承攬合同范本（條款）范本5篇篇1承攬合同合同編號：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX一、合同雙方甲方（承攬方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXX，聯系方式：XXXXXXX。乙方（委托方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXX，聯系方式：XXXXXXX。二、合同內容1.承攬事項：XXXXXXX。2.承攬方式：XXXXXXX。3.承攬期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。4.報酬及支付方式：XXXXXXX。5.違約責任：XXXXXXX。6.爭議解決方式：XXXXXXX。7.其他約定：XXXXXXX。三、具體條款1.承攬事項甲方同意為乙方提供XXXXXXX服務，包括但不限于XXXXXXX等。乙方需明確告知甲方具體需求，以便甲方進行服務設計。2.承攬方式甲方將采用XXXXXXX方式進行服務提供，確保服務的質量和效果。乙方需全力配合甲方進行服務實施，并提供必要的支持和協助。3.承攬期限本合同的承攬期限為自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。雙方需在此期限內完成服務的提供和驗收。如有特殊情況，雙方可協商調整服務期限。4.報酬及支付方式甲方提供服務的報酬為人民幣XXXX元整（￥XXXX）。乙方需在合同簽訂后一次性支付報酬給甲方。甲方在收到報酬后，將開始提供服務。5.違約責任如甲方未能按時完成服務或服務質量不符合合同要求，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。具體違約責任將根據實際損失情況協商確定。6.爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。7.其他約定（1）本合同未盡事宜，雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。（2）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（承攬方）：XXXXXXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日乙方（委托方）：XXXXXXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日篇2承攬合同合同編號：XXXXXX一、合同雙方1.甲方（定作人）：XXXXXX，地址：XXXXXX，聯系方式：XXXXXX。2.乙方（承攬人）：XXXXXX，地址：XXXXXX，聯系方式：XXXXXX。二、合同背景鑒于甲方需要完成XXXXXX工作，乙方具備相應的技術和能力，雙方經過友好協商，達成以下承攬合同。三、合同內容1.承攬事項：乙方同意按照甲方的要求，完成XXXXXX工作。具體內容包括但不限于XXXXXX。2.工作要求：乙方在承攬工作中，應當保證工作質量，按時完成工作任務。甲方有權對乙方的工作過程進行監督，確保承攬事項按照甲方要求進行。3.工作時間：乙方應在接到甲方任務后盡快安排工作，確保在合理期限內完成。甲方應根據乙方的工作進度，合理安排任務量，確保乙方能夠按時完成工作。4.報酬與支付方式：乙方完成承攬事項后，甲方應支付相應的報酬。具體報酬金額和支付方式由雙方協商確定。乙方在收到報酬后，應提供正規的發票或收據作為憑證。5.違約責任：如果乙方未能按時完成承攬事項或工作質量不符合要求，乙方應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方承擔相應的經濟損失和精神損害賠償。6.其他條款：雙方可以協商確定其他條款，如保密條款、爭議解決方式等。具體條款應根據雙方的需求和情況來制定。四、合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。雙方應認真履行合同條款，確保合同的順利實施。2.合同終止：在本合同履行過程中，如果一方違約或雙方協商一致，可以終止本合同。具體終止程序和后果由雙方協商確定。五、爭議解決1.爭議解決方式：如果雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。如果協商不成，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。2.爭議管轄法院：本合同的爭議管轄法院為XXXXXX人民法院。雙方同意接受該法院的管轄和審判。六、其他說明1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。合同內容應當真實、準確、完整，雙方應認真閱讀并理解合同條款。2.本合同中的未盡事宜，由雙方協商確定。協商不成時，按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規處理。3.本合同中的條款解釋權歸甲乙雙方共同所有。如有任何疑問或需要進一步的解釋，雙方應友好協商解決。甲方（簽字/蓋章）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇3承攬合同合同編號：XXX-XXX-XXXX-XX-XXXXXX甲方（承攬方）：XXXXXX，聯系方式：XXXXXX，地址：XXXXXX。乙方（委托方）：XXXXXX，聯系方式：XXXXXX，地址：XXXXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方承攬乙方XXXXXX項目一事，達成如下協議：一、合同標的甲方承攬乙方XXXXXX項目，具體包括：XXXXXX。二、合同價款及支付方式1.合同價款：XXXXXX元（大寫：XXXXXX元整）。具體費用包括：XXXXXX。2.支付方式：XXXXXX。三、工期及交付成果1.工期：自合同簽訂之日起XX個工作日內完成。2.交付成果：甲方需按照乙方要求，按時交付高質量的承攬成果。四、質量保證甲方需保證承攬成果的質量符合乙方的要求，具體標準如下：XXXXXX。五、違約責任1.甲方如未按時完成承攬成果，需按照每逾期一天支付合同價款XX%的違約金。2.乙方如未按時支付合同價款，需按照每逾期一天支付應付價款XX%的違約金。六、爭議解決如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方可向乙方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.保密條款：雙方應對本合同內容及項目實施過程中獲知的對方商業秘密及個人信息保密，未經對方書面同意，不得向第三方泄露。2.可分割性：如本合同中的任何條款因不可抗力或雙方協商一致等原因而無效或無法執行，不影響其他條款的有效性。3.通知條款：雙方如有任何變更或調整，應及時書面通知對方，并確保對方權益不受影響。4.權利保留：雙方保留在本合同簽訂后依法享有的所有權利。5.合同生效：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（承攬方）：XXXXXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日乙方（委托方）：XXXXXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方（定作方）：____________________乙方（承攬方）：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為保證雙方權益，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行加工制作事宜達成如下協議：一、合同背景及目的鑒于甲方需要乙方為其承攬制作____________________（具體產品或服務），雙方經友好協商，達成此承攬合同，以明確雙方的權利和義務。二、工作內容及要求1.乙方應按照甲方提出的要求，完成制作任務。具體工作內容包括：____________________（具體工作內容）。2.乙方應根據甲方的需求，制定詳細的工作計劃，并確保按時交付。3.甲方應提供必要的材料、技術資料等，并確保所提供的資料真實、準確。三、工作期限及交付方式1.乙方應于本合同簽訂后____日內完成制作任務，并交付甲方。2.交付方式為____________________（如現場交付、郵寄等）。四、質量標準和保證1.乙方應確保所承攬制作的產品符合國家標準、行業標準以及甲方的要求。2.乙方應對所制作的產品質量負責，如出現質量問題，乙方應承擔相應的賠償責任。五、價格及支付方式1.承攬費用總額為人民幣____元（大寫：____元整）。2.甲方應在合同簽訂后____日內支付承攬費用總額的____%作為預付款。3.乙方完成制作任務并交付甲方后，甲方應在____日內支付剩余款項。4.支付方式：____________________（如銀行轉賬、現金等）。六、保密條款1.雙方應對涉及商業秘密、技術秘密等信息予以保密。2.未經對方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同內容及相關信息。七、違約責任1.若因乙方原因導致未能按時完成制作任務，乙方應向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失。2.若甲方未按約定支付費用，甲方應向乙方支付滯納金。3.若因不可抗力導致無法履行合同，雙方應及時溝通，協商解決。八、爭議解決方式若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。十、簽署甲方（定作方）：____________________（蓋章）法定代表人/授權代表：__________________日期：_____________乙方（承攬方）：____________________（蓋章）法定代表人/授權代表：__________________日期：_____________篇5甲方（定作方）：____________________乙方（承攬方）：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠實、守信的原則，經友好協商，就甲方委托乙方進行____________項目承攬事宜達成如下協議：一、承攬項目1.甲方委托乙方進行____________項目的承攬工作。2.具體承攬內容（包括項目范圍、制作要求等）以雙方確認的《承攬項目明細表》為準。二、承攬費用及支付方式1.承攬費用：總金額為人民幣________元（大寫：____________________元整）。具體費用明細以雙方確認的《承攬費用明細表》為準。2.支付方式：甲方應按照合同約定支付款項。款項分為預付款、進度款和尾款三個階段支付。具體支付時間和金額以雙方簽訂的《承攬費用支付計劃表》為準。三、承攬期限及進度安排1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，承攬期限為______天。特殊原因雙方協商可延期。2.乙方應按照雙方確認的《承攬進度計劃表》按時完成每個階段的工作，并保證質量。3.若因甲方原因導致乙方無法按時完成工作，乙方有權順延工期。四、質量要求及驗收標準1.乙方應按照國家標準、行業規范及甲方要求進行承攬工作，確保質量達標。2.甲方應在每個階段工作完成后進行驗收，并簽署驗收意見。如有不合格之處，乙方應按要求進行整改。3.最終驗收合格后，雙方簽署《承攬項目驗收報告》。五、知識產權及保密條款1.乙方應對其承攬過程中接觸到的甲方商業秘密、技術資料等信息予以保密，未經甲方許可，不得向第三方泄露。2.乙方所完成的承攬作品，其知識產權歸甲方所有。乙方不得將甲方的作品用于其他用途或擅自轉讓給第三方。六、違約責任及解決糾紛方式1.若因乙方原因未按約定完成承攬工作，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方相應損失。2.若因甲方原因未按約定支付款項，甲方應承擔違約責任，并支付滯納金。3.如雙方在合同履行過程中發生糾紛，應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。合同期滿后如需續簽，雙方應重新簽訂書面合同。4.附件：《承攬項目明細表》、《承攬費用明細表》、《承攬費用支付計劃表》、《承攬進度計劃表》。雙方應認真審核以上附件內容，確保準確無誤后簽字蓋章。附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。甲方（定作方）：____________________（蓋章）