2025重慶市南岸區實驗中學教學樓外立面翻新項目施工合同合同編號：簽訂地點：簽訂時間：本合同由以下雙方于年月日在簽訂：甲方（發包方）：名稱：重慶市南岸區實驗中學地址：法定代表人：聯系方式：統一社會信用代碼：乙方（承包方）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：統一社會信用代碼：鑒于甲方需要對位于重慶市南岸區的教學樓外立面進行翻新施工，乙方具備相應的施工資質和能力，雙方經友好協商，就本工程施工相關事宜達成如下協議：第一條項目概況1.1工程名稱：2025年重慶市南岸區實驗中學教學樓外立面翻新項目。1.2工程地點：重慶市南岸區。1.3建設規模：教學樓建筑面積為平方米，建筑層數為層。1.4工程內容：教學樓外立面翻新工程，包括但不限于拆除原有外立面、基層處理、保溫層施工、裝飾面層施工等（具體內容詳見附件《工程量清單》）。1.5質量標準：本工程的質量標準為（如國家標準、行業標準或甲方另行要求）。1.6工程范圍：本工程的施工范圍以雙方確認的施工圖紙為準。第二條工程內容與要求2.1施工范圍：乙方負責完成本工程的所有施工內容，包括但不限于拆除工程、基層處理、保溫層施工、飾面層施工等。2.2施工工藝：乙方應按照附件《施工方案》中規定的技術要求和施工工藝進行施工，確保工程質量和工期。2.3材料要求：乙方使用的材料應符合國家相關質量標準，并提供相應的質量證明文件。主要材料的品種、規格、性能參數應滿足設計要求。2.4安全施工：乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規，采取有效的安全防護措施，確保施工過程中的安全。2.5文明施工：乙方應做到施工現場整潔有序，減少對周邊環境的影響，施工結束后及時清理場地。第三條工程質量與驗收3.1質量標準：本工程的質量要求應符合國家、地方及行業的相關標準，包括但不限于《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210）等相關規范。3.2中間驗收：施工過程中，乙方應按照甲方要求提交階段性成果，并配合甲方進行中間驗收。3.3竣工驗收：工程完工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，并提出驗收申請。甲方應在收到申請后個工作日內組織驗收，驗收通過后簽署《竣工驗收報告》。3.4質量保修：乙方承諾本工程質量保修期為年，保修范圍包括但不限于因施工質量導致的墻面開裂、脫落等問題。第四條工期與進度計劃4.1開工日期：年月日。4.2竣工日期：年月日。4.3總工期：日歷天。4.4進度計劃：乙方應按照甲方確認的工期要求編制詳細的施工進度計劃，并提交甲方備案。4.5工期延誤：如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付合同總價款的%作為違約金，且不得要求順延工期。4.6不可抗力：因不可抗力導致的工期延誤，雙方協商順延工期，乙方不承擔違約責任。第五條合同價款與支付5.1合同總價：本工程的合同總價為人民幣元（大寫：元整），包括但不限于人工費、材料費、機械費、管理費、利潤、稅金等。5.2付款方式：第一期付款：合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價的%作為預付款；第二期付款：工程進度達到%時，甲方向乙方支付合同總價的%；第三期付款：工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價的%；質量保修金：合同總價的%作為質量保修金，保修期滿后無質量問題一次性支付。5.3發票：乙方應向甲方提供符合國家稅務規定的增值稅專用發票。5.4逾期付款：如甲方無正當理由逾期支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付逾期部分的%作為違約金。第六條雙方權利與義務甲方權利與義務6.1權利：監督乙方施工進度和質量，提出合理建議；對乙方施工過程中的不符合要求的行為有權要求整改或停工；按時支付工程款；組織竣工驗收并簽署驗收意見。6.2義務：按約定支付工程款；提供施工場地及相關資料；配合乙方完成施工所需的審批手續。乙方權利與義務6.3權利：按約獲得工程款；要求甲方提供必要的施工條件；在施工過程中享有合理的施工時間安排。6.4義務：按照合同約定的工期、質量完成施工任務；嚴格遵守國家及地方的法律法規，確保施工安全；保護施工現場及周邊環境，避免污染或破壞；提供完整的竣工資料，并協助甲方完成竣工驗收。第七條違約責任7.1工期違約：如乙方原因導致工期延誤，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總價款的%作為違約金，承擔由此造成的間接損失。7.2質量違約：如乙方施工質量不符合約定標準，甲方有權要求乙方返工，由此增加的費用由乙方承擔；如返工后仍不符合標準，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。7.3安全違約：如乙方施工過程中發生安全事故，導致人員傷亡或財產損失，乙方應承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。7.4付款違約：如甲方無正當理由逾期支付工程款，乙方有權暫停施工，由此導致的工期延誤由甲方承擔相應責任。第八條其他條款8.1合同附件：本合同的附件包括但不限于《工程量清單》《施工方案》《施工圖紙》等，與本合同具有同等法律效力。8.2合同變更：如需變更合同內容，雙方應協商一致，并簽署書面補充協議。8.3不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行，雙方協商解除合同，互不承擔違約責任。8.4爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關的爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。8.5合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）