修路施工正式合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“發包方”）：__________

乙方（以下簡稱“承包方”）：__________

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲乙雙方在修路施工中的權利義務達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內容：__________

1.4工程規模：__________

1.5工程預算：__________

二、工程承包范圍

2.1乙方負責施工圖設計、施工、監理等工作。

2.2乙方負責提供必要的施工設備和材料。

2.3乙方負責施工期間的現場管理、質量、安全、環保等工作。

三、工期及進度

3.1工程開工日期：__________

3.2工程竣工日期：__________

3.3乙方應按約定的工期完成工程，如有延誤，應承擔相應的違約責任。

四、質量要求

4.1乙方應按照國家標準、行業規范及合同約定，確保工程質量。

4.2工程驗收合格標準：__________

4.3乙方對工程質量承擔責任。

五、工程款支付

5.1工程款支付方式：__________

5.2甲方應按照約定的支付進度支付工程款。

5.3乙方應向甲方提供工程進度報告和工程結算。

六、違約責任

6.1乙方未按約定的工期完成工程，每延誤一天，應向甲方支付__________元的違約金。

6.2乙方違反合同約定，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

6.3甲方未按約定的支付進度支付工程款，每延誤一天，應向乙方支付__________元的違約金。

七、爭議解決

7.1甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議，應協商解決。

7.2協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同解除

8.1合同期滿前，甲乙雙方協商一致，可以解除合同。

8.2發生下列情況之一的，任何一方均有權解除合同：

（1）一方違約，另一方在合理期限內未要求履行；

（2）不可抗力致使合同無法履行；

（3）一方破產、解散、被吊銷營業執照等情況。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.施工圖紙

2.施工合同專用條款

3.相關法律法規

4.甲乙雙方營業執照復印件

5.乙方施工資質證書復印件

6.乙方安全生產許可證復印件

7.其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“發包方”）：__________

乙方（以下簡稱“承包方”）：__________

第三方（以下簡稱“監理方”）：__________

鑒于甲方擬進行__________工程的施工，乙方愿意承擔該工程的施工任務，監理方愿意承擔該工程的監理工作，為明確各方的權利義務，經甲乙雙方及監理方協商一致，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內容：__________

1.4工程規模：__________

1.5工程預算：__________

二、工程承包范圍

2.1乙方負責施工圖設計、施工、監理等工作。

2.2乙方負責提供必要的施工設備和材料。

2.3乙方負責施工期間的現場管理、質量、安全、環保等工作。

三、監理方責任與權利

3.1監理方負責對工程進行全過程監理，確保工程質量、進度、安全、環保等符合合同要求。

3.2監理方有權要求乙方提供施工計劃、技術方案、進度報告等相關資料。

3.3監理方有權對乙方進行現場檢查，發現問題時，有權要求乙方整改。

3.4監理方有權對乙方提出的工程變更進行審核，必要時可要求乙方提供相關論證。

3.5監理方有權根據合同約定，對乙方進行獎懲。

四、工期及進度

4.1工程開工日期：__________

4.2工程竣工日期：__________

4.3乙方應按約定的工期完成工程，監理方有權對工期進行監督，如乙方延誤工期，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。

五、質量要求

5.1乙方應按照國家標準、行業規范及合同約定，確保工程質量。

5.2工程驗收合格標準：__________

5.3乙方對工程質量承擔責任，監理方有權對工程質量進行驗收。

六、工程款支付

6.1工程款支付方式：__________

6.2甲方應按照約定的支付進度支付工程款，監理方有權對工程款支付進行監督。

6.3乙方應向甲方提供工程進度報告和工程結算。

七、違約責任

7.1乙方未按約定的工期完成工程，每延誤一天，應向甲方支付__________元的違約金。

7.2乙方違反合同約定，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

7.3甲方未按約定的支付進度支付工程款，每延誤一天，應向乙方支付__________元的違約金。

7.4乙方如未按合同要求進行施工，監理方有權通知甲方，甲方有權要求乙方立即整改。

八、甲方的權利與義務

8.1甲方有權要求乙方按照合同約定進行施工，并有權監督施工過程。

8.2甲方有權要求監理方對施工過程進行監理，并對監理方的工作進行監督。

8.3甲方有權要求乙方在工程竣工后進行驗收，并對驗收結果進行確認。

8.4甲方應按照合同約定支付工程款，并對工程款的使用進行監督。

九、爭議解決

9.1甲乙雙方及監理方在履行合同過程中發生爭議，應協商解決。

9.2協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、合同解除

10.1合同期滿前，甲乙雙方協商一致，可以解除合同。

10.2發生下列情況之一的，任何一方均有權解除合同：

（1）一方違約，另一方在合理期限內未要求履行；

（2）不可抗力致使合同無法履行；

（3）一方破產、解散、被吊銷營業執照等情況。

十一、其他

11.1本合同一式兩份，甲乙雙方及監理方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方及監理方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.施工圖紙

2.施工合同專用條款

3.相關法律法規

4.甲乙雙方營業執照復印件

5.乙方施工資質證書復印件

6.乙方安全生產許可證復印件

7.監理方營業執照復印件

8.監理方監理資質證書復印件

9.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

監理方的介入，旨在確保工程質量、進度、安全、環保等方面的合規性，為甲方提供專業的第三方監督和保障，減少甲方在工程管理中的風險和壓力。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為發包方，在工程中處于主導地位，通過明確的合同條款，保障自身權益，確保工程按期、按質完成，實現投資回報的最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“業主”）：__________

乙方（以下簡稱“承包商”）：__________

第三方（以下簡稱“設計方”）：__________

鑒于業主擬進行__________項目的建設，承包商愿意承擔該項目的施工任務，設計方愿意承擔該項目的工程設計工作，為明確各方的權利義務，經甲乙雙方及設計方協商一致，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3項目內容：__________

1.4項目規模：__________

1.5項目預算：__________

二、設計方責任與權利

2.1設計方負責項目的工程設計工作，包括初步設計、施工圖設計等。

2.2設計方有權要求承包商提供施工條件、現場資料等相關信息。

2.3設計方有權對施工過程中的設計變更進行審核，并有權提出設計優化建議。

2.4設計方有權對施工過程中的設計問題進行指導和協調。

三、承包商責任與權利

3.1承包商負責項目的施工工作，包括施工組織、材料采購、現場管理等。

3.2承包商有權要求設計方提供完整的設計圖紙和技術文件。

3.3承包商有權對設計圖紙進行必要的施工可行性分析和建議。

3.4承包商有權在保證工程質量的前提下，對施工工藝和材料進行合理選擇。

四、工期及進度

4.1項目開工日期：__________

4.2項目竣工日期：__________

4.3承包商應按約定的工期完成施工，設計方有權對施工進度進行監督。

五、質量要求

5.1承包商應按照國家標準、行業規范及設計要求，確保工程質量。

5.2項目驗收合格標準：__________

5.3承包商對工程質量承擔責任，設計方有權對工程質量進行驗收。

六、工程款支付

6.1工程款支付方式：__________

6.2業主應按照約定的支付進度支付工程款，設計方有權對工程款支付進行監督。

6.3承包商應向業主提供工程進度報告和工程結算。

七、違約責任

7.1承包商未按約定的工期完成施工，每延誤一天，應向業主支付__________元的違約金。

7.2承包商違反合同約定，給業主造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

7.3業主未按約定的支付進度支付工程款，每延誤一天，應向承包商支付__________元的違約金。

八、業主的權利與義務

8.1業主有權要求承包商按照合同約定進行施工，并有權監督施工過程。

8.2業主有權要求設計方對施工過程進行設計指導和協調，并對設計方的工作進行監督。

8.3業主應按照合同約定支付工程款，并對工程款的使用進行監督。

九、爭議解決

9.1甲乙雙方及設計方在履行合同過程中發生爭議，應協商解決。

9.2協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、合同解除

10.1合同期滿前，甲乙雙方協商一致，可以解除合同。

10.2發生下列情況之一的，任何一方均有權解除合同：

（1）一方違約，另一方在合理期限內未要求履行；

（2）不可抗力致使合同無法履行；

（3）一方破產、解散、被吊銷營業執照等情況。

十一、其他

11.1本合同一式兩份，甲乙雙方及設計方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方及設計方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.項目設計圖紙

2.施工合同專用條款

3.相關法律法規

4.業主營業執照復印件

5.承包商施工資質證書復印件

6.承包商安全生產許可證復印件

7.設計方營業執照復印件

8.設計方設計資質證書復印件

9.其他相關文件

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為承包商