承攬合同可協(xié)議管轄_第1頁
承攬合同可協(xié)議管轄_第2頁
承攬合同可協(xié)議管轄_第3頁
承攬合同可協(xié)議管轄_第4頁
承攬合同可協(xié)議管轄_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

承攬合同可協(xié)議管轄?甲方(定作人):姓名:__________________性別:__________________身份證號(hào):__________________地址:__________________聯(lián)系方式:__________________乙方(承攬人):名稱:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯(lián)系方式:__________________鑒于甲乙雙方就[具體承攬事項(xiàng)]達(dá)成承攬合作意向,為明確雙方權(quán)利義務(wù),保障合同順利履行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂本承攬合同并約定協(xié)議管轄條款。一、承攬項(xiàng)目及標(biāo)的物/服務(wù)詳細(xì)說明1.承攬項(xiàng)目名稱:[具體項(xiàng)目名稱]2.標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容乙方按照甲方要求,負(fù)責(zé)[詳細(xì)描述承攬的工作內(nèi)容,包括但不限于原材料的提供、加工工藝、制作流程、應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等]。若為服務(wù)類承攬,應(yīng)明確服務(wù)的范圍、方式、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、服務(wù)人員要求等具體內(nèi)容。例如,若承攬的是軟件開發(fā)服務(wù),需詳細(xì)說明軟件功能模塊、開發(fā)進(jìn)度安排、測(cè)試要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等;若為建筑工程承攬,需明確工程地點(diǎn)、工程范圍、建筑結(jié)構(gòu)、裝修標(biāo)準(zhǔn)、工期要求等。3.承攬標(biāo)的物的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求規(guī)格:[詳細(xì)列出標(biāo)的物的規(guī)格參數(shù)]數(shù)量:[明確標(biāo)的物的具體數(shù)量]質(zhì)量要求:乙方交付的標(biāo)的物應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及雙方約定的如下特殊質(zhì)量要求:[具體質(zhì)量指標(biāo)1],應(yīng)達(dá)到[具體數(shù)值或標(biāo)準(zhǔn)描述]。[具體質(zhì)量指標(biāo)2],如不符合該指標(biāo),乙方應(yīng)負(fù)責(zé)采取[具體補(bǔ)救措施]。[其他質(zhì)量要求及相應(yīng)說明]二、雙方權(quán)利義務(wù)(一)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照合同約定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間等要求完成承攬工作。對(duì)乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,提出合理的改進(jìn)意見和建議。按照合同約定的方式和時(shí)間支付報(bào)酬。在乙方交付的工作成果不符合合同約定時(shí),有權(quán)拒絕接收,并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)向乙方提供開展承攬工作所需的相關(guān)資料、圖紙、技術(shù)要求等,并對(duì)其提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。協(xié)助乙方解決承攬工作過程中遇到的問題,提供必要的協(xié)助和配合。按照合同約定的時(shí)間和方式接收乙方交付的工作成果,并進(jìn)行驗(yàn)收。(二)乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定提供相關(guān)資料、技術(shù)要求等,并按照合同約定支付報(bào)酬。在承攬工作過程中,有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況提出合理的變更建議,但需經(jīng)甲方書面同意。對(duì)于甲方提供的資料、技術(shù)要求等存在錯(cuò)誤或不合理之處,有權(quán)要求甲方及時(shí)更正或調(diào)整。2.義務(wù)按照合同約定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間等要求,自行完成承攬工作,不得擅自將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三方。妥善保管甲方提供的原材料、設(shè)備、圖紙等資料,不得擅自更換、挪用或損壞。在承攬工作過程中,應(yīng)接受甲方的監(jiān)督檢查,對(duì)于甲方提出的合理意見和建議,應(yīng)及時(shí)采納并改進(jìn)。按照合同約定的時(shí)間和方式向甲方交付工作成果,并提交相關(guān)的質(zhì)量證明文件、驗(yàn)收資料等。對(duì)工作成果的質(zhì)量負(fù)責(zé),在質(zhì)量保證期內(nèi),如因乙方原因?qū)е鹿ぷ鞒晒霈F(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修理、更換或承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、報(bào)酬及支付方式1.報(bào)酬金額:雙方約定本次承攬工作的報(bào)酬為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。2.支付方式預(yù)付款:合同簽訂后[x]個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付報(bào)酬的[x]%作為預(yù)付款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。進(jìn)度款:在乙方完成承攬工作的[具體進(jìn)度節(jié)點(diǎn),如完成全部工作量的50%]后,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,甲方向乙方支付報(bào)酬的[x]%,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。尾款:乙方交付全部工作成果,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后[x]個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付剩余報(bào)酬,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。3.支付賬戶乙方收款賬戶信息:開戶銀行:__________________賬戶名稱:__________________賬號(hào):__________________四、工作成果交付及驗(yàn)收1.交付時(shí)間:乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成承攬工作,并在完成后[x]個(gè)工作日內(nèi)將工作成果交付給甲方指定的地點(diǎn)。2.交付地點(diǎn):[詳細(xì)地址]3.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按照本合同約定的質(zhì)量要求、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收方式:甲方在收到乙方交付的工作成果后,應(yīng)在[x]個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收可采用書面審查、實(shí)地檢驗(yàn)、測(cè)試等方式進(jìn)行。如驗(yàn)收合格,雙方應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;如驗(yàn)收不合格,甲方應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中注明不合格的具體情況,并要求乙方限期整改或返工。乙方應(yīng)在接到甲方通知后的[x]個(gè)工作日內(nèi)完成整改或返工,并重新提交甲方驗(yàn)收。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定的時(shí)間和方式支付報(bào)酬,每逾期一日,應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的,乙方有權(quán)暫停工作,并要求甲方支付已完成工作對(duì)應(yīng)的報(bào)酬及違約金。若甲方提供的資料、技術(shù)要求等存在錯(cuò)誤或不合理之處,導(dǎo)致乙方工作延誤或增加成本的,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。若甲方擅自變更合同要求,導(dǎo)致乙方工作成果不符合合同約定的,甲方應(yīng)自行承擔(dān)責(zé)任,并按照合同約定支付報(bào)酬。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間等要求完成承攬工作,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金,并負(fù)責(zé)無償修理、更換或返工,直至符合合同約定。如因乙方原因?qū)е录追皆馐軗p失的,乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。若乙方擅自將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三方,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方返還已支付的預(yù)付款項(xiàng),同時(shí)乙方應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。如因轉(zhuǎn)包給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方未按照合同約定的時(shí)間交付工作成果,每逾期一日,應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方返還已支付的預(yù)付款項(xiàng),同時(shí)乙方應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。如因乙方逾期交付給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方交付的工作成果不符合合同約定的質(zhì)量要求,甲方有權(quán)拒絕接收,并要求乙方限期整改或返工。乙方應(yīng)在接到甲方通知后的[x]個(gè)工作日內(nèi)完成整改或返工,并重新提交甲方驗(yàn)收。如乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改或返工,每逾期一日,應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。如因乙方交付的工作成果質(zhì)量問題給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭(zhēng)議解決期間,除涉及爭(zhēng)議的部分外,雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同其他無爭(zhēng)議的條款。七、其他條款1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論