工程價款，每逾期一天，需向乙方支付工程價款XX%的違約金。2.乙方若不按合同約定完成施工任務，每逾期一天，需向甲方支付合同價款XX%的違約金。3.若因乙方原因造成工程質量不合格，乙方需承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。4.若因甲方原因影響開工或中途停工，甲方需承擔相應的違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。六、爭議解決方式1.雙方在履行合同時發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向人民法院提起訴訟。2.雙方同意由XX法院管轄受理解決爭議。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.如有下列情況之一，合同可以終止：雙方協商同意；因不可抗力導致合同無法繼續履行；因一方違約導致合同無法繼續履行。3.合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜。八、其他約定事項1.乙方在施工中必須遵守甲方的安全、保衛和其它規章制度。如因乙方原因造成安全、保衛等方面的事故，一切責任由乙方自行承擔。2.乙方在施工中不得因自身原因擅自停工、退場等，如擅自停工或退場，甲方有權向乙方索賠。3.乙方在施工中要保護甲方的財產和設施，如造成損壞，要按價賠償。4.乙方在施工中要嚴格執行操作規程和安全措施，如發生人身傷亡或設備損壞等事故，一切責任由乙方自行承擔。5.雙方在本合同履行過程中形成的有關修改、補充協議等書面文件，均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。如有未盡事宜，雙方可協商補充協議。6.本合同一式XX份，甲乙雙方各執XX份。具有同等的法律效力。7.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。至工程竣工驗收合格并結清工程價款后失效。8.雙方協商約定的其他事項：_________。篇6甲方（發包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX公司根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方向甲方提供鋁合金門窗包工安裝服務事宜，達成如下協議：一、工程概況（一）工程名稱：鋁合金門窗包工安裝（二）工程地點：XXXXXX（三）承包范圍：本次施工圖中的鋁合金門窗制作安裝工程。（四）承包方式：包工包料。二、合同工期（一）開工日期：XXXX年XX月XX日。（二）竣工日期：XXXX年XX月XX日。（三）合同工期：工期XX天。三、質量標準及保修期（一）質量標準：符合國家相關質量標準及甲方要求。（二）保修期：自工程竣工驗收之日起，保修期為XX年。在保修期內，乙方應負責對鋁合金門窗進行維修和更換，維修費用由乙方承擔。四、合同價款及支付方式（一）合同總價款：人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。此價格包括材料費、人工費、機械費、管理費、稅金等全部費用。（二）支付方式：1.甲方在合同簽訂后支付合同總價款的XX%作為預付款。2.乙方按照甲方要求完成門窗安裝后，甲方支付合同總價款的XX%。3.剩余合同總價款的XX%作為質保金，在保修期滿后支付。五、雙方權利和義務（一）甲方權利和義務1.甲方應向乙方提供施工圖紙及相關技術資料，并對乙方的施工進度和質量進行監督。2.甲方應按照合同約定支付合同價款，并協助乙方解決施工過程中的相關問題。3.甲方應確保施工現場的安全和秩序，并提供必要的施工條件。（二）乙方權利和義務1.乙方應按照合同約定完成鋁合金門窗的制作安裝工作，并確保工程質量符合國家相關標準及甲方要求。2.乙方應按照合同約定的時間完成施工任務，并確保施工進度符合甲方要求。3.乙方應加強施工現場的安全管理，確保施工過程中的安全。4.乙方應積極配合甲方的工作，及時解決施工過程中出現的問題。5.乙方應按照合同約定提供售后服務，對保修期內的門窗維修和更換負責。六、違約責任（一）甲方違約責任1.甲方未按合同約定支付合同價款的，應按照合同總價款的XX%向乙方支付違約金。2.甲方未能按照合同約定提供施工圖紙及相關技術資料的，應承擔由此給乙方造成的損失。3.甲方未能按照合同約定提供必要的施工條件，導致乙方無法正常施工的，應承擔由此給乙方造成的損失。4.甲方未能及時進行驗收或未能按時支付合同價款的，乙方有權順延工期，并有權要求甲方賠償由此給乙方造成的損失。5.甲方如需調整施工圖紙或技術要求，應提前書面通知乙方，如給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。6.因甲方原因導致工期延誤的，每逾期一天，甲方應支付合同總價款萬分之XX的違約金給乙方；因乙方原因導致工期延誤的，每逾期一天，乙方應支付合同總價款萬分之XX的違約金給甲方。但因不可抗力因素導致的工期延誤除外。違約金總額以合同總價款的XX%為限。若違約金不足以彌補乙方的實際損失的，甲方可按照實際損失進行賠償；若違約金不足以彌補甲方的實際損失的，甲方可要求乙方繼續承擔賠償責任。具體賠償金額由法院最終判決確定。若因雙方過錯導致工期延誤的，則應根據雙方過錯程度分別承擔相應的違約責任。本條款中的“逾期”是指約定的竣工日期之后的合理時間內未完成竣工驗收工作的情況；“不可抗力因素”包括但不限于自然災害、政府行為等無法抗拒的原因。7.甲方未能按時支付合同價款的，每逾期一天，應按應付未付金額的萬分之XX向乙方支付違約金；逾期超過XX天的，乙方有權單方解除合同，并有權要求甲方賠償由此給乙方造成的全部損失。但因乙方原因導致甲方未能按時支付合同價款的除外。具體賠償金額由法院最終判決確定。本條款中的“應付未付金額”是指甲方按照合同約定應當支付但未支付的金額；“單方解除合同”是指乙方單方面決定解除合同的行為；“全部損失”包括但不限于直接損失和間接損失以及可得利益損失等。篇7發包方（簡稱甲方）：_________承包方（簡稱乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就乙方承包甲方鋁合金門窗安裝一事，經甲乙雙方協商同意，特簽訂本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：鋁合金門窗安裝4.工程造價：_________二、承包方式1.乙方