人防車庫施工合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（建設單位）：_________________________

乙方（施工單位）：_________________________

鑒于甲方需新建人防車庫，乙方愿意承攬該工程，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：_________________________

1.2工程地點：_________________________

1.3工程規模：_________________________

1.4工程類型：_________________________

二、合同工期

2.1合同工期自甲方提供施工圖紙、場地及相應資料之日起計算，工期為_________天。

三、工程范圍及質量標準

3.1工程范圍：按照甲方提供的施工圖紙、工程量清單及工程變更單所列明的工程范圍。

3.2質量標準：執行國家標準《人防車庫施工及驗收規范》（GB50074-2015）及相關法律法規的規定。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：人民幣_________元整（大寫：_________________________）。

4.2支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交工程款支付計劃，甲方審核無誤后支付合同價款的_________%作為預付款；

（2）工程進度達到_________%時，甲方支付合同價款的_________%；

（3）工程進度達到_________%時，甲方支付合同價款的_________%；

（4）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同價款的_________%；

（5）工程保修期滿，甲方支付合同價款的_________%。

五、施工組織與管理

5.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、工程量清單及工程變更單的要求，編制施工組織設計，報甲方審批。

5.2乙方應嚴格按照合同約定及國家有關法律法規，組織施工，確保工程質量、安全和工期。

5.3乙方應配備具有相應資質的施工管理人員、技術人員及施工人員，保證工程順利進行。

六、竣工驗收與保修

6.1工程竣工后，乙方應按照甲方要求，組織竣工驗收，并向甲方提交工程竣工報告。

6.2竣工驗收合格后，甲方應在_________日內向乙方支付合同價款的_________%。

6.3工程保修期為_________年，保修期內，乙方應按照國家有關法律法規，負責保修工作。

七、違約責任

7.1甲方未按合同約定支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金為逾期支付金額的_________%。

7.2乙方未按合同約定完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同價款的_________%。

7.3雙方違約行為造成對方損失的，應依法承擔賠償責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

8.2協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.施工圖紙；

2.工程量清單；

3.工程變更單；

4.乙方資質證明；

5.甲方提供的場地及資料清單。

甲方（簽字）：_________________________日期：_________________________

乙方（簽字）：_________________________日期：_________________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（建設單位）：_________________________

乙方（施工單位）：_________________________

丙方（監理單位）：_________________________

鑒于甲方需新建人防車庫，乙方愿意承攬該工程，丙方愿意擔任本工程的監理工作，為保障甲方的權益，確保工程質量和安全，經三方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：_________________________

1.2工程地點：_________________________

1.3工程規模：_________________________

1.4工程類型：_________________________

二、合同工期

2.1合同工期自甲方提供施工圖紙、場地及相應資料之日起計算，工期為_________天。

三、工程范圍及質量標準

3.1工程范圍：按照甲方提供的施工圖紙、工程量清單及工程變更單所列明的工程范圍。

3.2質量標準：執行國家標準《人防車庫施工及驗收規范》（GB50074-2015）及相關法律法規的規定。

四、第三方責任與權利

4.1丙方作為監理單位，負責對工程進行全過程監理，確保工程質量、安全、進度符合合同約定和相關規定。

4.2丙方有權對乙方施工過程中出現的問題提出整改意見，乙方應在接到整改通知后立即整改。

4.3丙方有權對工程進度、質量進行監督，發現乙方存在違規行為時，有權向甲方報告。

4.4丙方有權對乙方提交的工程款支付申請進行審核，并提出審核意見。

五、甲方權益與責任

5.1甲方有權要求乙方按照合同約定和施工圖紙進行施工，確保工程質量。

5.2甲方有權要求乙方在工程進度、質量等方面提供相關資料，以供甲方審查。

5.3甲方有權要求乙方在工程竣工驗收合格后，提供完整的工程檔案。

5.4甲方有權對乙方提出的設計變更、施工方案等進行審核，并作出決定。

六、合同價款及支付方式

6.1合同價款：人民幣_________元整（大寫：_________________________）。

6.2支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交工程款支付計劃，甲方審核無誤后支付合同價款的_________%作為預付款；

（2）工程進度達到_________%時，甲方支付合同價款的_________%；

（3）工程進度達到_________%時，甲方支付合同價款的_________%；

（4）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同價款的_________%；

（5）工程保修期滿，甲方支付合同價款的_________%。

七、乙方責任與權利

7.1乙方應按照合同約定和施工圖紙進行施工，確保工程質量、安全、進度符合合同約定和相關規定。

7.2乙方有權要求甲方按照合同約定提供施工圖紙、場地及相應資料。

7.3乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款。

7.4乙方有權對甲方提出的設計變更、施工方案等進行審核，并提出修改意見。

八、違約責任及限制條款

8.1乙方未按合同約定完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同價款的_________%。

8.2乙方未按合同約定進行施工，導致工程質量不合格，應承擔相應的賠償責任。

8.3乙方違反合同約定，導致工程進度延誤，應承擔相應的賠償責任。

8.4乙方違反合同約定，擅自變更設計或施工方案，應承擔相應的賠償責任。

8.5乙方在施工過程中，如因自身原因造成安全事故，應承擔相應的法律責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

9.2協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

10.1本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補充協議。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.施工圖紙；

2.工程量清單；

3.工程變更單；

4.乙方資質證明；

5.甲方提供的場地及資料清單。

甲方（簽字）：_________________________日期：_________________________

乙方（簽字）：_________________________日期：_________________________

丙方（簽字）：_________________________日期：_________________________

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入，有助于甲方更好地監督工程質量和進度，確保工程按照合同約定和規定進行。丙方的專業監理能力，能夠為甲方提供有力保障，降低工程風險。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為建設單位，對工程的整體規劃、進度、質量等方面具有決定權。甲方的主導地位，有利于確保工程按照預定目標順利實施，保障甲方的合法權益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（建設單位）：_________________________

乙方（施工單位）：_________________________

丙方（監理單位）：_________________________

鑒于甲方擬新建一棟商業綜合體，乙方具備承攬該工程的能力，丙方愿意擔任本工程的監理工作，為保障乙方的權益，確保工程順利進行，經三方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：_________________________

1.2工程地點：_________________________

1.3工程規模：_________________________

1.4工程類型：商業綜合體

二、合同工期

2.1合同工期自甲方提供施工圖紙、場地及相應資料之日起計算，工期為_________天。

三、工程范圍及質量標準

3.1工程范圍：按照甲方提供的施工圖紙、工程量清單及工程變更單所列明的工程范圍。

3.2質量標準：執行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300-2013）及相關法律法規的規定。

四、第三方責任與權利

4.1丙方作為監理單位，負責對工程進行全過程監理，確保工程質量、安全、進度符合合同約定和相關規定。

4.2丙方有權要求乙方按照施工圖紙和規范要求進行施工，對施工過程中的質量問題提出整改要求。

4.3丙方有權對乙方的施工方案和設計變更進行審核，并提出意見。

4.4丙方有權對乙方的工程進度進行監督，對進度延誤提出警告或暫停施工的建議。

五、乙方權益與責任

5.1乙方有權要求甲方按照合同約定提供施工圖紙、場地及相應資料。

5.2乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款。

5.3乙方有權對甲方提出的設計變更、施工方案等進行審核，并提出修改意見。

5.4乙方有權要求丙方對施工過程中的質量問題進行及時處理。

六、合同價款及支付方式

6.1合同價款：人民幣_________元整（大寫：_________________________）。

6.2支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交工程款支付計劃，甲方審核無誤后支付合同價款的_________%作為預付款；

（2）工程進度達到_________%時，甲方支付合同價款的_________%；

（3）工程進度達到_________%時，甲方支付合同價款的_________%；

（4）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同價款的_________%；

（5）工程保修期滿，甲方支付合同價款的_________%。

七、甲方責任與權利

7.1甲方應按照合同約定提供施工圖紙、場地及相應資料。

7.2甲方應按照合同約定支付工程款。

7.3甲方有權對乙方的施工方案和設計變更進行審核，并提出意見。

7.4甲方有權要求丙方對施工過程中的質量問題進行監督和處理。

八、違約責任及限制條款

8.1甲方未按合同約定支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金為逾期支付金額的_________%。

8.2甲方未按合同約定提供施工圖紙、場地及相應資料，導致工程延誤，應承擔相應的賠償責任。

8.3甲方違反合同約定，導致工程質量不合格，應承擔相應的賠償責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

9.2協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

10.1本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補充協議。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.施工圖紙；

2.工程量清單；

3.工程變更單；

4.乙方資質證明；

5.甲方提供的場地及資料清單。

乙方（簽字）：_________________________日期：_________________________

甲方（簽字）：_________________________日期：_________________________