設計施工總承包合同7篇篇1發包方（簡稱甲方）：_________，聯系電話：_________，地址：_________。承包方（簡稱乙方）：_________，聯系電話：_________，地址：_________。根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同工期1.本合同工期為：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。2.本合同工期如需調整，雙方協商確定。第三條工程質量1.工程質量應達到國家質量評定標準。2.因乙方原因造成工程質量不合格的，乙方應負責無償返工和維修。第四條合同價款1.本合同價款為：_________元。2.乙方在簽訂合同時需向甲方交納合同履約金，金額暫定為：_________元。實際金額以甲方出具的收據為準。合同履約金在本合同履行完畢后根據合同結算情況予以返還。第五條付款方式1.乙方完成工程竣工驗收合格后，甲方將已結算的工程款一次性支付給乙方。2.乙方在收到工程款后，應向甲方出具正式發票。第六條違約責任1.甲方若不按合同約定支付工程款，每逾期一天，甲方應向乙方支付違約金_________元。2.乙方若不能按合同工期完成施工任務，每逾期一天，乙方應向甲方支付違約金_________元。第七條其他約定1.乙方在施工中必須做到安全生產、文明施工，并承擔施工過程中的一切安全責任。如因乙方原因造成事故或傷亡，一切責任及費用均由乙方承擔。2.乙方應按時向甲方提供工程進展的書面報告，并接受甲方的監督。如乙方違反本約定，甲方有權要求乙方整改或解除合同。3.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。協商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起訴訟。4.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2發包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程承包方式：__________4.工程范圍和內容：__________第二條合同工期1.本合同工期為：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。2.本合同工期如遇下列情況，乙方可順延工期：（1）因發包方原因影響開工；（2）不可抗力。第三條工程價款及支付方式1.本工程采用設計施工總承包方式，工程價款為：__________元。該價款已包括設計費、施工費及竣工驗收等費用。2.支付方式：簽訂合同后，甲方一次性支付乙方工程總價款。乙方應開具合法有效的發票。第四條甲方權利義務1.甲方有權對乙方進行設計、施工過程中的監督，確保工程質量符合標準要求。2.甲方應按時支付設計、施工款項，確保乙方能夠正常進行工作。3.甲方應提供必要的支持和協助，確保乙方能夠順利完成任務。4.甲方應遵守相關法律法規，確保工程的合法性和合規性。第五條乙方權利義務1.乙方應按時提交設計、施工計劃，并確保計劃的合理性和可行性。2.乙方應按時按質完成設計、施工任務，確保工程的質量和進度符合甲方要求。3.乙方應提供必要的服務和支持，確保甲方能夠正常使用工程。4.乙方應遵守相關法律法規，確保工程的合法性和合規性。第六條違約責任1.如一方違約，違約方應承擔相應的違約責任。具體責任包括但不限于：賠償因此給對方造成的全部損失、支付違約金等。2.如因違約導致合同無法繼續履行，違約方應承擔相應的法律責任。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行自己的義務，確保合同的順利實施。2.如一方需要終止合同，應提前與對方協商，并達成一致意見后終止合同。合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜。第八條爭議解決1.如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.訴訟過程中產生的相關費用由敗訴方承擔。如雙方均有責任，費用應由雙方共同承擔。第九條其他事項1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。3.乙方在履行合同時需遵守中國的相關法律法規進行工作。否則由此造成的后果由乙方自行承擔。4.甲方在簽訂合同前應了解乙方的相關資質和信譽情況。確保乙方具備履行合同的能力。同時甲方也應提供必要的支持和協助給乙方以便更好地完成任務。此外雙方應建立有效的溝通機制及時解決合同履行過程中出現的問題確保合同的順利實施。篇3發包方（簡稱甲方）：XXX，地址：XXX，電話：XXX，傳真：XXX，郵編：XXX，法定代表人：XXX。承包方（簡稱乙方）：XXX，地址：XXX，電話：XXX，傳真：XXX，郵編：XXX，法定代表人：XXX。根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：XXX2.工程地點：XXX3.工程規模：XXX4.工程內容：包括土建、水電安裝等第二條承包方式乙方采用包工包料方式承包本工程。乙方必須按照甲方提供的施工圖紙、技術要求、技術標準及驗收規范施工，確保工程質量及進度。第三條承包范圍1.乙方負責施工范圍內所有工程內容的施工及保修。2.乙方負責提供施工所需的所有材料、設備、工具等。3.乙方負責施工過程中的運輸、吊裝、安裝等工作。4.乙方負責施工后的保修工作。第四條工程質量要求1.乙方必須按照甲方提供的施工圖紙和技術要求施工，確保工程質量符合相關標準。2.乙方應建立健全質量保證體系，制定詳細的質量保證措施，確保工程質量穩定可靠。3.乙方應在施工過程中進行質量檢查，確保工程質量符合要求。4.乙方應對施工過程中的質量問題負責，并及時處理解決。第五條進度要求1.乙方應根據甲方要求的施工進度計劃，制定詳細的施工進度方案，確保施工進度符合計劃要求。2.乙方應合理安排施工工序，確保施工進度不受影響。3.乙方應積極解決施工過程中遇到的問題，確保施工進度不受影響。4.乙方應在施工進度計劃完成后，及時向甲方提交施工進度報告。第六條付款及結算方式1.甲方應按合同約定向乙方支付款項。具體支付方式及時間如下：合同簽訂后支付預付款XX%；工程過半支付XX%；工程竣工驗收合格后支付XX%。剩余款項作為質量保證金，在工程竣工驗收合格后一年內支付。篇4發包方：[公司名稱]（以下簡稱甲方）承包方：[公司名稱]（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：設計施工總承包4.工程范圍和內容：包括[詳細范圍和內容]第二條甲方工作1.甲方提供辦理相關施工手續的材料和費用。2.甲方派駐工地代表，對工程質量、進度進行監督檢查。3.甲方協助乙方辦理施工前的相關手續。4.甲方負責提供供乙方使用的辦公室、宿舍、庫房等生活設施。5.甲方負責將施工所需的水、電等能源供應到施工場地。6.甲方負責辦理施工場地的有關證件和手續。7.甲方有權對乙方在設計、施工過程中存在的問題提出修改意見，乙方必須予以修改。8.甲方有權對乙方違反合同的行為進行處罰。9.甲方在接到乙方竣工驗收報告后，應盡快組織驗收，并及時辦理竣工結算。10.甲方應按時支付合同款項。第三條乙方工作1.乙方按照合同約定進行設計、施工，保證工程質量，確保工期。2.乙方應按時向甲方提交設計、施工方案及預算。3.乙方應積極配合甲方辦理相關施工手續。4.乙方負責提供施工所需的人力資源、機械設備和材料。5.乙方負責施工過程中的安全、環保工作。6.乙方應向甲方提交竣工驗收報告和竣工結算書。7.乙方應積極配合甲方的檢查、監督，確保工程質量。8.乙方應按時向甲方提交設計、施工過程中的相關記錄和數據。9.乙方應確保施工現場的整潔、有序，并承擔施工過程中的垃圾清理費用。10.乙方應對其工作人員進行安全教育和培訓，確保其工作人員在施工現場的安全。11.乙方在接到甲方的修改意見后，應及時進行修改，確保工程符合甲方的要求。12.乙方應確保施工期間不影響周邊環境和居民的正常生活。13.乙方應積極配合甲方的竣工驗收工作，確保驗收順利進行。14.乙方應及時向甲方提交竣工驗收資料和結算資料。15.乙方應確保工程的保修期內的服務質量。16.乙方應按時向甲方提交設計、施工過程中的變更記錄和簽證資料。17.乙方應確保施工期間不影響其他工程的施工和使用。18.乙方應對其工作人員進行技能培訓，確保其工作人員具備相應的專業技能和素質。19.乙方應確保施工期間不違反相關法律法規和規定。20.乙方應對其工作人員進行安全交底和教育，確保其工作人員了解施工現場的安全風險和防范措施。21.乙方應及時向甲方提交設計、施工過程中的相關圖紙和資料。22.乙方應確保施工期間不影響甲方的正常運營和形象。23.乙方應對其工作人員進行健康教育和培訓，確保其工作人員了解施工現場的健康風險和防范措施。24.乙方應及時向甲方反饋設計、施工過程中的問題和建議。25.乙方應確保施工期間遵守甲方的規章制度和紀律要求。26.乙方應對其工作人員進行教育培訓，確保其工作人員具備相應的安全生產知識和技能。27.乙方應及時向甲方提交設計、施工過程中的相關記錄和報表。28.乙方應確保施工期間遵守相關法律法規和規定，并承擔相應的法律責任。29.乙方應對其工作人員進行技術培訓和考核，確保其工作人員具備相應的專業技能和素質。30.乙方應及時向甲方提交設計、施工過程中的相關數據和資料。31.乙方應確保施工期間遵守甲方的安全操作規程和勞動紀律要求。32.乙方應對其工作人員進行安全培訓和教育，確保其工作人員了解施工現場的安全風險和防范措施，并承擔相應的法律責任。33.乙方應及時向甲方反饋設計、施工過程中的問題和建議，確保工程順利進行。34.乙方應確保施工期間遵守甲方的環保要求和標準。35.乙方應對其工作人員進行環保教育和培訓，確保其工作人員了解施工現場的環保風險和防范措施，并承擔相應的法律責任。篇5發包方（甲方）：承包方（乙方）：根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：2.工程地點：3.工程承包方式：設計施工總承包4.工程范圍：包括設計、施工、保修等全過程第二條工程造價及付款方式1.工程造價：暫定人民幣元，最終造價以實際發生并經甲方確認的工程量為準。2.付款方式：合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的%作為預付款；工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總造價的%；剩余%作為工程質量保證金，待工程保修期滿后支付。具體支付時間和金額以甲方付款憑證為準。第三條工期及進度要求1.工期：本工程計劃開工日期為年月日，竣工日期為年月日，總工期為天。具體開工日期以甲方書面通知為準。2.進度要求：乙方應根據工期要求，制定詳細的施工進度計劃，并報甲方審批。在施工過程中，乙方應嚴格按照施工進度計劃執行，確保工程按時完成。第四條設計要求1.乙方應根據甲方需求和工程實際情況，提供詳細的設計方案。設計方案應滿足甲方的功能和審美要求，并符合相關法律法規和規范。2.甲方應在收到設計方案后個工作日內提出修改意見或確認。如果甲方在規定時間內未提出任何意見，則視為默認設計方案。第五條施工質量要求1.乙方應確保施工質量符合相關法律法規和規范要求，并達到甲方滿意的標準。2.在施工過程中，乙方應做好質量檢查記錄，并及時向甲方報告工程質量情況。甲方有權對工程質量進行監督。如果工程質量不符合要求，甲方有權要求乙方返工或整改。第六條材料設備供應要求1.乙方應根據工程需要，負責材料設備的采購和供應工作。材料設備應符合相關標準和要求，并經過甲方的確認。2.甲方應在收到材料設備清單后個工作日內提出修改意見或確認。如果甲方在規定時間內未提出任何意見，則視為默認材料設備清單。在材料設備供應過程中，如因乙方原因造成延誤或質量問題，乙方應承擔相應責任并賠償甲方損失。如因甲方原因造成延誤或質量問題，甲方應承擔相應責任并賠償乙方損失。具體責任劃分以雙方協商為準。篇6發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同文件1.工程施工圖紙及說明、設計交底記錄、設計修改通知、變更圖紙及核定單價等文件；2.甲方駐工地代表和監理公司現場簽證；3.工程質量驗收規范和質量評定標準；4.工程的修改、變更及核定單價等文件。第三條雙方負責事項1.甲方責任：（1）辦理工程建設各項審批手續，負責整體工程設計并承擔設計費用；（2）制定工期計劃，確保工地供電、供水、道路暢通等；（3）協調各施工單位之間的關系；（4）監督工程質量，負責工程質量的檢查驗收。2.乙方責任：（1）嚴格執行施工圖紙與說明，按圖施工；（2）接受甲方駐工地代表的監督檢查；（3）按合同工期計劃施工，確保工程質量；（4）負責工程的日常管理和維護工作。第四條合同價款及支付方式1.合同價款：_________元；大寫：_________元整。該價款為包干價，已包含稅金。乙方不得要求甲方支付非經甲方認可的其他費用。2.支付方式：合同簽訂后，甲方在收到乙方開出的發票后支付合同價款的_________%，即_________元；大寫：_________元整。工程竣工驗收合格后，甲方支付合同價款的_________%，即_________元；大寫：_________元整。工程竣工驗收并移交甲方后，甲方支付合同價款的剩余款項，即_________元；大寫：_________元整。乙方在收到款項后應開具相應發票。第五條違約責任1.甲方若不按合同約定支付款項或作出其他違約行為，應承擔相應的違約責任。每逾期一天，需向乙方支付違約金_________元。大寫：_________元整。若違約行為導致合同無法繼續履行，乙方有權要求甲方承擔相應的賠償責任。2.乙方若違反合同約定，應承擔相應的違約責任。每逾期一天，需向甲方支付違約金_________元。大寫：_________元整。若違約行為導致合同無法繼續履行，甲方有權要求乙方承擔相應的賠償責任。第六條爭議解決方式若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商的方式解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法律事實，提供充分的證據材料，并按照法律程序進行。最終判決結果以人民法院的生效判決為準。第七條合同生效及其他1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自的義務，確保合同的順利實施。合同期滿前，雙方可協商續簽或簽訂補充協議。2.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。如有其他爭議事項，雙方可按照國家相關法律法規進行協商處理。若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法律事實，提供充分的證據材料，并按照法律程序進行。最終判決結果以人民法院的生效判決為準。同時，雙方應保持友好合作關系，共同推動工程的順利進行和圓滿完成。篇7發包方（簡稱甲方）：XXX，法定代表人：XXX，住址：XXX。承包方（簡稱乙方）：XXX，法定代表人：XXX，住址：XXX。根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關規定，為明確雙方的權利和義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。第一條工程概況1.工程名稱：XXX。2.工程地點：XXX。3.工程內容：XXX。4.工程造價：人民幣（大寫）XXX元整。第二條設計施工要求1.乙方必須按照甲方要求進行施工，確保工程質量符合《建筑工程質量標準》的要求。2.乙方在設計施工過程中，必須遵守相關法律法規和安全規范，確保施工過程中的安全。3.乙方需按照甲方要求的工期完成施工任務，確保施工進度。第三條材料設備供應1.甲方負責提供施工所需的全部材料設備，并承擔相關費用。乙方應妥善保管和使用這些材料設備，確保施工過程中不出現損失和浪費。2.如果因甲方提供的材料設備質量問題導致施工出現質量問題，甲方應承擔相應責任。3.乙方在施工過程中所需的其他輔助材料費用由乙方自行承擔。第四條工程造價及支付方式1.工程造價：人民幣（大寫）XXX元整。該造價已包括設計、施工及保修等費用。2.支付方式：甲方應按以下方式向乙方支付款項：（1）合同簽訂后，甲方應向乙方支付工程總造價的XX%作為預付款；（2）工程進行到中期時，甲方應向乙方支付工程總造價的XX%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方應向乙方支付工程總造價的XX%；（4）剩余XX%的款項作為工程保修金，在工程保修