中標合同和施工合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發包方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

鑒于：

1.發包方擬對________________________項目進行施工，現決定通過公開招標的方式選擇施工單位。

2.承包方對上述項目進行了投標，并經評標委員會評審，承包方為該項目的中標單位。

3.發包方與承包方經友好協商，就________________________項目的施工事宜達成一致意見，現訂立本合同。

第一條合同內容

1.1發包方委托承包方對________________________項目進行施工，具體施工內容、范圍及要求詳見附件一：《施工圖紙及技術規范》。

1.2承包方承諾按照發包方要求，在規定的工期和質量標準內完成施工任務。

第二條合同工期

2.1本合同工期為________________________個月，自合同簽訂之日起計算。

2.2如因以下原因導致工期延誤，工期相應順延：

（1）因發包方原因導致設計變更、工程量增加等情況；

（2）因不可抗力導致工程停工、延期等情況；

（3）因承包方原因導致的非承包方責任范圍內的停工、延期等情況。

第三條工程質量

3.1承包方應按照國家有關施工質量標準，確保工程質量符合合同要求。

3.2發包方有權對工程質量進行監督檢查，如發現質量問題，承包方應立即進行整改。

3.3工程驗收合格后，發包方應向承包方支付工程款。

第四條工程款支付

4.1工程款支付方式：按月進度支付，具體支付比例及時間節點詳見附件二：《工程款支付計劃》。

4.2發包方應在每月支付工程款前，對承包方提交的工程量清單、工程進度等進行審核。

4.3發包方在收到承包方提交的工程量清單、工程進度等資料后，應在________________________個工作日內支付相應工程款。

第五條保修

5.1承包方對施工完成的工程承擔________________________個月的保修責任。

5.2保修期內，如因承包方施工原因導致的工程質量問題，承包方應負責修復。

5.3保修期滿后，發包方應按照相關規定，對工程進行維護和管理。

第六條違約責任

6.1如因發包方原因導致合同無法履行，發包方應承擔違約責任，向承包方支付違約金。

6.2如因承包方原因導致合同無法履行，承包方應承擔違約責任，向發包方支付違約金。

6.3違約金計算方式詳見附件三：《違約金計算標準》。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第八條合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

8.3本合同未盡事宜，可由雙方另行協商解決。

附件：

1.施工圖紙及技術規范

2.工程款支付計劃

3.違約金計算標準

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“發包方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“監理方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

鑒于：

1.發包方擬對________________________項目進行施工，為確保工程質量及施工進度，決定引入第三方監理機構進行監督管理。

2.承包方對上述項目進行了投標，并經評標委員會評審，承包方為該項目的中標單位。

3.發包方、承包方及監理方經友好協商，就________________________項目的施工事宜達成一致意見，現訂立本合同。

第一條合同內容

1.1發包方委托承包方對________________________項目進行施工，具體施工內容、范圍及要求詳見附件一：《施工圖紙及技術規范》。

1.2承包方承諾按照發包方要求，在規定的工期和質量標準內完成施工任務。

1.3監理方負責對施工過程進行監督管理，確保工程質量及施工進度符合合同要求。

第二條合同工期

2.1本合同工期為________________________個月，自合同簽訂之日起計算。

2.2如因以下原因導致工期延誤，工期相應順延：

（1）因發包方原因導致設計變更、工程量增加等情況；

（2）因不可抗力導致工程停工、延期等情況；

（3）因承包方原因導致的非承包方責任范圍內的停工、延期等情況。

第三條工程質量

3.1承包方應按照國家有關施工質量標準，確保工程質量符合合同要求。

3.2監理方有權對工程質量進行監督檢查，如發現質量問題，承包方應立即進行整改。

3.3工程驗收合格后，發包方應向承包方支付工程款。

第四條工程款支付

4.1工程款支付方式：按月進度支付，具體支付比例及時間節點詳見附件二：《工程款支付計劃》。

4.2發包方應在每月支付工程款前，對承包方提交的工程量清單、工程進度等進行審核。

4.3發包方在收到承包方提交的工程量清單、工程進度等資料后，應在________________________個工作日內支付相應工程款。

第五條監理方職責及權利

5.1監理方應按照合同約定，對施工過程進行監督管理，確保工程質量及施工進度符合合同要求。

5.2監理方有權對施工過程中的設計變更、工程量增加等情況進行審核，并報發包方批準。

5.3監理方有權對承包方提交的工程量清單、工程進度等進行審核，并要求承包方進行整改。

第六條乙方違約及限制條款

6.1如承包方未按合同約定完成施工任務，發包方有權解除合同，并要求承包方承擔違約責任。

6.2如承包方在施工過程中出現質量問題，發包方有權要求承包方進行整改，并承擔相應責任。

6.3如承包方違反合同約定，擅自改變施工方案，發包方有權要求承包方恢復原狀，并承擔相應責任。

6.4承包方在施工過程中，應遵守國家法律法規及行業規范，不得損害發包方、監理方及他人的合法權益。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第八條合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

8.3本合同未盡事宜，可由三方另行協商解決。

第三方介入的意義和目的：

1.引入監理方，有利于確保工程質量及施工進度，降低發包方的風險。

2.監理方作為第三方，能夠客觀、公正地監督施工過程，維護甲方的合法權益。

甲方為主導的目的和意義：

1.甲方作為項目投資方，對項目的質量、進度及成本負有最終責任。

2.通過合同條款，甲方能夠確保承包方按照約定履行合同義務，維護自身權益。

3.甲方在合同中享有多種權利，如對工程款支付、工期調整等環節進行審核和監督，確保項目順利進行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“承包方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

甲方（以下簡稱“發包方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“監理方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

鑒于：

1.承包方具備________________________項目的施工能力，擬與發包方簽訂施工合同，負責項目的施工建設。

2.發包方同意承包方的施工方案，并決定引入第三方監理機構進行監督管理，以確保施工質量及進度。

3.承包方、發包方及監理方經友好協商，就________________________項目的施工事宜達成一致意見，現訂立本合同。

第一條合同內容

1.1發包方委托承包方對________________________項目進行施工，具體施工內容、范圍及要求詳見附件一：《施工圖紙及技術規范》。

1.2承包方承諾按照發包方要求，在規定的工期和質量標準內完成施工任務。

1.3監理方負責對施工過程進行監督管理，確保工程質量及施工進度符合合同要求。

第二條合同工期

2.1本合同工期為________________________個月，自合同簽訂之日起計算。

2.2如因以下原因導致工期延誤，工期相應順延：

（1）因發包方原因導致設計變更、工程量增加等情況；

（2）因不可抗力導致工程停工、延期等情況；

（3）因監理方原因導致的非承包方責任范圍內的停工、延期等情況。

第三條工程質量

3.1承包方應按照國家有關施工質量標準，確保工程質量符合合同要求。

3.2監理方有權對工程質量進行監督檢查，如發現質量問題，承包方應立即進行整改。

3.3工程驗收合格后，發包方應向承包方支付工程款。

第四條工程款支付

4.1工程款支付方式：按月進度支付，具體支付比例及時間節點詳見附件二：《工程款支付計劃》。

4.2發包方應在每月支付工程款前，對承包方提交的工程量清單、工程進度等進行審核。

4.3發包方在收到承包方提交的工程量清單、工程進度等資料后，應在________________________個工作日內支付相應工程款。

第五條監理方職責及權利

5.1監理方應按照合同約定，對施工過程進行監督管理，確保工程質量及施工進度符合合同要求。

5.2監理方有權對施工過程中的設計變更、工程量增加等情況進行審核，并報發包方批準。

5.3監理方有權對承包方提交的工程量清單、工程進度等進行審核，并要求承包方進行整改。

第六條甲方違約及限制條款

6.1如發包方未按合同約定支付工程款，承包方有權暫停施工，并要求發包方支付相應違約金。

6.2如發包方違反合同約定，擅自改變施工方案或要求承包方進行不必要的工程調整，承包方有權拒絕，并要求發包方承擔相應責任。

6.3發包方在施工過程中，應遵守國家法律法規及行業規范，不得損害承包方及他人的合法權益。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第八條合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

8.3本合同未盡事宜，可由三方另行協商解決。

乙方為主導的目的和意義：

1.乙方作為施工方，對施工質量、進度及成本負有直接責任，乙方權益的保障有利于確保項目的順