第第頁合同編號:________土石方整平工程合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整，切勿套用，訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數8一、主體與目的本合同主體為甲方（以下簡稱“甲方”）和乙方（以下簡稱“乙方”）。甲方為某建設項目業主，乙方為具備相應資質的土石方整平工程施工單位。本合同旨在明確甲乙雙方在土石方整平工程中的權利、義務和責任，確保工程順利進行，達成以下目的：1.甲方委托乙方按照合同約定，完成土石方整平工程，確保工程質量、進度和安全生產。2.乙方按照甲方要求，合格的施工人員、機械設備和材料，確保工程按期完工。3.雙方共同遵守國家相關法律法規，確保工程合法合規進行。4.明確雙方在工程過程中的權利、義務和責任，維護雙方的合法權益。二、價格、支付方式1.合同價格：本合同土石方整平工程總價為人民幣【大寫】元，具體金額為人民幣【小寫】元整。2.工程進度款：工程按以下進度支付款項：-簽訂合同后5個工作日內，乙方提交施工方案及人員設備進場計劃，甲方支付合同總價款的20%作為預付款；-工程開工后，每完成工程總量的30%，乙方提交進度款申請及相應證明，甲方支付相應款項；-工程完工并經甲方驗收合格后，乙方提交結算報告及驗收報告，甲方支付合同總價款的60%；-工程保修期滿，且無質量問題時，甲方支付剩余的20%作為質保金。3.付款方式：甲方通過銀行轉賬方式支付給乙方，具體賬戶信息由乙方在合同簽訂前。4.逾期付款：甲方逾期支付款項，應向乙方支付按每日萬分之五計算的違約金。三、雙方權利與義務1.甲方權利與義務：-甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、安全標準完成工程；-甲方有權對工程進度、質量、安全進行監督檢查，并提出改進意見；-甲方應在合同約定的時間內支付工程款項；-甲方應必要的施工條件，如施工場地、水電接入等；-甲方應承擔因自身原因導致的工程延誤、質量不合格等責任。2.乙方權利與義務：-乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項；-乙方應按照甲方要求的時間、質量、安全標準完成工程；-乙方應確保施工人員具備相應的資質和技能；-乙方應負責施工現場的安全管理，防止事故發生；-乙方應按照國家相關法律法規及行業標準進行施工，確保工程質量；-乙方應妥善保管施工現場，確保工程完成后場地整潔、無遺留物。3.雙方違約責任：-若甲方未按約定支付工程款項，應向乙方支付違約金；-若乙方未按約定完成工程，應承擔違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失；-若因乙方施工質量問題導致甲方損失，乙方應承擔全部責任并賠償甲方損失。四、質量保證與服務1.質量保證：-乙方承諾所的材料、設備符合國家及行業標準，且質量合格；-乙方應確保施工過程中的每一步驟均符合設計圖紙和施工規范的要求；-乙方應在工程完工后進行自檢，并邀請甲方進行驗收，驗收合格后方可交付使用；-工程驗收合格后，乙方至少一年的質量保證期，在此期間因施工質量問題導致的損壞，乙方負責無償修復或更換。2.服務承諾：-乙方應按照甲方要求，24小時緊急維修服務；-乙方應在接到甲方通知后，及時派遣技術人員進行現場處理；-乙方應定期對工程進行巡檢，確保工程長期穩定運行；-乙方應詳細的工程資料和售后服務記錄，便于甲方查閱。3.質量爭議處理：-若發生質量爭議，雙方應友好協商解決，協商不成時，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、履行與變更1.履行：-乙方應在合同約定的工期內完成土石方整平工程，甲方應在乙方完成并經驗收合格后支付工程款項；-甲方應按時施工所需材料、設備以及相關施工條件；-雙方應按照合同約定的方式進行溝通協調，確保工程順利進行。2.變更：-任何一方需對合同內容進行變更，應提前以書面形式通知對方，并經雙方協商一致后，簽訂書面變更協議；-合同變更內容不得違反國家法律法規，不得降低工程質量標準；-合同變更后，雙方應按照變更協議繼續履行合同義務。3.工期變更：-因不可抗力或甲方原因導致工期延誤，雙方應協商確定新的工期；-不可抗力事件包括但不限于自然災害、戰爭、政府行為等；-因乙方原因導致的工期延誤，乙方應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失。4.合同解除：-雙方可因不可抗力、對方違約等情形解除合同；-解除合同后，雙方應按照合同約定處理已發生的費用和損失。多余六、保密條款1.雙方對本合同內容以及工程施工過程中涉及的技術、商業信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于設計圖紙、技術參數、施工方案、財務數據、業務計劃等。3.保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后【具體年限】年。4.雙方應采取必要的保密措施，確保保密信息的保密性，不得將保密信息用于合同約定目的之外的用途。5.若因違反保密義務導致對方遭受損失，違約方應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償對方因此遭受的直接經濟損失。6.本保密條款的效力不受合同解除或終止的影響，雙方仍需遵守保密義務。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成時，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續履行合同的其他義務。4.爭議解決過程中產生的費用，包括但不限于訴訟費、律師費等，由敗訴方承擔，除非法律另有規定或雙方另有約定。5.雙方應遵守法院的判決或裁定，不得上訴或采取任何可能導致爭議擴大或拖延的措施。6.本合同項下的爭議解決方式為最終且排他的，雙方不得在其他仲裁機構或法院提起相同的爭議。八、其它條款1.合同附件：本合同附件作為合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.通知：雙方任何通知、函件或其它文件，應以書面形式送達對方，送達地址以合同中約定為準。3.合同解除：除法律另有規定外，任何一方未經對方同意，不得單方面解除合同。4.合同轉讓：未經對方同意，任何一方不得將本合同的權利和義務轉讓給第三方。5.合同終止：合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后，合同終止，但雙方仍應承擔合同終止后的相應義務。6.合同解釋：本合同以中文文本為準，如有歧義，以合同簽訂地法律為準。7.法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。8.合同份數：本合同一式【具體份數】份，甲乙雙方各執【具體份數】份，具有