噴漆業(yè)務(wù)承攬協(xié)議書(shū)?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號(hào)碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話(huà)：__________________乙方（承攬人）：名稱(chēng)：__________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話(huà)：__________________鑒于甲方有噴漆業(yè)務(wù)需求，乙方具備從事噴漆業(yè)務(wù)的相應(yīng)資質(zhì)和能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定，就甲方委托乙方承攬噴漆業(yè)務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）噴漆對(duì)象及范圍1.甲方委托乙方對(duì)[具體物品名稱(chēng)或場(chǎng)所范圍，如汽車(chē)車(chē)身、家具、房屋墻面等]進(jìn)行噴漆作業(yè)。2.噴漆作業(yè)的具體部位、面積等詳細(xì)信息以雙方另行確認(rèn)的作業(yè)清單為準(zhǔn)。作業(yè)清單應(yīng)明確標(biāo)注噴漆的具體位置、顏色要求、工藝標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）噴漆工藝及要求1.乙方應(yīng)采用符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的噴漆工藝進(jìn)行作業(yè)。噴漆前，乙方需對(duì)作業(yè)對(duì)象進(jìn)行全面清潔、打磨等預(yù)處理，確保噴漆效果良好。2.噴漆所使用的油漆及相關(guān)材料應(yīng)符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及甲方指定的品牌、型號(hào)要求。乙方需向甲方提供所使用油漆及材料的質(zhì)量合格證明文件。3.噴漆顏色應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的色卡或指定的顏色標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)配和噴涂，確保顏色均勻、無(wú)色差。（三）噴漆質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.乙方完成噴漆作業(yè)后，應(yīng)達(dá)到以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：漆面平整、光滑，無(wú)流掛、橘皮、氣泡、裂紋等缺陷。顏色均勻一致，與標(biāo)準(zhǔn)色卡對(duì)比誤差在可接受范圍內(nèi)。附著力良好，經(jīng)過(guò)相關(guān)附著力測(cè)試后，漆面不脫落、不起皮。2.乙方應(yīng)在噴漆作業(yè)完成后進(jìn)行自檢，自檢合格后方可通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)返工直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)乙方的噴漆作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出合理的意見(jiàn)和建議。對(duì)乙方交付的噴漆成果進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)要求乙方限期整改或返工。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向乙方支付承攬費(fèi)用。向乙方提供噴漆作業(yè)所需的相關(guān)資料，如作業(yè)對(duì)象的原始狀態(tài)、顏色要求、設(shè)計(jì)圖紙等，確保資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。為乙方的噴漆作業(yè)提供必要的協(xié)助和配合，如安排作業(yè)場(chǎng)地、協(xié)調(diào)相關(guān)人員等。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定收取承攬費(fèi)用。在噴漆作業(yè)過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)作業(yè)方案提出合理的調(diào)整建議，但需經(jīng)甲方書(shū)面同意。2.義務(wù)具備從事噴漆業(yè)務(wù)所需的合法資質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，確保噴漆作業(yè)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范要求。按照本協(xié)議約定的時(shí)間、地點(diǎn)、工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成噴漆作業(yè)，并對(duì)作業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)噴漆作業(yè)所需設(shè)備、工具、材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、保管及使用，確保設(shè)備、工具正常運(yùn)行，材料質(zhì)量合格。在噴漆作業(yè)過(guò)程中，采取必要的安全防護(hù)措施，確保作業(yè)安全，如因乙方原因?qū)е掳踩鹿剩梢曳匠袚?dān)全部責(zé)任。妥善保管甲方提供的相關(guān)資料，不得泄露或擅自使用。作業(yè)完成后，應(yīng)將剩余材料及相關(guān)資料返還甲方。接受甲方的監(jiān)督檢查和驗(yàn)收，對(duì)甲方提出的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改或返工。三、承攬費(fèi)用及支付方式（一）承攬費(fèi)用1.經(jīng)雙方協(xié)商，本次噴漆業(yè)務(wù)的承攬費(fèi)用為人民幣[具體金額]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。此費(fèi)用為固定總價(jià)，包含乙方完成噴漆作業(yè)所需的全部費(fèi)用，如油漆及材料費(fèi)用、人工費(fèi)用、設(shè)備工具費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等一切費(fèi)用。2.除非本協(xié)議另有約定或經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，承攬費(fèi)用不因任何因素調(diào)整。（二）支付方式1.甲方在本協(xié)議簽訂后[x]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付承攬費(fèi)用的[預(yù)付款比例，如30%]作為預(yù)付款，即人民幣[預(yù)付款金額]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)預(yù)付款金額]）。2.乙方完成噴漆作業(yè)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后[x]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余承攬費(fèi)用，即人民幣[剩余金額]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)剩余金額]）。3.乙方應(yīng)在每次申請(qǐng)付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工期（一）開(kāi)工日期本協(xié)議生效后，乙方應(yīng)在接到甲方通知后的[x]個(gè)工作日內(nèi)安排人員及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始噴漆作業(yè)。具體開(kāi)工日期以雙方書(shū)面確認(rèn)的開(kāi)工通知為準(zhǔn)。（二）完工日期乙方應(yīng)在開(kāi)工后的[預(yù)計(jì)工期天數(shù)]天內(nèi)完成全部噴漆作業(yè)，并通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤的，工期相應(yīng)順延；如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一天，乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[x%]向甲方支付違約金；延誤超過(guò)[x]天的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方應(yīng)返還已收取的預(yù)付款，并按照承攬費(fèi)用的[x%]向甲方支付違約金。五、驗(yàn)收（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照本協(xié)議約定的噴漆質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收程序1.乙方完成噴漆作業(yè)后，應(yīng)提前通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后的[x]個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。2.驗(yàn)收時(shí)，雙方共同對(duì)噴漆作業(yè)的質(zhì)量、數(shù)量、工藝等進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，甲方應(yīng)出具書(shū)面整改意見(jiàn)，乙方應(yīng)按照整改意見(jiàn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。3.經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，雙方簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，確認(rèn)噴漆作業(yè)符合本協(xié)議要求。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定支付承攬費(fèi)用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[x%]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[x]天的，乙方有權(quán)暫停噴漆作業(yè)，并要求甲方支付已完成工作量對(duì)應(yīng)的費(fèi)用及違約金。2.若甲方未按照本協(xié)議約定提供相關(guān)資料或協(xié)助配合乙方作業(yè)，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常開(kāi)展工作或延誤工期的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間、地點(diǎn)、工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成噴漆作業(yè)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按照承攬費(fèi)用的[x%]向甲方支付違約金。如因乙方原因?qū)е聡娖豳|(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)返工直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；如返工后仍無(wú)法達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方應(yīng)返還已收取的預(yù)付款，并按照承攬費(fèi)用的[x%]向甲方支付違約金。2.若乙方擅自更換噴漆所使用的油漆及材料品牌、型號(hào)或降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方立即整改或返工，并按照承攬費(fèi)用的[x%]向甲方支付違約金。如乙方拒絕整改或返工，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方應(yīng)返還已收取的預(yù)付款，并按照承攬費(fèi)用的[x%]向甲方支付違約金。3.若乙方泄露或擅自使用甲方提供的相關(guān)資料，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失，并按照承攬費(fèi)用的[x%]向甲方支付違約金。4.若乙方在噴漆作業(yè)過(guò)程中因自身原因?qū)е掳踩鹿剩曳綉?yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，如給甲方造成損失的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。七、保密條款（一）保密信息范圍雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶(hù)信息等屬于保密信息范圍。（二）保密義務(wù)1.雙方應(yīng)嚴(yán)格保密對(duì)方的保密信息，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[x]年。八、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過(guò)程中，如一方提出解除協(xié)議，需提前[x]天書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意。因解除協(xié)議給對(duì)方造成損失的，提出解除方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）不可抗力1.本協(xié)議所稱(chēng)不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。2.因不可抗力事件導(dǎo)致一方無(wú)法履行本協(xié)議的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力事件造成的損失，雙方應(yīng)按照公平合理的原則分擔(dān)。（三）協(xié)議生效及份數(shù)1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（簽字或蓋章）：__________