港口建設工程施工合同二5篇篇1合同編號：[合同編號]工程名稱：[工程名稱]發包方（甲方）：[發包方公司名稱]承包方（乙方）：[承包方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規模：[工程規模]4.開工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同工期：XX日歷天第二條承包方式乙方采用包工包料方式承包本合同工程。在承包期間，乙方應確保所有施工材料的質量、可靠性和安全性，并應按照甲方的要求進行施工。乙方應自行承擔施工期間的所有風險和費用，包括但不限于材料費用、人工費用、設備費用等。第三條甲方責任1.甲方應在施工前向乙方提供必要的技術支持和指導，確保乙方能夠順利進行施工。2.甲方應及時向乙方支付合同約定的款項，確保乙方有足夠的資金進行施工。3.甲方應協助乙方解決施工期間可能出現的協調問題，確保施工進度順利進行。4.甲方應監督乙方的施工過程，確保施工質量符合合同要求。第四條乙方責任1.乙方應嚴格按照甲方的施工要求和標準進行施工，確保施工質量符合要求。2.乙方應做好施工前的準備工作，制定詳細的施工計劃和方案，確保施工進度順利進行。3.乙方應確保施工現場的安全和整潔，防止對周圍環境造成污染。4.乙方應積極配合甲方的質量監督工作，接受甲方的檢查和驗收。第五條違約責任1.若甲方未按照合同約定及時向乙方支付款項或提供必要的技術支持，應承擔相應的違約責任。2.若乙方未按照合同約定完成施工任務或施工質量不符合要求，應承擔相應的違約責任。3.若因乙方原因導致施工進度延誤或施工現場出現安全事故，應由乙方承擔相應的責任和損失。第六條合同變更和解除1.本合同一經簽訂，雙方應嚴格遵守。在合同履行期間，未經雙方協商同意，任何一方不得擅自變更或解除本合同。2.若因不可抗力或其他特殊原因導致合同無法按時履行或無法履行，雙方應及時溝通并協商解決方案。在協商過程中，雙方應本著公平、公正、合理的原則進行協商，以達成新的協議或解除本合同。3.合同解除后，雙方應按照國家有關法律法規的規定進行結算和處理，確保各自的權益得到保障。對于未完成的工作或已支付但未完成工作的款項，應根據實際情況進行退還或補償。第七條爭議解決1.在合同履行過程中，如甲乙雙方發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法律事實，提供充分的證據支持自己的主張。法院生效判決具有最終的法律效力，雙方應自覺履行判決結果。若一方不履行判決結果，另一方可以向人民法院申請強制執行。在爭議解決期間，雙方應繼續履行合同中其他條款所規定的義務。2.爭議解決過程中產生的訴訟費用、保全費用、鑒定費用等合理費用由敗訴方承擔。若雙方均有責任，則應根據實際情況協商確定各自承擔的費用比例。在爭議解決過程中，雙方應注意保護自己的合法權益，避免損失擴大化。同時，雙方也應積極溝通、協商解決爭議問題，以維護良好的合作關系和穩定的市場秩序。3.對于違反合同約定的一方當事人而言，違約方應承擔相應的違約責任并賠償因此給守約方造成的全部損失。對于因違約方原因導致合同無法按時履行或無法履行的情況，違約方還應承擔相應的賠償責任和補償責任。若因違約方原因導致合同解除或終止履行的情況出現，違約方應承擔相應的法律責任并賠償因此給守約方造成的全部損失。同時守約方有權要求違約方承擔相應的違約金或滯納金等違約責任。篇2甲方（發包方）：__________乙方（承包方）：__________根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就港口建設工程施工事宜，經過友好協商，達成如下協議：一、工程概況工程名稱：__________港口建設工程。工程地點：__________。承包范圍：港口建設工程的土方開挖、基礎施工、主體結構施工、設備安裝、裝飾裝修等全部工程內容。二、合同工期及質量要求開工日期：以甲方發出開工通知為準。一、工程概況（續）工程規模：本港口建設工程為大型基礎設施建設，具體規模根據設計方案確定，包括碼頭、倉庫、道路、橋梁等建筑設施的建設。二、合同工期及質量要求（續）1.工程開工前，甲方應完成相關準備工作并發出開工通知，乙方應在接到通知后及時進場開工。工期按照合同約定執行，未經甲方同意不得擅自延長工期。若因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任并賠償甲方損失。對于不可抗力因素導致的工期延誤或順延，雙方應及時溝通并書面確認。2.工程質量應符合國家相關標準及規范的要求，確保工程安全、可靠、經濟、適用。如因乙方原因導致工程質量不符合要求，乙方應負責返工修復并承擔相關費用及損失賠償等責任。如因甲方提供的材料或設計等原因導致工程質量問題，甲方應承擔相應責任。篇3合同編號：[具體編號]甲方（發包方）：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鑒于甲方需要建設港口工程，乙方具備相關施工資質和能力，雙方根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規，本著公平、公正、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下港口建設工程施工合同：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規模：[工程規模描述]4.工程內容：包括港池挖掘、碼頭建設、護岸工程、道路鋪設等。二、工程期限1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日（具體以甲方書面開工令為準）。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。3.如有特殊情況，經雙方協商，可相應調整工期。三、工程造價及支付方式1.工程總造價：人民幣[金額漢字大寫及數字小寫]（暫定）。2.支付方式：按照工程進度支付款項，包括預付款、進度款和尾款等。具體支付比例和時間節點按雙方約定執行。3.工程造價調整：如因設計變更等原因導致工程造價變動，雙方應及時協商并簽訂補充協議。四、工程質量及驗收標準1.乙方應嚴格按照國家相關標準和規范進行施工，確保工程質量。2.雙方應制定詳細的驗收標準與程序，確保工程質量的可控性和可追溯性。3.工程竣工驗收時，如未達到約定標準，乙方應承擔相應的違約責任。五、工程安全及文明施工要求1.乙方應制定安全文明施工方案，確保施工現場安全文明。2.乙方應建立健全安全生產管理制度，加強現場安全管理，防止事故發生。3.如因乙方原因造成安全事故，乙方應承擔相應責任和損失。六、甲方責任與義務1.甲方應按約定支付工程款項。2.甲方應提供必要的施工條件和環境。3.甲方有權對工程進度、質量進行檢查與監督。七、乙方責任與義務1.乙方應按時完成工程施工，確保工程質量。2.乙方應遵守安全文明施工要求，加強現場管理。3.乙方應維護甲方的合法權益，不得擅自轉讓或變更工程內容。篇4合同編號：[合同編號]工程名稱：[工程名稱]工程地點：[工程地點]發包方（甲方）：[發包方名稱]承包方（乙方）：[承包方名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規模：本工程為一座多功能港口，包括貨物裝卸、倉儲、物流等功能。具體規模根據后續設計確定。4.工程承包范圍：乙方負責港口建設工程的全部施工任務，包括但不限于碼頭、倉庫、物流設施等。甲方提供必要的支持和協調。第二條工期與進度1.工期：本工程計劃開工日期為XXXX年XX月XX日，竣工日期為XXXX年XX月XX日，合同工期XX個月。具體開工日期以甲方書面通知為準。2.進度：乙方應根據工期要求，編制詳細施工進度計劃，并嚴格按照計劃執行。甲方有權對進度進行監督，并提出合理建議和要求。第三條工程質量與驗收1.工程質量：乙方應嚴格按照國家相關標準和規范施工，確保工程質量達到合格標準。甲方有權對工程質量進行檢查和驗收。2.驗收：工程竣工后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在收到申請后XX個工作日內組織驗收。驗收標準和方法按照合同約定和相關標準執行。驗收合格后，雙方應簽署驗收報告。第四條工程價款與支付1.工程價款：本工程合同價款為人民幣XX元（大寫：XX元整）。具體金額根據后續設計和預算確定。2.支付：甲方應在合同簽訂后XX個工作日內支付合同價款的XX%作為預付款。工程進度款應根據施工進度和驗收情況按月支付。具體支付時間和金額由雙方協商確定。第五條違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按時支付工程進度款或未提供必要支持和協調，導致乙方無法按時開工或施工進度受影響，甲方應承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。2.乙方違約責任：如乙方未按時完成施工任務或施工質量未達到合同要求，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。第六條爭議解決1.爭議解決方式：本工程合同履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.爭議解決費用：爭議解決過程中產生的訴訟費用、保全費用等由敗訴方承擔。第七條合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效前，雙方應確保合同條款得到嚴格執行。合同生效后，雙方應共同遵守合同條款，確保工程順利進行。2.合同終止：在本合同履行過程中，如遇不可抗力或國家政策調整等導致工程無法繼續進行的情形，雙方可協商終止合同。合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜。第八條其他事項1.安全施工：乙方應嚴格遵守安全施工規定，確保施工現場安全。甲方有權對安全施工進行監督。2.文明施工：乙方應確保施工現場整潔有序，符合文明施工要求。甲方有權對文明施工進行監督。3.保密義務：雙方應對涉及工程的保密信息保密，未經對方書面同意，不得向第三方泄露。4.不可抗力：如遇不可抗力導致工程無法按時進行或需要終止合同，雙方應友好協商解決相關事宜。篇5合同編號：XXXX工程名稱：XXXX工程地點：XXXX發包方：XXXX（以下簡稱甲方）承包方：XXXX（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程規模：XXXX4.工程內容：XXXX二、工期1.乙方應在合同簽訂后盡快組織施工，確保工程按時完成。2.如遇下列情況，乙方可順延工期：（1）因甲方原因造成停工；（2）不可抗力因素。三、質量與驗收1.乙方應嚴格按照施工圖紙、技術規范和操作程序進行施工，確保工程質量符合設計要求和相關標準。2.工程竣工后，乙方應提交完整的驗收資料，包括施工記錄、試驗報告等。甲方應在收到驗收資料后盡快組織驗收。3.如工程質量不符合要求，乙方應負責返修或重做，并承擔相關費用。四、付款與結算1.甲方應按合同約定向乙方支付工程款。具體付款時間和金額如下：（1）合同簽訂后，甲方應向乙方支付工程款的XX%作為預付款；（2）工程竣工并通過驗收后，甲方應向乙方支付工程款的XX%；（3）剩余XX%的工程款作為質保金，在工程竣工驗收后的一年內支付。2.乙方應在收到工程款后及時向甲方提供正式的發票和收據。3.工程結算時，乙方應提供完整的結算資料，甲方應在收到結算資料后盡快進行結算審核。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定向乙方支付工程款，應承擔相應的違約責任。具體違約責任如下：（1）甲方應向乙方支付逾期付款利息；（2）甲方應承擔因違約給乙方造成的其他損失。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務，應承擔相應的違約責任。具體違約責任如下：（1）乙方應向甲方支付違約金；（2）乙方應承擔因違約給甲方造成的其他損失。六、爭議解決1.甲乙雙方在合同履行過程中