PAGEPAGE1（重點）一建《建設工程法規及相關知識》近年考試真題題庫（含答案解析）一、單選題1.招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者組織來投標，這種招標方式稱為()。A、公開招標B、邀請招標C、議標D、定向招標答案：A解析：本題考察的是：公開招標的概念。公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。2.關于竣工工程質量問題處理的說法，正確的是（）。2016A、因發包人提供的設計有缺陷，造成建設工程質量缺陷的，發包人不承擔責任B、因承包人的過錯造成的質量問題，發包人可以要求承包人修理、返工，但不能減少支付工程價款C、工程竣工時發現質量問題，無論是建設單位責任還是施工企業責任，施工企業都有義務進行修復或返修D、未經竣工驗收，發包人擅自使用建設工程的，工程質量責任全部由發包人承擔答案：C解析：竣工工程質量問題處理中，關鍵在于明確責任及修復義務。對于建設工程竣工時發現的質量問題或缺陷，不論其原因是建設單位還是施工單位，施工單位均負有修復或返修的責任。這是為了確保工程質量和用戶的安全。同時，對于非施工單位原因導致的質量問題，其返修費用和相關損失應由責任方來承擔，以確保公平合理。3.甲建筑公司向乙材料供應商訂購了一批材料。當這批材料被按期送到指定地點時，項目部工作人員驗收發現，除了訂購合同約定的材料外，還多出了一部分材料，經了解屬于供應商疏忽所致。雙方協商后決定，暫時由甲方代為保管這部分多出的材料，并向乙方收取合理費用。代管期間當地氣候出現異常，盡管甲方采取了正確的保護措施，但仍有部分材料發生變形，由此給乙方造成了損失。對此，下列選項中正確的是()。A、該損失應由甲公司承擔B、該損失應由甲乙雙方共同承擔C、乙公司可以不支付代管費用D、乙公司應負擔代管費并承擔其損失答案：D解析：本題主要考察的是合同法和民法中關于保管合同和違約責任的規定。首先，甲建筑公司按照合同約定接收了乙材料供應商的材料，并發現多出的部分是由于乙方的疏忽所致。隨后，雙方協商決定由甲方代為保管這部分多出的材料，并向乙方收取合理費用。這實際上構成了一個事實上的保管合同關系。其次，根據《中華人民共和國合同法》的規定，保管人（甲公司）應當妥善保管保管物，盡到妥善保管的義務。在本案中，盡管出現了當地氣候異常的情況，但甲方已經采取了正確的保護措施，盡到了妥善保管的義務。因此，對于保管物（多出的材料）的損失，甲方沒有過錯。再次，根據《中華人民共和國合同法》中關于違約責任的規定，違約方（乙公司）應當對其違約行為（疏忽導致多出材料）所造成的損失承擔責任。同時，由于雙方已經協商決定由甲方代為保管材料并收取費用，乙方應當支付代管費用。綜上所述，選項D“乙公司應負擔代管費并承擔其損失”是正確的。選項A、B、C均不符合法律規定和案件事實。4.某住宅小區施工時，承包方發現設計圖紙結構尺寸部分存在錯誤，承包方正確的做法是()。A、仍按圖紙施工B、接通常做法施工C、由施工單位技術人員修改圖紙D、向相關單位及時提出修改建議答案：D解析：施工單位在施工過程中發現設計文件和圖紙中確實存在差錯，有義務及時向設計單位提出，避免造成不必要的損失和質量問題。5.關于投標有效期的說法，正確的是（）。A、投標有效期延長通知送達投標人時，該投標人的投標保證金期限隨之延長B、投標人同意延長投標有效期的，不得修改投標文件的實質性內容C、投標有效期內，投標文件對投標人和招標人具有合同約束力D、投標有效期內撤回投標文件，投標保證金應予退還答案：B解析：2011年建設工程法規真題第29題本題考查的是投標文件的法定要求和投標保證金。B項：根據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規定，在原投標有效期結束前，出現特殊情況的，招標人可以書面形式要求所有投標人延長投標有效期。投標人同意延長的，不得要求或被允許修改其投標文件的實質性內容，但應當相應延長其投標保證金的有效期；投標人拒絕延長的，其投標失效，但投標人有權收回其投標保證金。因延長投標有效期造成投標人損失的，招標人應當給予補償，但因不可抗力需要延長投標有效期的除外。B項正確。A項：根據《工程建設項目施工招標投標辦法》，招標延長通知送達投標人且須經投標人同意，投標保證金期限才隨之延長。因此A錯誤。C項：根據《工程建設項目施工招標投標辦法》第36條規定，投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件作出響應。投標文件一般包括下列內容：（1）投標函；（2）投標報價；（3）施工組織設計；（4）商務和技術偏差表。投標人根據招標文件載明的項目實際情況，擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作進行分包的，應當在投標文件中載明。投標人的投標是一種要約行為，投標人作為要約人，向招標人（受要約人）遞交投標文件后，即意味著向招標人發出了要約。一旦招標人發出中標通知書，作出承諾，則合同即告成立，中標的投標人必須接受并受到約束。此時，投標文件對招標人和投標人才具有合同約束力。因此，C項錯誤。D項：根據《工程建設項目施工招標投標辦法》第40條的規定，在提交投標文件截止時間后到招標文件規定的投標有效期終止之前，投標人不得補充、修改、替代或者撤回其投標文件。投標人補充、修改、替代投標文件的，招標人不予接受；投標人撤回投標文件的，其投標保證金將被沒收。因此，D項錯誤。綜上所述，本題正確答案為B。6.建筑生產中最基本的安全管理制度、所有安全規章制度的核心是（）。A、安全生產責任制度B、群防群治制度C、安全生產教育培訓制度D、安全生產檢查制度答案：A解析：在建筑生產中，安全生產責任制度是最基本的安全管理制度，也是所有安全規章制度的核心。這一制度強調在建筑工地上，每個人都需對自己的安全負責，并且要求各個責任單位之間明確安全職責，確保責任層層落實。通過實施安全生產責任制度，可以有效預防和減少安全事故的發生，保障建筑生產的安全順利進行。7.在城市、鎮規劃區內以劃撥方式提供國有土地使用權的建設項目，建設單位應當()。A、在簽訂國有土地使用權出讓合同后，再領取建設用地規劃許可證B、辦理建設工程規劃許可證后，在領取建設用地規劃許可證C、在取得建設用地規劃許可證后，再辦理建設工程規劃許可證D、在取得建設用地規劃許可證后，方可向縣級以上地方人民政府土地主管部門申請用地答案：D解析：在城市、鎮規劃區內，對于以劃撥方式提供國有土地使用權的建設項目，其流程需要遵循特定的法律程序。根據《中華人民共和國城鄉規劃法》的相關規定：1.建設單位首先需要獲得“建設用地規劃許可證”，這是進行后續工作的前置條件。這個證件是由城鄉規劃主管部門根據控制性詳細規劃、核定建設用地的位置、面積、允許建設的范圍等頒發的。2.獲得了“建設用地規劃許可證”后，建設單位才有資格向縣級以上地方人民政府土地主管部門申請用地，即進行土地劃撥的程序。3.在完成了土地劃撥并獲得土地使用權后，建設單位還需要進一步辦理“建設工程規劃許可證”，以明確建筑物的性質、規模、位置、高度、布局等內容。根據以上流程，選項A、B、C均描述錯誤，因為它們都顛倒了或混淆了辦理“建設用地規劃許可證”和“建設工程規劃許可證”的順序，或錯誤地提及了“國有土地使用權出讓合同”（劃撥方式下不涉及出讓合同）。因此，正確答案是D，即“在取得建設用地規劃許可證后，方可向縣級以上地方人民政府土地主管部門申請用地”。8.建設單位申請領取施工許可證應具備多項法定條件。下列選題中，屬于該法定條件的是()。A、已經辦理了建設用地申請B、依法確定了建筑施工企業C、已經領取了房屋拆遷許可證D、建設資金全部到位答案：B解析：這道題考查建設單位領取施工許可證的法定條件。在建筑領域，依法確定建筑施工企業是重要前提。A選項僅辦理建設用地申請不夠；C選項領取房屋拆遷許可證并非必然條件；D選項建設資金全部到位要求過高，通常只需落實建設資金即可。所以應選B選項。9.甲和乙簽訂了房屋租賃合同。其租賃期限最長可為()。A、10年B、20年C、30年D、50年答案：B解析：根據《中華人民共和國民法典》第七百零五條的規定，房屋租賃合同的最長期限為二十年。這意味著，甲乙簽訂的房屋租賃合同，其租賃期限最長可為20年。如果租賃合同約定的租賃期限超過二十年，那么超過的部分將被視為無效。因此，選項B“20年”是正確的。10.根據《建設工程勘察設計管理條例》,未經縣級以上建設行政主管部門或者交通水利等有關部門審查批準的(),不得使用。A、勘察文件B、設計方案C、施工圖設計文件D、施工組織設計文件答案：C解析：根據《建設工程質量管理條例》建設單位應當將施工圖設計文件報縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他部門審查。11.唐某和張某因為婚姻破裂主張離婚，現就離婚及之后的財產分割正在訴訟進行中。關于該案的審判，下列哪一說法是正確的（）。A、唐某與張某共同提出申請不公開審理此案，法院可據此不公開宣判B、根據相關法律規定，該案不應當公開審理，但應當公開宣判C、法院根據當事人的申請不公開審理此案，但應當公開宣判D、法院應當公開審理此案并公開宣判答案：C解析：離婚案件原則上應當公開進行審理，但考慮到離婚案件涉及個人隱私，如果當事人申請不公開審理，法院可以決定不公開審理。然而，無論案件是否公開審理，根據法律規定，人民法院對公開審理或者不公開審理的案件，一律應當公開宣告判決。因此，唐某與張某的離婚案件，即使根據當事人申請不公開審理，也應當公開宣判。12.建設單位將工程發包給不具有相應資質條件的施工企業，或者違反規定將建筑工程肢解發包的，責令改正，處以（）行政處罰。A、吊銷資質證書B、罰款C、停業整頓D、降低資質等級答案：B解析：根據《中華人民共和國建筑法》第六十五條的規定，發包單位將工程發包給不具有相應資質條件的承包單位的，或者違反本法規定將建筑工程肢解發包的，責令改正，處以罰款。對于建設單位而言，如果其將工程發包給不具備相應資質條件的施工企業，或者違反規定將建筑工程肢解發包，首要的責任是責令其改正該違法行為。而在法律責任部分，該法律條款明確規定的是“處以罰款”作為行政處罰。因此，根據這一法律規定，正確答案是B選項，即“罰款”。13.某建設項目施工單位擬采用的新技術與現行強制性標準規定不符，應由（）組織專題技術討論，并報批準該項標準的建設行政主管部門或國務院有關主管部門審定。A、施工單位B、建設單位C、監理單位D、設計單位答案：B解析：在建設項目中，當施工單位擬采用的新技術與現行強制性標準不符時，需要有一個單位來組織專題技術討論，并報請上級主管部門進行審定。根據《中華人民共和國標準化法》及其實施條例，以及建設工程項目管理的相關規定，當新技術與現行強制性標準存在沖突時，應由建設單位（B選項）來組織專題技術討論。這是因為建設單位是工程項目的組織者和管理者，對項目的整體進展、技術選型和標準執行負有最終責任。當施工單位提出采用新技術時，如果這項技術與現行強制性標準不符，建設單位需要組織專題技術討論，評估該技術的可行性和風險，并報請批準該項標準的建設行政主管部門或國務院有關主管部門進行審定。因此，正確答案是B選項，即建設單位。14.下列保險合同屬于強制保險合同的是()。A、設計責任保險B、安裝工程一切險C、工傷保險D、意外傷害保險答案：C解析：強制保險合同是由法律、行政法規規定必須投保的保險合同。工傷保險是一種由國家立法強制實施的，為在生產、工作中遭受事故傷害和患職業性疾病的勞動及親屬提供醫療救治、生活保障、經濟補償、醫療康復、社會康復服務等物質幫助的一種社會保障制度。它屬于強制保險合同，由雇主為雇員投保，以確保雇員在遭受工傷時能夠得到相應的保障和賠償。而設計責任保險、安裝工程一切險和意外傷害保險則通常屬于自愿保險合同，由投保人根據自身需求和風險情況選擇是否投保。因此，本題選C。15.總承包的企業受建設單位的委托，按照合同的約定，對工程項目的勘察、設計、采購、施工、試運行（竣工驗收）等實行全過程或若干階段的承包被稱為()。A、施工總承包B、工程總承包C、工程服務總承包D、工程咨詢總承包答案：B解析：工程總承包是指總承包的企業受建設單位的委托，按照合同的約定，對工程項目的勘察、設計、采購、施工、試運行（竣工驗收）等實行全過程或若干階段的承包。這種方式被稱為工程總承包，它涵蓋了項目從前期準備到后期運營的多個階段，是一種綜合性的承包模式。16.在沒有書面約定的情況下，因建筑工程施工合同糾紛提起的訴訟，（）法院沒有管轄權。A、施工行為地B、被告住所地C、合同履行地D、原告住所地答案：D解析：在沒有書面約定的情況下，因建筑工程施工合同糾紛提起的訴訟，原告住所地法院沒有管轄權。根據《民事訴訟法》的相關規定，建筑工程施工合同糾紛的管轄權主要遵循被告住所地法院和合同履行地法院的原則。被告住所地法院具有管轄權，而合同履行地法院則以施工行為地為合同履行地，同樣具有管轄權。因此，原告住所地法院不具備管轄權。17.建設單位為了項目能夠盡快投產，要求施工單位將合同約定的9個月合理工期壓縮至6個月，則建設單位可能承擔的法律責任不包括（）。A、責令其限期改正B、對其處20萬元以上50萬元以下的罰款C、造成重大安全事故，構成犯罪，承擔刑事責任D、建設單位直接責任人員承擔相應行政責任答案：C解析：在建筑工程領域，建設單位（業主）與施工單位（承包方）通常會通過合同來約定工程的工期、質量、價款等關鍵事項。當建設單位要求施工單位壓縮合理工期時，需要考慮這種變更可能帶來的法律后果。A選項：根據《建設工程質量管理條例》等相關法規，建設單位不得明示或暗示施工單位違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量。如果建設單位要求施工單位壓縮合理工期，可能被視為違反該規定，因此可能面臨“責令其限期改正”的處罰。B選項：同樣基于上述法規，建設單位因違反規定要求施工單位壓縮工期，可能面臨“處20萬元以上50萬元以下的罰款”的處罰。C選項：造成重大安全事故，構成犯罪，承擔刑事責任，這一責任通常是由施工單位（如果其施工行為直接導致安全事故）或相關責任人員（如項目經理、安全總監等）來承擔。建設單位僅僅因為要求壓縮工期，并不直接承擔刑事責任，除非其行為被認定為構成犯罪的其他要素。D選項：根據《建設工程質量管理條例》等相關法規，建設單位直接責任人員（如法定代表人、項目負責人等）可能因其違法行為而承擔相應行政責任。因此，根據上述分析，建設單位可能承擔的法律責任不包括C選項“造成重大安全事故，構成犯罪，承擔刑事責任”。18.用人單位可以解除勞動合同的情形是()。A、提供勞務的甲未成年人B、乙患病在規定的醫療期內C、丙患職業病喪失勞動能力的D、丁因公負傷部分喪失勞動能力的答案：A解析：根據勞動法的相關規定，用人單位在特定情形下可以解除勞動合同。對于選項A，提供勞務的未成年人，如果其不符合用工的法定年齡或相關條件，用人單位可以依法解除勞動合同。而對于選項B、C、D，乙患病在規定的醫療期內、丙患職業病喪失勞動能力、丁因公負傷部分喪失勞動能力，這些情況都屬于勞動法保護的范圍，用人單位在這些情況下通常不得隨意解除勞動合同，需要給予相應的醫療期、工傷待遇等保障。因此，正確答案是A。19.包工頭張某借用某施工企業的資質與甲公司簽訂一建設程施工合同。施工結束后,工程竣工驗收質量合格,張某要求按照合同約定支付工程款遭到對方拒絕,遂訴至法院。關于該案處理的說法,正確的是()A、合同無效，不應支付工程款B、合同無效，應參照合同約定支付工程款C、合同有效，應按照合同約定支付工程款D、合同有效，應參照合同約定支付工程款答案：B解析：包工頭張某借用施工企業的資質簽訂合同，違反了相關法律規定，因此合同無效。但工程竣工驗收質量合格，根據《民法典》第七百九十三條第一款的規定，可以參照合同關于工程價款的約定進行折價補償。這意味著盡管合同無效，但承包人仍有權按照合同約定的工程款標準獲得支付。20.甲建設單位與乙施工單位簽訂了施工合同，由丙公司為甲出具工程款的支付擔保，擔保方式為一般保證。甲到期未能支付工程款，乙應當要求（）。2017A、丙先行代為清償B、甲和丙按比例支付C、甲先行支付D、甲和丙協商支付答案：C解析：在保證合同中，一般保證是指當事人在保證合同中約定，債務人不能履行債務時，由保證人承擔保證責任的保證。根據這一規定，當債務人甲到期未能支付工程款時，債權人乙應當首先要求債務人甲履行支付義務，只有在甲無法履行的情況下，才由擔保人丙承擔保證責任。因此，乙應當要求甲先行支付。21.關于評標的說法，正確的是（）。（2016）A、評后委員會認為所有投標都不符合招標文件要求的。可以否決所有投標。B、招標項目設有標底的。可以以投標報價是否接近標底作為中標條件。C、評標委員會成員拒絕在評標報告上簽宇的，視為不同意評標結果。D、投標文件中有含義不明確的內容的。評標委員會可以口頭要求投標人作出必要澄清、說明。答案：A解析：根據《招標投標法實施條例》第五十一條，評標委員會有權在所有投標均不符合招標文件要求的情況下，否決所有投標。這是為了確保招標項目的質量和合法性。B項錯誤，因為標底只能作為評標的參考，不能作為中標條件。C項錯誤，評標委員會成員拒絕簽字視為同意評標結果。D項錯誤，評標委員會應以書面形式要求投標人對含義不明確的內容進行澄清。22.仲裁委員會在審理雙方爭議時，對爭議事項進行仲裁，其權限范圍由()決定。A、仲裁規則確定B、法律直接規定C、仲裁庭決定D、仲裁協議約定答案：D解析：同時，仲裁委員會只能對當事人在仲裁協議中約定的爭議事項進行仲裁，對超出仲裁協議約定范圍的其他爭議無權仲裁。23.甲建筑公司為本公司所有的挖掘機投保了財產險，保險金額為700萬元，不久建筑公司發生火災，被保險的挖掘機全部燒毀。經有關部門勘察評估，這些挖掘機總價值為600萬元，于是保險公司應賠付給建筑公司的金額為()萬元。A、700B、350C、600D、650答案：C解析：在財產保險中，當保險標的（如本題中的挖掘機）發生全損時，保險公司的賠償金額應以保險標的的實際價值為限。本題中，雖然保險金額為700萬元，但經有關部門勘察評估，挖掘機的總價值為600萬元。因此，保險公司應賠付給建筑公司的金額為挖掘機的實際價值，即600萬元。24.某工程由甲公司承包，施工現場檢查發現，工程項目管理部的項目經理、技術負責人、質量管理員和安全管理員都不是甲公司的職工，則甲公司的行為視同（）。A、用其他建筑企業的名義承攬工程B、允許他人以本企業名義承攬工程C、與他人聯合承攬工程D、違法分包工程答案：B解析：根據題目描述，甲公司作為工程承包方，但其工程項目管理部的關鍵崗位人員如項目經理、技術負責人、質量管理員和安全管理員均非甲公司職工。這一情形表明，甲公司雖為名義上的承包方，卻未實際履行工程管理職責，而是允許了非本公司人員以甲公司的名義進行工程承攬和管理。這符合“允許他人以本企業名義承攬工程”的定義，因此甲公司的行為視同允許他人以本企業名義承攬工程。25.女大學生甲某畢業后被企業錄用。甲某為了鍛煉自己，主動要求到最艱苦的崗位上工作。企業在滿足其要求的同時也不得安排的工作是()。A、高處、高溫工作B、礦山、井下作業C、夜班勞動D、低溫、冷水作業答案：B解析：根據《勞動法》的相關規定，女職工有特殊的勞動保護要求，其中明確禁止安排女職工從事礦山井下作業以及國家規定的第四級體力勞動強度的勞動，還有其他禁忌從事的勞動。這是出于對女職工身體健康和安全的考慮。在本題中，盡管甲某主動要求到最艱苦的崗位上工作，但企業仍必須遵守法律規定，不得安排其從事礦山、井下作業。因此，正確答案是B。26.建筑業企業資質證書的有效期為（）。A、1年B、2年C、3年D、5年答案：D解析：《建筑業企業資質管理規定》規定，建筑業企業資質證書有效期為5年。綜上所述，本題正確答案為D。27.施工單位2月1日向廠家詢價購買一臺設備，廠家2月5日報價為10萬元／臺，限7天訂貨。施工單位2月20日表示同意訂貨。下列說法中正確的是（）。A、廠家發出的要約已經失效B、廠家在要約有效期內可以通知撤銷要約C、施工單位同意訂貨的意思表示是承諾D、廠家的報價為要約邀請答案：A解析：本題涉及合同法的相關知識。廠家的報價明確了設備的價格、數量以及訂貨期限，構成了訂立合同的意思表示，即為要約。而施工單位在2月20日表示同意訂貨，這是對施工單位要約的接受，即承諾。但根據《合同法》規定，要約到達受要約人后，在約定的有效期內未得到承諾，則要約失效。本題中，廠家限7天訂貨，施工單位在超過這個有效期后才表示同意訂貨，因此廠家的要約已經失效。所以，選項A正確。同時，根據法律規定，要約一旦生效，在有效期內不得隨意撤銷或變更，故選項B錯誤。由于施工單位的同意訂貨是在要約失效后作出的，不構成有效的承諾，選項C錯誤。廠家的報價為要約，而非要約邀請，選項D錯誤。28.（2020年真題）關于開標的說法，正確的是（）A、開標可以在招標文件確定的提交投標文件截止時間之后公開進行B、開標地點可以不在招標文件預先確定的地點，但招標人須在開標前5日書面通知所有獲取招標文件的潛在投標人C、開標應當由招標代理機構主持，邀請所有投標人參加D、投標人少于3個的，不得開標答案：D解析：P91-96開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間之后公開進行，故選項A錯誤。開標地點應當在招標文件預先確定的地點，故選項B錯誤。開標應當由招標代理機構主持，邀請所有投標人參加，故選項C錯誤。招標人應當按照招標文件規定的時間、地點開標。投標人少于3個的，不得開標；招標人應當重新招標，故選項D正確。29.某建筑工地基坑坍塌，導致施工工人死亡12人，重傷50人，直接經濟損失3000萬，該事故根據《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，屬于（）。A、一般事故B、較大事故C、重大事故D、特大事故答案：C解析：根據《生產安全事故報告和調查處理條例》的規定，事故等級是根據死亡人數、重傷人數以及直接經濟損失來劃分的。在此題中，事故導致12人死亡，50人重傷，直接經濟損失3000萬元。對照條例中的標準，該事故符合“造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失”的條件，因此被界定為重大事故。30.根據《招標投標法實施條例》，下列情形中，屬于不同投標人之間相互串通投標情形的是（）。2017A、約定部分投標人放棄投標或者中標B、投標文件相互混裝C、投標文件載明的項目經理為同一人D、委托同一單位或個人辦理投標事宜答案：A解析：在《招標投標法實施條例》中，對于不同投標人之間相互串通投標的情形有明確規定。其中，約定部分投標人放棄投標或者中標是典型的串通投標行為，這種行為破壞了招標投標的公平、公正原則，損害了其他投標人的合法權益。而其他選項如投標文件相互混裝、投標文件載明的項目經理為同一人、委托同一單位或個人辦理投標事宜等，雖然可能引發對投標公正性的質疑，但并不直接等同于投標人之間的串通行為。因此，選項A是正確答案。31.甲建筑施工企業于2012年5月10日變更名稱和地址，按照《安全生產許可證條例》的規定，變更后應當在()之前，到原安全生產許可證頒發管理機關辦理安全生產許可證變更手續。A、2012年5月20日B、2012年5月25日C、2012年5月30日D、2012年6月9日答案：A解析：根據《安全生產許可證條例》的規定，建筑施工企業在變更名稱、地址等關鍵信息后，需要在變更后的10日內到原安全生產許可證頒發管理機關辦理安全生產許可證的變更手續。以題干中提到的甲建筑施工企業為例，其在2012年5月10日變更了名稱和地址，那么按照這一規定，它應在2012年5月20日之前完成安全生產許可證的變更手續。因此，選項A是正確的。32.趙李孫張四人通過建造師資格考試，并取得資格證書，各自找到一個單位申請注冊，則()。A、趙某達到注冊建造師繼續教育要求，可以注冊B、李某因執業活動受到刑事處罰已經執行完畢滿2年，可以注冊C、孫某被吊銷職業證書，已滿1年，可以注冊D、張某在2個單位申請注冊，可以注冊答案：A解析：2020/請初始注冊時應當具備以下條件：(1)經考核認定或考試合格取得資格證書；(2)受聘于一個相關單位；(3)達到繼續教育要求；(4)沒有明確規定不予注冊的情形。初始注冊者，自資格證書簽發之日起3年內提出申請，逾期未申請者，須符合本專業繼續教育的要求后方可申請初始注冊。選項A對。P74《注冊建造師管理規定》中規定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：(1)不具有完全民事行為能力的；(2)申請在兩個或者兩個以上單位注冊的；(3)未達到注冊建造師繼續教育要求的；(4)受到刑事處罰，刑事處罰尚未執行完畢的；(5)因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；(6)因前項規定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的；(7)被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的；(8)在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故的；(9)申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的；(10)年齡超過65周歲的；(11)法律、法規規定不予注冊的其他情形。33.招標投標活動應當遵循的原則是（）。A、公開、公平、公正和最低價中標B、自愿、公平、公正和等價有償C、公開、公平、公正和誠實信用D、自愿、公平、等價有償和誠實信用答案：C解析：2004年建設工程法規真題第11題根據《中華人民共和國招標投標法》規定，招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。綜上所述，本題正確答案是C。34.按照《擔保法》的規定，可以作為保證人的是（）。A、廠礦的職能部門B、有限責任公司C、政府機關D、某高等學校答案：B解析：根據《中華人民共和國擔保法》的相關規定，我們需要分析每個選項的主體是否可以作為保證人。A選項：廠礦的職能部門。根據《擔保法》的規定，機關法人的職能部門不得為保證人。職能部門是機關法人的內部機構，不具有獨立的法人資格，不能獨立承擔民事責任，因此不能作為保證人。B選項：有限責任公司。有限責任公司是依法設立的企業法人，具有獨立的財產和法人資格，能夠以自己的名義獨立承擔民事責任。因此，有限責任公司可以作為保證人。C選項：政府機關。同樣根據《擔保法》的規定，國家機關不得為保證人，但經國務院批準為使用外國政府或者國際經濟組織貸款進行轉貸的除外。所以，一般的政府機關不能作為保證人。D選項：某高等學校。高等學校作為事業單位法人，根據《擔保法》的規定，學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體不得為保證人。綜上所述，只有B選項的有限責任公司可以作為保證人。因此，正確答案是B。35.關于城市建設維護稅稅率的說法,正確的是()。A、納稅人所在地在市區的,稅率為5%B、納稅人所在地在縣城的,稅率為4%C、納稅人所在地不在市區、縣城或鎮的,稅率為1%D、納稅人所在地在鎮的,稅率為3%答案：C解析：2020/稅人所在地在市區的，稅率為7%;納稅人所在地在縣城、鎮的，稅率為5%;納稅人所在地不在市區、縣城或鎮的，稅率為1%。36.根據《文物保護法》,刻劃、涂污或者損壞文物尚不嚴重的,由公安機關或者文物所在單位給予(),可以并處罰款。A、拘留B、拘役C、警告D、嚴重警告答案：C解析：依據《文物保護法》第六十六條第二款的規定，對于刻劃、涂污或者損壞文物尚不嚴重的行為，公安機關或者文物所在單位有權給予警告，并可根據情況并處罰款。此措施旨在警示行為人并防止類似行為再次發生，保護文物不受損害。37.下列行為中，屬于《招標投標法》明令禁止和限制的招標行為是()。A、招標文件要求投標人必須具有同類工程相關業績B、招標文件要求投標人在本地區必須設有常年辦事機構C、招標文件要求投標人必須獲得過一定獎項D、招標文件要求投標人必須獲得質量標準體系的認證答案：B解析：《招標投標法》旨在確保招標過程的公平、公正和透明。其中，明令禁止和限制某些招標行為，以維護市場競爭的平等性。對于本題中的選項：38.關于安全生產事故調查的管轄，下列說法中錯誤的是()。A、特別重大事故由國務院或者授權有關部門組織事故調查組進行調查B、省級人民政府可以委托有關部門組織事故調查組進行調查C、對于一般事故縣級人民政府也可以委托事故發生單位組織事故調查組進行調查D、事故發生地與事故發生單位不在一個行政區域的，由事故發生地人民政府負責調查答案：C解析：首先，我們需要了解關于安全生產事故調查管轄的相關規定。A項：根據《生產安全事故報告和調查處理條例》第十九條，特別重大事故由國務院或者國務院授權有關部門組織事故調查組進行調查。A項說法正確。B項：同樣依據《生產安全事故報告和調查處理條例》第十九條，重大事故、較大事故、一般事故分別由事故發生地省級人民政府、設區的市級人民政府、縣級人民政府負責調查。省級人民政府、設區的市級人民政府、縣級人民政府可以直接組織事故調查組進行調查，也可以授權或者委托有關部門組織事故調查組進行調查。B項說法正確。C項：根據《生產安全事故報告和調查處理條例》第二十二條，對于一般事故，事故發生單位應當負責查清事故原因，查明事故責任人員，總結事故教訓，提出整改措施，并報縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和其他負有安全生產監督管理職責的部門備案。事故調查組可以邀請事故發生單位有關人員參與調查。但條例中并未規定縣級人民政府可以委托事故發生單位組織事故調查組進行調查。C項說法錯誤。D項：根據《生產安全事故報告和調查處理條例》第二十一條，事故發生地與事故發生單位不在一個行政區域的，由事故發生地人民政府負責調查，事故發生單位所在地人民政府應當派人參加。D項說法正確。因此，錯誤的選項是C。39.根據《建設工程安全生產管理條例》,應當建立應急救援組織或者配備應急救援人員,配備必要的應急救援器材、設備,進行經常性維護保養,保證正常運轉,并定期組織演練的是()A、建設單位B、監理單位C、設計單位D、施工單位答案：D解析：建筑施工單位應當配備必要的應急救援器材、設備和物資，并進行經常性維護、保養，保證正常運轉并組織演練40.中外合資經營建筑業企業，中外合作經營建筑業企業中方合營者的出資總額不得低于注冊資本的()。A、25%B、30%C、50%D、60%答案：A解析：中外合資經營建筑業企業，中外合作經營建筑業企業中方合營者的出資總額不得低于注冊資本的25%。41.根據《勞動法》等相關規定，用人單位安排勞動者加班，每月不得超過（）小時。A、12B、24C、36D、48答案：C解析：根據《勞動法》等相關規定，用人單位安排勞動者加班的時間有明確限制。一般情況下，每日加班時間不得超過1小時；在特殊原因下，保障勞動者身體健康的條件下，每日加班時間不得超過3小時。而每月的總加班時間不得超過36小時。這是為了保護勞動者的權益，防止過度加班，確保勞動者有足夠的休息和恢復時間。42.根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》，人民法院采取的證據保全措施不包括（）。A、先予執行B、查封C、拍照D、制作筆錄答案：A解析：根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》的相關規定，人民法院在民事訴訟中可以依法采取一系列的證據保全措施，以確保證據的真實性和完整性。這些措施主要包括但不限于查封、扣押、拍照、錄音、錄像、復制、鑒定、勘驗、制作筆錄等。選項A“先予執行”是指人民法院在作出判決前，因當事人一方生活或生產的急需，裁定另一方當事人給付申請人一定的財物，或者實施或停止某種行為，并立即執行的制度。這是一種程序上的臨時性救濟措施，與證據保全的目的和性質不同。證據保全的主要目的是防止證據滅失或以后難以取得，而先予執行則是為了及時解決當事人的燃眉之急。因此，選項A“先予執行”不屬于人民法院在民事訴訟中采取的證據保全措施，正確答案是A。43.專業調解機構的調解書()A、具有強制執行力B、無任何效力C、僅有合同約束力D、無合同約束力答案：C解析：專業調解機構進行調解達成的調解協議對當事人雙方具有合同約束力，可以通過法院的司法確認或者申請仲裁機構出具和解裁決書獲得強制執行力調解的僅具有合同約束力，司法確認以后有強制執行力。44.下列法律責任的承擔方式中，不屬于民事責任承擔方式的是（）。A、沒收違法所得B、返還財產C、賠禮道歉D、消除危險答案：A解析：民事責任的承擔方式主要是指因違反民事法律義務或合同義務，需要承擔的法律后果。在民法體系中，承擔民事責任的方式包括賠償損失、支付違約金、消除影響、恢復名譽、賠禮道歉等。其中，返還財產和消除危險均屬于民事責任承擔的方式，因為這兩者都是為了糾正或彌補因違法行為造成的損害或危險狀態。賠禮道歉也是一種常見的民事責任承擔方式，用于表達道歉和修復受損的社會關系。然而，沒收違法所得通常屬于行政處罰的范疇，它是行政機關對違反行政法規的個人或組織所采取的制裁措施，旨在剝奪其因違法行為所獲得的利益，而非糾正或彌補民事法律關系中的損害。因此，沒收違法所得不屬于民事責任的承擔方式。綜上所述，選項A“沒收違法所得”不屬于民事責任的承擔方式，故正確答案是A。45.下列關于保險合同的說法中，正確的是()。A、保險合同只能由被保險人和保險人簽訂B、被保險人或受益人必須是投保人C、保險合同僅以財產為保險標的D、受益人由被保險人或投保人指定答案：D解析：在探討關于保險合同的說法時，我們需要根據保險法的基本原則和規定來逐一分析各個選項。A選項提到“保險合同只能由被保險人和保險人簽訂”。這是不準確的，因為保險合同通常由投保人與保險人簽訂，而被保險人可能是投保人自己，也可能是與投保人有利益關系的其他人。B選項說“被保險人或受益人必須是投保人”。這也是不準確的。在保險合同中，被保險人通常是受保險合同保障的人，而受益人則是在保險事故發生時享有保險金請求權的人。雖然投保人、被保險人和受益人之間可能有所重合，但并不意味著他們必須為同一人。C選項提出“保險合同僅以財產為保險標的”。這同樣是不準確的。保險合同的保險標的可以是財產，也可以是人的壽命或健康等。例如，人壽保險合同就是以人的壽命為保險標的的。D選項“受益人由被保險人或投保人指定”是正確的。在保險合同中，受益人通常是由被保險人或投保人在合同中指定的，享有保險金請求權的人。綜上所述，正確答案是D。46.根據建設部《綠色施工導則》中規定，在場界四周隔擋高度位置測得的大氣總懸浮顆粒物（TSP）月平均濃度與城市背景值的差值不大于（）。A、0.06毫克/立方米B、0.07毫克/立方米C、0.08毫克/立方米D、0.09毫克/立方米答案：C解析：根據建設部《綠色施工導則》的明確規定，施工現場的大氣總懸浮顆粒物（TSP）月平均濃度與城市背景值的差值需控制在一定范圍內，以確保施工活動對周邊環境的影響最小化。具體規定為，在場界四周隔擋高度位置測得的大氣總懸浮顆粒物（TSP）月平均濃度與城市背景值的差值不大于0.08毫克/立方米。這是綠色施工的重要標準之一，旨在減少施工過程中的空氣污染。47.根據《招標投標法》，投標人補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人的時間期限應在（）。A、評標截止時間前B、評標開始前C、提交投標文件的截止時間前D、投標有效期內答案：C解析：2013年建設工程法規真題第36題本題考查的知識點是投標文件。《招標投標法》規定，投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知投標人。補充、修改的內容為投標文件的組成部分。綜上所述，C項正確。48.關于建設民事商事法律關系特點的表述中，不正確的是()。A、建設民事商事關系主要是人身關系B、建設民事商事關系的保障措施具有補償性和財產性C、建設民事商事關系是平等主體之間的關系D、建設民事商事法律關系是主體之間的民事商事權利和民事商事義務關系答案：A解析：建設民事商事關系主要涉及的是財產關系，即圍繞財產權益產生的各種法律關系，如合同關系、物權關系等。這類關系主要關注的是財產權益的歸屬、變動和保護。而人身關系則主要涉及人的身份和人格利益，如婚姻關系、親子關系、姓名權、名譽權等。因此，建設民事商事關系并非主要是人身關系，而是財產關系。同時，建設民事商事關系的保障措施具有補償性和財產性，旨在通過法律手段恢復或補償受損的財產權益。此外，建設民事商事關系是平等主體之間的關系，各方在法律地位上平等，享有相應的民事商事權利和承擔民事商事義務。49.下列國家標準中，屬于強制性國家標準的是（）。2014A、工程建設重要的通用的信息技術標準B、工程建設行業專用的試驗方法C、工程建設行業專用的術語、符號D、工程建設勘察行業專用的質量要求答案：A解析：在我國標準化工作中，國家標準分為強制性和推薦性兩種。強制性國家標準具有法律屬性，必須嚴格執行。“2014A工程建設重要的通用的信息技術標準”被明確列為強制性國家標準，其在工程建設領域具有重要性和必須遵循的法律地位。而工程建設行業專用的試驗方法、術語、符號以及工程建設勘察行業專用的質量要求，可能屬于推薦性標準或行業標準范疇。50.甲建筑公司本身不具備所承攬項目的資質，為了中標，借用了乙建筑公司的資質。2007年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建設單位以甲建筑公司違法借用資質為名，提出所簽訂的合同無效，不予支付工程款，對此，下面說法正確的是()。A、所簽的合同無效，建設單位必須支付工程款B、所簽的合同無效，建設單位可以不支付工程款C、所簽的合同無效，如果該工程經驗收合格，建設單位必須支付工程款D、所簽的合同有效，建設單位必須支付工程款答案：C解析：根據相關法律法規，建筑公司承攬工程應具備相應的資質。甲建筑公司因不具備所需資質而借用乙建筑公司的資質，這一行為違反了法律規定，因此所簽訂的合同無效。然而，盡管合同無效，如果甲建筑公司所承建的工程經過驗收且合格，那么建設單位仍需按照合同約定支付工程款。這是因為工程的質量和完成情況是客觀存在的，且驗收合格表明工程達到了預期標準，建設單位不能因合同無效而拒絕支付工程款。51.建設工程施工許可證的申請主體是()。A、施工單位B、建設單位C、監理單位D、項目管理服務單位答案：B解析：2020/建筑法》規定，建設單位應當按照國家有關規定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。52.（2019年真題）關于投標文件的送達和接收的說法,正確的是()。A、投標文件逾期送達的,可以推遲開標B、未按招標文件要求密封的投標文件,招標人不得拒收C、招標人簽收投標文件后,特殊情況下,經批準可以在開場前開啟投標文件D、招標文件可以在法定拒收情形外另行規定投標文件的拒收情況答案：D解析：P90-95《招標投標法實施條例》規定，未通過資格預審的申請人提交的投標文件，以及逾期送達或者不按照招標文件要求密封的投標文件，招標人應當拒收。招標人應當如實記載投標文件的送達時間和密封情況，并存檔備查。AB錯誤；招標人開場前開啟投標文件，屬于違法行為，C錯誤；《招標投標法》規定,招標人應當根據招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件應當包括招標項目的技術要求對投標人資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽合同的主要條款。國家對招標項目的技術、標準有規定的,招標人應當按照其規定在招標文件中提出相應要求，D正確。53.甲在受到欺詐的情況下與乙訂立了合同，后經甲向人民法院申請，撤銷了該合同，則該合同自（）起不發生法律效力。A、人民法院決策撤銷之日B、合同訂立時C、人民法院受理請求之日D、權利人知道可撤銷事由之日答案：B解析：根據《中華人民共和國合同法》第五十八條的規定，被撤銷的合同自始沒有法律約束力。這意味著一旦合同被撤銷，其效力將回溯到合同訂立之時，即從合同訂立的那一刻起，該合同就不具備任何法律效力。在本題中，甲在受到欺詐的情況下與乙訂立了合同，后甲向人民法院申請并成功撤銷了該合同。根據法律規定，該合同自訂立之時起就不具備法律效力。因此，正確答案是B選項，即合同自訂立時起不發生法律效力。其他選項，如A項“人民法院決策撤銷之日”、C項“人民法院受理請求之日”和D項“權利人知道可撤銷事由之日”，均不符合法律規定和合同撤銷的法律效果。54.關于抵押實現的說法，正確的是（）。2016A、抵押物折價后，其價款超過債權數額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償B、債務履行期屆滿抵押權人未受清償的，可以與抵押人協議以拍賣該抵押物所得價款受償C、同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同自簽訂之日起生效的，拍賣、變賣抵押物所得價款按照合同生效的先后順序清償D、同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同以登記生效的，拍賣、變賣抵押物所得價款按債權比例清償答案：B解析：抵押權的實現主要依據相關法律規定和抵押合同的約定。針對各選項分析如下：55.某施工企業實行全員安全生產責任制度,則應與實際控制人同為安全生產第一責任人的是()。A、法定代表人B、技術負責人C、安全生產管理人員D、項目經理答案：A解析：在建筑施工企業中，安全生產責任制度的實施是確保工程安全進行的重要措施。其中，明確安全生產第一責任人是制度的關鍵一環。根據《中華人民共和國安全生產法》的規定，企業的法定代表人或者實際控制人是企業安全生產的第一責任人。這意味著，無論企業采取何種形式的安全生產責任制度，包括全員安全生產責任制度，其法定代表人或者實際控制人都應當承擔起安全生產的第一責任。在給出的選項中：A.法定代表人：根據法律規定，法定代表人通常是企業的主要負責人，與企業實際控制人一樣，都是安全生產的第一責任人。B.技術負責人：主要負責企業的技術管理和技術決策，雖然在安全生產中有一定的責任，但不是第一責任人。C.安全生產管理人員：負責企業安全生產的具體管理工作，是安全生產的重要責任人，但并非第一責任人。D.項目經理：負責具體項目的實施和管理，雖然對項目的安全生產負有責任，但同樣不是企業的第一責任人。因此，根據以上分析，應與實際控制人同為安全生產第一責任人的是企業法定代表人，即選項A。56.下列關于建設工程代理行為的設立說法正確的是()。A、建設工程的承包活動可以委托代理B、建設工程中的訴訟代理人必須由具有律師資格的人擔任C、代理委托書授權不明的,被代理人應當向第三人承擔民事責任,代理人負連帶責任D、代理行為只能由自然人擔任代理人,法人不能擔任代理人答案：C解析：2020/設工程的承包活動不得委托代理。故A錯誤。一般的代理行為可以由自然人、法人擔任代理人，對齊資格并無法定的嚴格要求。即使是訴訟代理人，也不要求必須由具有律師資格的人擔任。57.由于監理工程師指令有誤導致現場停工，若合同中沒有相應條款，則正確說法是（）。A、由建設單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔B、由施工單位做好現場維護，所需費用由監理單位承擔C、由施工單位做好現場維護，所需費用由施工單位承擔D、由施工單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔答案：D解析：在這個問題中，我們需要明確由于監理工程師的指令錯誤導致的現場停工的責任歸屬。首先，我們要理解監理工程師在工程項目中的角色。監理工程師代表建設單位（業主）進行工程質量的監督和管理，但他們的指令并不一定總是完全正確或無誤。現在，我們逐一分析選項：A.由建設單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔：這個選項將責任完全歸咎于建設單位，但在此情況下，停工是由監理工程師的錯誤指令引起的，建設單位沒有直接責任。B.由施工單位做好現場維護，所需費用由監理單位承擔：這個選項錯誤地讓監理單位承擔了經濟責任，但監理單位通常是提供咨詢和服務的機構，并不直接承擔經濟責任。C.由施工單位做好現場維護，所需費用由施工單位承擔：這個選項將責任完全歸咎于施工單位，但在此情況下，施工單位是按照監理工程師的指令行動的，因此他們不應該承擔因監理工程師錯誤指令導致的停工費用。D.由施工單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔：這個選項是正確的。首先，施工單位有責任確保停工現場的安全和維護，這是他們的基本職責。其次，由于停工是由監理工程師的錯誤指令導致的，建設單位（作為監理工程師的委托方）應該承擔由此產生的額外費用。因此，正確答案是D。58.國家實行有利于節能的()政策，引導單位和個人節約和合理利用水、電、氣等資源性產品。A、稅收B、信貸C、價格D、獎勵答案：C解析：國家通過實行有利于節能的價格政策，可以影響資源性產品的市場價格，從而激勵單位和個人在用水、用電、用氣等方面采取節約措施，合理高效地利用這些資源。這種價格政策是引導資源節約和合理利用的重要手段。59.承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在（）的業務范圍內承攬工程。A、企業授權B、其資質等級許可C、工商登記D、公司章程規定答案：B解析：承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程。60.某施工單位為降低造價，在施工中偷工減料，故意使用不合格的建筑材料、構配件和設備，降低工程質量，導致建筑工程坍塌，致使多人重傷、死亡。該施工單位的行為已經構成（）。2014A、重大勞動安全事故罪B、強令違章冒險作業罪C、重大責任事故罪D、工程重大安全事故罪答案：D解析：工程重大安全事故罪是指建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的行為。本題中，施工單位為降低造價，在施工中偷工減料，故意使用不合格的建筑材料、構配件和設備，導致建筑工程坍塌，造成多人重傷、死亡，符合工程重大安全事故罪的構成要件。61.某建設工程合同對建設工程價款沒有約定,2013年10月1日該工程通過竣工驗收,10月10日承包人提交竣工結算文件,10月20日承包人將該工程移交給發包人,但是發包人一直沒有支付工程余款。2014年10月1日,承包人將發包人訴至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。該工程欠款利息的起算日應為()A、2013年10月1日B、2013年10月10日C、2013年10月20日D、2014年10月1日答案：C解析：根據建設工程合同的相關規定，當合同對建設工程價款沒有約定時，工程欠款利息的起算日應為工程實際交付之日。本題中，工程實際交付之日為2013年10月20日，因此，該工程欠款利息的起算日應為2013年10月20日。62.根據《擔保法》的規定,下列財產可以設立抵押的是()。A、土地所有權B、集體所有的宅基地C、公立幼兒園的教育設施D、生產原材料答案：D解析：在《擔保法》中，對于可以設立抵押的財產有明確的規定。生產原材料作為可以流通并具有一定價值的財產，是可以設立抵押的。而土地所有權屬于國家或集體，不可作為私有財產進行抵押；集體所有的宅基地，其使用權受到嚴格限制，也不允許抵押；公立幼兒園的教育設施屬于公益性質的財產，同樣不可設立抵押。因此，選項D生產原材料是可以設立抵押的財產。63.建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工，因故不能開工又不申請延期超過時限的，施工許可證()。A、自行廢止B、應報發證機關核驗C、應由發證機關收回D、由施工單位重新申辦答案：A解析：根據規定，建設單位在領取施工許可證后，應在3個月內開工。若因故不能開工，應向發證機關申請延期，且延期有次數和時間的限制。若建設單位既不開工也不申請延期，或超過了延期的時限，那么施工許可證將自行廢止，不再具備法律效力。64.關于建設單位質量責任和義務的說法，錯誤的是()。（2012）A、不得明示或暗示設計單位或者施工企業違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量B、應當依法報審施工圖設計文件C、不得將建設工程肢解發包D、在領取施工許可證或開工報告后，按照國家有關規定的辦理工程質量監督手續答案：D解析：《建設工程質量管理條例》規定，建設單位在領取施工許可證或者開工報告前，應當按照國家有關規定辦理工程質量監督手續。565.無償的委托合同中，受托人的主要義務不包括()。A、親自處理委托事務B、報告委托事務處理情況C、盡必要的注意義務D、將事務轉委托答案：D解析：在無償的委托合同中，受托人有一系列的主要義務。首先，受托人需要親自處理委托事務，這是確保事務得到妥善處理的基礎。其次，受托人還有義務向委托人報告委托事務的處理情況，以便委托人了解事務的進展和結果。同時，受托人在處理事務時也應盡到必要的注意義務，以確保事務的順利進行。然而，將事務轉委托并不屬于受托人的主要義務，特別是在無償的委托合同中，通常不允許受托人隨意將事務轉委托給他人，除非有特殊情況或得到委托人的明確同意。因此，選項D“將事務轉委托”是不包括在受托人主要義務中的。66.關于建設單位安全責任的說法，正確的是（）（2016）A、建設單位不得調整合同工期B、需要進行爆破作業的，建設單位應當委托施工企業辦理申請批準手續C、建設單位應當向施工企業提供毗鄰區的地下管線資料并保證資料的真實、準確、完整D、建設單位應當拆除施工前告知施工企業，將施工企業資質等級證明和拆除施工組織方案報送有關部門備案答案：C解析：建設單位具有七項安全責任，應當向施工單位提供資料真實準確完整。資料包括施工現場及毗鄰區域內供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文觀測資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程的有關資料。因此，C正確。建設單位不得隨意壓縮合同工期，建設單位與施工單位就提前工期的技術措施費和提前工期獎勵等協商一致后，是可以對合同工期進行適當調整的。因此，A錯誤。爆破作業應遵守民用爆炸物管理規定，爆破作業應由建設單位報批。因此，B錯誤。建設單位應當在拆除工程施工15日前，將包括施工資企業資質等資料報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。因此，D錯誤。4-27567.要式合同是指()的合同。A、法律上已經確定了一定的名稱和規貝B、當事人雙方互相承擔義務C、根據法律規定必須采用特定形式D、當事人雙方意思表示一致即告成立答案：C解析：要式合同是指根據法律規定，必須采用特定形式或履行特定程序才能成立的合同。這種要求是為了確保合同的有效性和雙方權益的保護，通常涉及一些重要或復雜的交易。例如，某些合同可能需要書面形式、公證或其他特定形式來確保其法律效力。因此，選項C“根據法律規定必須采用特定形式”正確描述了要式合同的特征。68.《合同法》規定，違約責任除另有規定外，實行（）原則。A、過錯責任B、嚴格責任C、損害賠償D、公平合理答案：B解析：2004年建設工程法規真題第53題違約責任的構成要件是：①有違約行為；②無法定或約定的免責事由。由此可以看出：守約一方追究違約一方的違約責任只需證明違約方的行為不符合合同的約定，無需證明己方是否有損失、對方是否有過錯。因此，違約責任實行的是無過錯責任原則，這也稱為“嚴格責任原則”。綜上所述，本題正確答案是B。69.關于建設工程合同一方違約后,另一方采取措施防止損失打擴大的說法,正確的是()A、接到違約方的通知后,守約方應當及時采取措施防止損失擴大B、守約方沒有采取適當措施致使損失擴大的,可以就擴大的損失要求賠償C、當事人因防止損失擴大而支出的合理費用,由自己承擔D、未接到違約方的通知,守約方無需采取措施防止損失擴大答案：A解析：《合同法》規定，當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。對于當事人一方違反合同的，另一方不能任憑損失的擴大，在接到對方的通知后，應當及時采取措施防止損失擴大，即使沒有接到對方通知，也應當采取適當措施；如果沒有及時采取措施致使損失擴大的，無權就擴大的損失部分請求賠償。70.國務院專利行政主管部門收到發明專利申請后，經初步審查認為符合專利法要求的，自申請日起滿()個月，即行公布。A、6B、12C、18D、24答案：C解析：根據《中華人民共和國專利法》的相關規定，國務院專利行政主管部門（即中國國家知識產權局）在收到發明專利申請后，會進行初步審查。如果經過初步審查認為該發明專利申請符合專利法的要求，那么自申請日起滿18個月后，該發明專利申請將會進行公布。公布發明專利申請是專利審查流程中的一個重要環節，旨在向公眾公開該發明的技術內容，使公眾有機會了解該發明的技術特點和技術方案，并為公眾提供機會在專利授權之前提出異議。因此，正確答案是C，即國務院專利行政主管部門在收到發明專利申請后，經初步審查認為符合專利法要求的，自申請日起滿18個月，即行公布。71.甲公司把A、B兩棟樓工程發包給乙公司施工，乙公司私下把B樓的施工任務轉包給丙公司，丙公司又把B樓的外裝修工程分包給丁施工隊完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工隊沒有拿到工程款，準備起訴。下面的說法中，不正確的是()。A、丁施工隊是B樓外裝修工程的實際施工人B、甲公司沒把工程款給實際施工人，應當承擔還款責任C、丁施工隊可以起訴丙公司、乙公司及甲公司D、丁施工隊只可以起訴丙公司答案：D解析：2020/題考察的是：禁止無資質承攬工程。《無資質承攬勞務分包工程，常見的是作為自然人的“包工頭”，帶領一部分農民工組成的施工隊，與總承包企業或者專業承包企業簽訂勞務合同，或者是通過層層轉包、違法分包獲簽合同。A正確；當作為無資質的“實際施工人”的利益受到侵害時，其可以向合同相對方（即轉包方或違法分包方）主張權利，甚至可以向建設工程項目的發包方主張權利。2004年10月發布的《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第26條規定，“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人，發包人只在欠付工程價款的范圍內對實際施工人承擔責任”。72.關于工程建設中使用建筑材料的說法，正確的是（）。2016A、建筑材料應該由建設單位采購B、建設單位采購的建筑材料經施工企業檢驗不合格的，應當拒絕使用C、建設單位招標采購建筑材料的，可以指定三個以上品牌D、建設單位采購的建筑材料的經施工企業檢驗合格，使用后被證實屬于不合格材料的，應由施工企業承擔責任答案：B解析：本題考查的是建設單位及相關單位的質量責任和義務。選項A，正確的說法是在工程實踐中，根據工程項目設計文件和合同要求的質量標準，哪些材料和設備由建設單位采購，哪些材料和設備由施工單位采購，應該在合同中明確約定，并且是誰采購、誰負責。選項C，正確的說法是建設單位不得指定品牌；選項D，正確的說法是，按照合同約定，由建設單位采購建筑材料、建筑構配件和設備的，建設單位應當保證建筑材料、建筑構配件和設備符合設計文件和合同要求。73.某高速公路建設項目向社會公開招標，下列關于開標的說法正確的是()。A、開標由當地建設行政主管部門主持B、開標時必須由公證機構檢查投標文件的密封情況并公證C、投標人對開標有異議的，應當在開標現場提出D、開標時不能宣讀投標文件答案：C解析：投標人對開標有異議的，應當在開標現場提出。根據《招標投標法實施條例》，投標人對開標有異議的，應當在開標現場提出，招標人應當當場作出答復。這一規定確保了開標過程的透明性和公正性，使得投標人有機會在開標現場即時解決可能存在的問題或疑問。74.人民法院審理行政案件，不適用()。（2015）A、調解B、幵庭審理C、公幵畝理D、兩審終審制答案：A解析：民法院審理行政案件，不適用調解。但是，行政賠償，補償一級行政機關行使法律法規規定的自由裁量權的案件可以調解。75.關于建設工程見證取樣的說法，正確的是()。（2012）A、施工人員對工程涉及機構安全的試塊、試件和材料，應當在建設單位或工程監理單位監督下現場取樣B、設計結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關技術標準中規定應取樣的50%C、墻體保溫材料必須實施見證取樣和送檢D、見證人員應由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔當答案：A解析：在建設工程中，施工人員對工程涉及結構安全的試塊、試件和材料，應當在建設單位或工程監理單位的監督下現場取樣。這是確保工程質量的重要環節。見證取樣和送檢的比例應符合相關技術標準的規定，而非固定為50%。并非所有墻體保溫材料都強制要求見證取樣和送檢，這取決于具體的規定和標準。見證人員通常由建設單位或監理單位委派，并具備相應的專業知識和資格。76.譚某，15歲，為某中學鋼琴小明星，欲為某開發商舉辦一場個人鋼琴音樂會，其個人與該企業達成有償演出協議，該協議（）。A、有效B、效力待定C、可變更可撤銷D、無效答案：B解析：根據民法相關規定，限制民事行為能力人（如15歲的譚某）訂立的合同，屬于效力待定的合同。這類合同需要經法定代理人追認后才具有法律效力。在這個案例中，譚某作為未成年人，其與開發商達成的有償演出協議，需要其法定代理人（如父母或監護人）的同意或追認，才能確定協議的效力。因此，該協議在未經法定代理人追認前，其效力是待定的。77.新建、擴建、改建的建設工程,建設單位必須在開工前向建設行政主管部門或其授權的部門申請領取()A、建設工程施工許可證B、建設工程監理許可證C、建設工程設計許可證D、建設工程施工管理證答案：A解析：2020/014年6月住房城鄉建設部經修改后發布的《建筑工程施工許可管理辦法》規定，在中華人民共和國境內從事各類房屋建筑及其附屬設施的建造、裝修裝飾和與其配套的線路、管道、設備的安裝，以及城鎮市政基礎設施工程的施工，建設單位在開工前應當依照本辦法的規定，向工程所在地的縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門中請領取施工許可證。78.提出行政許可申請的法定方式不包括()。A、電子郵件B、電話C、傳真D、信函答案：B解析：該題主要考察的是：行政許可的申請，/頁行政許可申請可以通過信函、電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件等方式提出。79.仲裁庭開庭審理理解錯誤的是()。A、當事人可以協議不開庭B、根據仲裁保密的原則，仲裁應當不開庭進行C、當事人應當在開庭時出示證據D、當事人可以對證據進行質證答案：B解析：仲裁庭開庭審理并非必須不開庭。實際上，仲裁的開庭審理是可以進行的，除非當事人之間有協議不開庭。仲裁保密原則并不直接決定仲裁是否開庭，而是對仲裁過程中的信息保密進行規定。在開庭審理時，當事人應當出示證據，并對證據進行質證，這是仲裁程序中的重要環節。因此，B選項的理解是錯誤的。80.建設工程質量保修書的提交時間是()。A、自提交工程竣驗收報告之日起15日內B、工程竣工驗收合格之日C、自工程竣工驗收合格之日起15日內D、提交工程竣工驗收報告時答案：D解析：《建設工程質量管理條例》規定，建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書。質量保修書中應當明確建設工程的保修范圍、保修期限和保修責任等。【教材】32581.下列法律責任的承擔方式中，不屬于行政處分的是（）。A、記過B、行政拘留C、開除D、降職答案：B解析：B項：行政處罰的種類包括：警告，罰款，沒收違法所得、沒收非法財物，責令停產停業，暫扣或者吊銷許可證、執照，行政拘留。所以B項屬于行政處罰而不是行政處分。因此，B項當選。ACD項：行政處分包括：警告、記過、記大過、降級、撤職和開除。ACD項均屬于行政處分，所以ACD項不選。本題為選非題，綜上所述，本題正確答案為B。82.乙施工企業租用甲建設單位的設備后擅自將該設備出售給了丙公司,甲知悉此事后,與乙商議以該設備的轉讓價格抵消了部分工程款。關于乙丙之間設備買賣合同效力的說法,正確的是（）。2017真題A、效力待定B、有效C、部分有效D、可撤銷答案：B解析：乙施工企業作為設備的租用者，原本并無設備的所有權，但在將設備出售給丙公司后，甲建設單位作為設備的所有者，并未對此表示反對，反而與乙商議以設備的轉讓價格抵消了部分工程款。這一行為實際上構成了甲對乙出售設備行為的追認。根據法律規定，無處分權的人處分他人財產，經權利人追認或者無處分權的人訂立合同后取得處分權的，該合同有效。因此，乙丙之間的設備買賣合同是有效的。83.根據《勞動合同法》,在勞務派遣用工方式中,訂立勞務派遣協議的主體是()A、派遣單位與用工單位B、用工單位與勞動者C、用工單位與當地人民政府D、派遣單位與勞動者答案：A解析：勞務派遣單位派遣勞動者應接受以勞務派遣形式用工的單位（以下稱用工單位）訂立勞務派遣協議。84.下列關于質權的說法正確的是()。A、質物不需要轉移占有B、不動產可以作為質物C、著作權里的財產權可以作為權利質押D、權利質押不需要將權利憑證交付質押人答案：C解析：2020/利質押一般是將權利憑證交付質押人的擔保。可以質押的權利包括：（1)匯票、支票、本票、債券、存款單、倉單、提單；（2）依法可以轉讓的股份、股票；（3）依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產權；（4）依法可以質押的其他權利。85.甲、乙、丙三個工程承包單位組成聯合體進行投標，甲單位為一級資質，乙單位為二級資質，丙為三級資質，則聯合體的資質等級應為()。A、特級B、一級C、二級D、三級答案：D解析：在聯合體投標中，當由同一專業的多個單位組成時，聯合體的資質等級是按照其中資質等級較低的單位來確定的。在本題中，甲、乙、丙三個工程承包單位組成聯合體，其中甲單位為一級資質，乙單位為二級資質，丙單位為三級資質。由于丙單位的資質等級最低，為三級，因此該聯合體的資質等級應確定為三級。86.關于無效施工合同工程款結算的說法,正確的是()。A、施工合同無效,且建設工程經竣工驗收不合格,修復后的建筑工程經竣工驗收不合格,承包人請求支付工程價款的,不予支持B、施工合同無效,但建設工程經竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工價款的,不予支持C、施工合同無效,且建設工程經竣工驗收不合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應予支持D、施工合同無效,且建設工程經竣工驗收不合格,修復后的建設工程經驗收合格,發包人請求承包人承擔修復費用的,不予支持答案：A解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。建設工程施工合同無效’且建設工程經竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處理：(1)修復后的建設工程經竣工驗收合格，發包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持;(2)修復后的建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。87.位于甲省的某項目產生大量建筑垃圾，經協商可轉移至乙省某地填埋，但需要途經丙省轄區。關于該固體廢物轉移的說法，正確的是（）。2017真題A、應當向甲省環保部門報告并經丙省環保部門同意B、應當向甲省環保部門報告并經乙省環保部門同意C、應當向乙省環保部門報告并經丙省環保部門同意D、應當向丙省環保部門報告并經甲省環保部門同意答案：B解析：根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第二十二條的規定，當固體廢物需要跨省轉移時，必須向固體廢物移出地的省級人民政府生態環境主管部門提出申請，并且需要經過接受地的省級人民政府生態環境主管部門的同意后才能進行轉移。題目中固體廢物從甲省轉移至乙省，甲省為移出地，乙省為接受地，因此應向甲省環保部門報告并經乙省環保部門同意。88.關于施工許可中“已經確定施工企業”的說法正確的是()。A、已與施工企業簽署合作意向B、評標結果已公示C、施工合同已簽訂D、施工合同已向建設行政主管部門備案答案：C解析：2020/設工程的施工必須由具備相應資質的施工企業來承擔。因此，在建設工程開工前，建設單位必須依法通過招標或直接發包的方式確定承包該建設工程的施工企業，并簽訂建設工程承包合同，明確雙方的責任、權利和義務。《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規定，按照規定應該招標的工程沒有招標，應該公開招標的工程沒有公開招標，或者肢解發包工程，以及將工程發包給不具備相應資質條件的，所確定的施工企業無效。89.根據《合同法》，合同中的一方將合同中的權利和義務一并轉讓給第三人的（）。A、需經對方同意B、無需經對方同意，也不必通知對方C、需經受讓人同意D、無需經對方同意，但需通知債務人答案：A解析：根據《合同法》的相關規定，當合同中的一方希望將合同中的權利和義務一并轉讓給第三人時，這一行為必須經過對方的同意。這是因為合同是雙方意思表示一致的產物，權利和義務的轉讓涉及到合同內容的變更，必須確保對方對此知情并同意，以維護合同的穩定性和雙方的合法權益。因此，選項A“需經對方同意”是正確的。90.下列案件調解達成協議，人民法院應當制作調解書的是（）。A、調解和好的離婚案件B、調解維持收養關系的案件C、能夠即時履行的案件D、調解解決租賃合同糾紛的案件答案：D解析：下列案件調解達成協議，人民法院可以不制作調解書：（一）調解和好的離婚案件；（二）調解維持收養關系的案件；（三）能夠即時履行的案件；（四）其他不需要制作調解書的案件。綜上所述，本題正確答案為D。91.施工單位與水泥廠訂立了一份水泥