中途停止施工合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方在甲方工程建設項目中中途停止施工事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1乙方承建的工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規模：____________________

1.4工程合同總價：人民幣__________元整（大寫：____________________）

二、中途停止施工原因及責任劃分

2.1乙方因以下原因導致工程中途停止施工：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

2.2乙方應承擔中途停止施工的責任，包括但不限于：

（1）向甲方支付中途停止施工期間的停工損失賠償；

（2）承擔因中途停止施工導致的工程延誤責任；

（3）承擔因中途停止施工給甲方造成的其他損失。

三、中途停止施工期間的費用處理

3.1乙方在中途停止施工期間，應按照以下標準支付費用：

（1）人工費：____________________

（2）材料費：____________________

（3）機械使用費：____________________

（4）其他費用：____________________

3.2乙方應于每月____日前向甲方支付中途停止施工期間的費用。

四、工程恢復施工及驗收

4.1乙方應在接到甲方恢復施工通知后____日內，恢復工程施工。

4.2乙方恢復施工后，應按照合同約定的時間節點，完成工程各項驗收工作。

五、違約責任

5.1甲方未按約定支付中途停止施工期間費用的，應向乙方支付_____%的違約金。

5.2乙方未按約定恢復施工的，應向甲方支付_____%的違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

7.2本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.工程建設項目合同

2.工程施工圖紙

3.工程施工許可證

4.其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為工程建設項目業主，乙方（以下簡稱“乙方”）為工程承包商，丙方（以下簡稱“丙方”）為工程監理單位，三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方在甲方工程建設項目中中途停止施工事宜，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1乙方承建的工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規模：____________________

1.4工程合同總價：人民幣__________元整（大寫：____________________）

二、中途停止施工原因及責任劃分

2.1乙方因以下原因導致工程中途停止施工：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

2.2乙方應承擔中途停止施工的責任，包括但不限于：

（1）向甲方支付中途停止施工期間的停工損失賠償；

（2）承擔因中途停止施工導致的工程延誤責任；

（3）承擔因中途停止施工給甲方造成的其他損失。

三、丙方責任及權利

3.1丙方作為工程監理單位，負責對乙方施工過程進行監督，確保工程質量、進度和安全。

3.2丙方有權要求乙方按照合同約定恢復施工，如乙方未按期恢復施工，丙方有權向甲方報告。

3.3丙方有權對乙方中途停止施工的原因進行調查，并提出處理意見。

四、中途停止施工期間的費用處理

4.1乙方在中途停止施工期間，應按照以下標準支付費用：

（1）人工費：____________________

（2）材料費：____________________

（3）機械使用費：____________________

（4）其他費用：____________________

4.2乙方應于每月____日前向甲方支付中途停止施工期間的費用。

五、工程恢復施工及驗收

5.1乙方應在接到甲方恢復施工通知后____日內，恢復工程施工。

5.2乙方恢復施工后，應按照合同約定的時間節點，完成工程各項驗收工作。

六、甲方的權利與義務

6.1甲方有權要求乙方按照合同約定恢復施工，如乙方未按期恢復施工，甲方有權解除合同或要求乙方承擔違約責任。

6.2甲方有權要求丙方對乙方中途停止施工的原因進行調查，并提出處理意見。

6.3甲方有權要求乙方支付中途停止施工期間的停工損失賠償。

七、乙方的違約及限制條款

7.1乙方如未按約定恢復施工，甲方有權要求乙方支付_____%的違約金。

7.2乙方如未按約定支付中途停止施工期間的費用，甲方有權要求乙方支付_____%的違約金。

7.3乙方如因自身原因導致工程中途停止施工，乙方應承擔全部責任，包括但不限于停工損失賠償、工程延誤責任等。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

9.2本合同一式______份，甲乙丙三方各執______份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.工程建設項目合同

2.工程施工圖紙

3.工程施工許可證

4.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

丙方作為第三方監理單位，介入本合同的目的在于保證工程質量和進度，維護甲方的合法權益。通過丙方的監督，可以確保乙方按照合同約定進行施工，避免因乙方原因導致工程延誤或質量問題。

甲方權益主導的目的和意義：

甲方作為工程業主，擁有對工程項目的最終決策權。通過本合同，甲方確保了自己的權益得到充分保障，包括工程進度、質量、費用等方面的控制。同時，甲方通過明確乙方的違約責任和限制條款，維護了自身的利益，降低了工程風險。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）為工程承包商，甲方（以下簡稱“甲方”）為工程業主，丁方（以下簡稱“丁方”）為工程咨詢公司，三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方在甲方工程建設項目中中途停止施工事宜，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1乙方承建的工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規模：____________________

1.4工程合同總價：人民幣__________元整（大寫：____________________）

二、中途停止施工原因及責任劃分

2.1乙方因以下原因導致工程中途停止施工：

（1）甲方未按約定支付工程款項；

（2）甲方提供的施工條件不符合合同要求；

（3）不可抗力因素。

2.2乙方有權要求甲方承擔因中途停止施工導致的損失，包括但不限于：

（1）乙方已支付的人工費、材料費、機械使用費等；

（2）因甲方原因導致的工程延誤；

（3）因甲方原因造成的其他損失。

三、丁方責任及權利

3.1丁方作為工程咨詢公司，負責對甲方提供的服務進行評估，確保甲方履行合同義務。

3.2丁方有權要求甲方在規定時間內解決施工過程中出現的問題，如甲方未按期解決，丁方有權向乙方報告。

3.3丁方有權對甲方提供的服務進行調查，并提出改進建議。

四、中途停止施工期間的費用處理

4.1乙方在中途停止施工期間，甲方應按照以下標準支付費用：

（1）人工費：____________________

（2）材料費：____________________

（3）機械使用費：____________________

（4）其他費用：____________________

4.2甲方應于每月____日前向乙方支付中途停止施工期間的費用。

五、工程恢復施工及驗收

5.1乙方應在接到甲方恢復施工通知后____日內，恢復工程施工。

5.2乙方恢復施工后，應按照合同約定的時間節點，完成工程各項驗收工作。

六、乙方的權利與義務

6.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項，如甲方未按期支付，乙方有權暫停施工或解除合同。

6.2乙方有權要求甲方提供符合合同要求的施工條件，如甲方未提供，乙方有權要求賠償損失。

6.3乙方有權要求丁方對甲方提供的服務進行評估，并提出改進建議。

七、甲方的違約及限制條款

7.1甲方如未按約定支付工程款項，應向乙方支付_____%的違約金。

7.2甲方如未按約定提供施工條件，應向乙方支付_____%的違約金。

7.3甲方如因自身原因導致工程中途停止施工，甲方應承擔全部責任，包括但不限于停工損失賠償、工程延誤責任等。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

9.2本合同一式______份，甲乙丁三方各執______份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.工程建設項目合同

2.工程施工圖紙

3.工程施工許可證

4.其他相關文件

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為工程承包商，在合同中占據主導地位，有利于保障其合法權益。通過明確甲方在支付款項、提供施工條件等方面的