2025防火緊急施工合同合同編號：簽訂地點：簽訂日期：本合同由以下雙方于年月日在平等、自愿的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等相關法律法規，就防火緊急施工項目事宜協商一致，達成如下協議：第一條項目概況1.1工程名稱：防火緊急施工項目1.2工程地點：1.3工程內容：（具體描述工程范圍，包括但不限于防火涂料施工、防火材料安裝、防火設備升級等）1.4工程規模：（說明工程涉及的面積、樓層、區域等）1.5工期要求：本工程總工期為天，具體開工日期為年月日，計劃竣工日期為年月日。第二條合同價款與支付方式2.1合同總價：本合同總價為人民幣元（大寫：），包括但不限于材料費、人工費、機械費、管理費、利潤及其他相關費用。2.2付款方式：-第一期付款：合同簽訂后日內，發包人向承包人支付合同總價的%作為預付款，計人民幣元（大寫：）。-第二期付款：工程進度達到時，發包人向承包人支付合同總價的%，計人民幣元（大寫：）。-第三期付款：工程竣工驗收合格后日內，發包人向承包人支付合同總價的%，計人民幣元（大寫：）。-質保金：工程竣工驗收合格后，發包人預留合同總價的%作為質保金，計人民幣元（大寫：），質保期為年。質保期滿無質量問題后，發包人一次性無息退還質保金。第三條工程質量與技術要求3.1質量標準：本工程嚴格按照國家及地方相關防火規范執行，達到（具體標準，如《建筑設計防火規范》GB50016、《建筑防火涂料應用技術規范》CECS148等）。3.2材料要求：承包人提供的防火材料必須符合國家相關標準，并提供合格的檢驗報告、質量證明文件等材料。3.3施工要求：承包人應按照設計圖紙、施工方案及技術要求進行施工，確保施工過程安全、規范，避免對建筑結構造成損壞。3.4驗收標準：工程竣工后，發包人組織相關部門進行驗收，驗收合格后簽署竣工驗收報告。第四條安全施工與責任4.1承包人負責施工現場的安全管理，確保施工過程中不發生火災、爆炸或其他安全事故。4.2施工期間，承包人應采取有效措施防止火災隱患，包括但不限于合理布置消防器材、封閉施工區域、限制無關人員進入等。4.3如因承包人施工原因導致的安全事故，由承包人承擔全部責任，并賠償由此造成的損失。4.4發包人應提供必要的協助，包括但不限于協調消防部門、提供施工場地及電源等。第五條雙方權利與義務5.1發包人權利：-監督工程進度、質量及安全施工情況，提出整改意見。-按時支付合同款項。-配合承包人完成相關審批手續。5.2發包人義務：-按時提供施工場地及相關資料。-按合同約定支付工程款項。-及時組織工程驗收并簽署驗收報告。5.3承包人權利：-按合同約定獲得工程款項。-要求發包人提供必要的協助條件。5.4承包人義務：-按合同約定完成施工任務，確保工程質量和安全。-保護施工現場及周邊環境，避免對他人財產造成損害。-負責施工期間的防火、防盜、防意外等工作，確保施工材料及設備安全。第六條工期延誤與違約責任6.1工期延誤：-因承包人原因導致工期延誤的，每延誤一日，承包人應向發包人支付違約金人民幣元（大寫：）。-工期延誤超過日的，發包人有權解除合同，并要求承包人賠償由此造成的損失。6.2違約責任：-承包人未按合同約定質量標準完成工程的，發包人有權要求其返工，由此產生的費用由承包人承擔。-發包人未按合同約定支付工程款項的，每逾期一日，按逾期金額的%支付違約金。第七條爭議解決7.1因履行本合同產生爭議的，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式份，雙方各執份，自雙方簽字蓋章之日起生效。發包人（蓋章）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：簽訂日期：承包人（蓋章）：名稱：地址：