施工合同切割協議_第1頁
施工合同切割協議_第2頁
施工合同切割協議_第3頁
施工合同切割協議_第4頁
施工合同切割協議_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

施工合同切割協議?甲方(轉讓方):姓名:______________________身份證號:______________________地址:______________________聯系方式:______________________乙方(受讓方):姓名:______________________身份證號:______________________地址:______________________聯系方式:______________________鑒于甲方與[發包方名稱]簽訂了關于[項目名稱]的施工合同(以下簡稱"原施工合同"),現甲乙雙方經友好協商,就甲方將原施工合同中的部分權利義務轉讓給乙方事宜,達成如下協議:一、標的物或服務具體描述1.項目名稱:[項目名稱]2.項目地點:[項目具體地址]3.工程內容:[詳細描述原施工合同中擬轉讓給乙方的工程內容,包括但不限于具體的施工范圍、工程分項、工程量等]4.工程期限:計劃開工日期:[具體日期]計劃竣工日期:[具體日期]總工期:[工期天數]天(如有不可抗力等特殊情況導致工期延誤,按照原施工合同約定執行)5.質量標準:工程質量應符合國家及行業現行的施工驗收規范和質量評定標準,達到[具體質量等級,如合格、優良等]標準。乙方應嚴格按照設計圖紙、施工規范及甲方要求組織施工,確保工程質量。二、權利義務轉讓1.甲方權利義務轉讓甲方將原施工合同中涉及上述工程內容的權利義務轉讓給乙方,包括但不限于獲得工程款的權利、承擔工程施工的義務、對工程質量負責的義務、遵守施工安全規范的義務等。甲方應向乙方提供原施工合同的副本,協助乙方辦理與工程相關的手續,并向乙方如實告知工程前期的相關情況,包括但不限于工程場地條件、前期施工進展、已完成的工程量及質量情況、與發包方及其他相關方的溝通協調情況等。甲方應在本協議簽訂后的[x]個工作日內,與乙方完成施工現場的交接工作,包括但不限于施工設備、材料、臨時設施、施工資料等的移交,并簽署交接清單。2.乙方權利義務乙方有權按照本協議約定享有原施工合同中轉讓部分的權利,同時應承擔相應的義務。乙方應按照原施工合同約定的質量標準、工期要求及施工規范組織施工,自行承擔施工過程中的全部費用,包括但不限于人工費用、材料費用、機械設備費用、水電費等。乙方應在本協議簽訂后的[x]個工作日內,向甲方支付[x]元作為轉讓定金(如原施工合同中有約定的,按照原約定執行)。定金在乙方完成全部工程并經發包方驗收合格后,抵作工程款。乙方應嚴格遵守原施工合同中的各項約定,如因乙方原因導致工程質量問題、工期延誤或發生其他違約行為,乙方應承擔全部責任,包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失、承擔發包方的索賠費用等。乙方應負責與發包方及其他相關方的溝通協調工作,及時向甲方通報工程進展情況及遇到的問題,確保工程順利進行。三、工程款支付1.工程款結算方式:乙方應按照原施工合同約定的結算方式與發包方進行工程款結算。發包方支付的工程款到達甲方指定賬戶后,甲方應在[x]個工作日內扣除相關費用(如有)后,將剩余款項支付給乙方。2.工程款支付比例:發包方按照原施工合同約定支付工程款時,乙方應按照以下比例支付給甲方作為管理費:[具體管理費比例]。剩余工程款歸乙方所有,用于支付工程施工過程中的各項費用及乙方的利潤。四、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定向乙方提供原施工合同副本或協助乙方辦理相關手續,導致乙方無法正常開展施工工作的,甲方應承擔乙方因此遭受的全部損失。若甲方未按照本協議約定與乙方完成施工現場交接工作,或交接工作存在遺漏、錯誤等問題,影響乙方施工的,甲方應負責解決,并承擔乙方因此產生的額外費用。若甲方違反本協議約定,擅自干涉乙方施工或與發包方就轉讓部分的工程內容進行不利于乙方的溝通協調,導致乙方權益受損的,甲方應賠償乙方的全部損失。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定支付轉讓定金或工程款的,每逾期一日,應按照未支付金額的[x%]向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的,甲方有權解除本協議,并沒收乙方已支付的定金,乙方應按照本協議約定的工程內容及實際施工情況支付甲方已發生的費用及相應的違約金。若乙方未按照原施工合同約定的質量標準、工期要求及施工規范組織施工,導致工程質量問題、工期延誤或發生其他違約行為的,乙方應承擔全部責任,按照原施工合同約定向發包方承擔違約責任,并賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方違反本協議約定,擅自將工程轉包或分包給第三方的,甲方有權解除本協議,并要求乙方返還已支付的款項,乙方應按照本協議約定的工程內容及實際施工情況支付甲方已發生的費用及相應的違約金。同時,乙方應承擔轉包或分包行為給甲方及發包方造成的全部損失。五、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關法律法規的規定。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協議自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜,可由甲乙雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力,如補充協議與本協議不一致的,以補充協議為準。甲方(簽字或蓋章):______________________日期:______年____月____日乙方(簽字或蓋章)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論