第160頁/共160頁2015年二級建造師《建設工程法規及相關知識》真題答案及解析分值分布第一章，9分第二章，5分第三章，22分第四章，27分第五章，5分第六章，12分第七章，9分第八章，9分1、考法律責任的純記憶性題目：4道單選，4分。分別是30/40/43/56題。2、超綱題：2道單選，2分。分別是24題和53題的D選項。3、問法不嚴密，質量不高的題目：2道單選，4道多選，10分。分別是11/12D、61C、66AB、70文字、72E。4、考查比較靈活的典型題目：2道單選，2分，分別是10/57題。一、單項選擇題(共70題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意)1．施工企業項目經理部經營活動的法律后果由（）。A．項目經理部承擔B．企業法人承擔C．企業法定代表人承擔D．項目經理部與企業法人共同承擔【答案】B【考點】項目經理部的法律性質【解析】由于項目經理部不具備獨立的法人資格，無法獨立承擔民事責任。所以，項目經理部行為的法律后果將由企業法人承擔。所以B選項正確。2．關于委托代理終止情形的說法，正確的是（）A．被代理人恢復了民事行為能力B．被代理人取得了民事行為能力C．指定單位取消指定D．代理期間屆滿或者代理事務完成【答案】D【考點】委托代理終止的法定情形【解析】委托代理終止的情形：（1）代理期間屆滿或者代理事務完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人喪失民事行為能力；（5）作為被代理人或者代理人的法人終止。法定代理或者指定代理終止的情形：（1）被代理人取得或者恢復民事行為能力；（2）被代理人或者代理人死亡；（3）代理人喪失民事行為能力；（4）指定代理的人民法院或者指定單位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之間的監護關系消滅。AB選項系法定代理終止的情形，C選項系指定代理終止的情形，只有D選項系委托代理終止的情形3．甲房地產公司在A地塊開發住宅小區，為滿足該小區的住戶觀景的需要，便與相鄰的乙工廠協商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內不在本廠區建設15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景。合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項。后來，甲公司將A塊地的建設用地使用權轉讓給丙置業公司。關于A地塊權利的說法，正確的是（）A．甲公司對乙工廠的土地擁有地役權B．甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權C．甲公司約定的權利自合同公證后獲得D．甲公司轉讓A地塊后，丙公司不享有該項權利【答案】A【考點】地役權的概念及變動【解析】選項A：正確。地役權，是指為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產的權利甲乙之間設立的是地役權選項B：錯誤。甲乙之間設立的是地役權，而非擔保物權選項C：錯誤。地役權自地役權合同生效時設立。公證和登記都不是地役權設立的條件。當事人要求登記的，可以向登記機構申請地役權登記；未經登記，不得對抗善意第三人。選項D：錯誤。除當事人另有約定外，需役地或地役權上的不動產物權發生轉讓的，地役權不消滅，隨之轉讓。因此，甲公司將需役地上的建設用地使用權轉讓給丙公司，丙公司享有地役權。4．關于不動產物權設立的說法，正確的是（)A．不動產物權的設立應依法登記B．不動產物權的設立屬自愿登記C．不動產物權的設立自合同成立之日時生效D．不動產登記由合同簽訂地的登記機構辦理【答案】A【考點】不動產物權設立的效力【解析】選項A：正確。不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，應當依照法律規定登記，自記載于不動產登記簿時發生效力經依法登記，發生效力；未經登記，不發生效力，但法律另有規定的除外選項B：錯誤。不動產物權轉讓必須經過登記才發生物權變動的效力，不是自愿登記。選項C：錯誤。不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，應當依照法律規定登記，自記載于不動產登記簿時發生效力選項D：錯誤。不動產登記，由不動產所在地的登記機構辦理。5．下列事項中，屬于專利保護對象的是（）A．施工企業的名稱或標志B．施工企業編制的投標文件C．施工企業編制的施工方案D．施工企業發明的新技術【答案】D【考點】專利權的保護對象【解析】專利法保護的對象就是專利權的客體，各國規定各不相同。我國《專利法》保護的是發明創造專利權，并規定發明創造是指發明、實用新型和外觀設計選項A：錯誤。施工企業的名稱或標志不由《專利法》保護，可以由《商標法》保護。選項B：錯誤。施工企業編制的投標文件系作品，由《著作權法》保護。選項C：錯誤。施工企業編制的施工方案系作品，由《著作權法》保護。選項D：正確。新技術是發明，由《專利法》保護。但本題的表述不甚嚴密，沒有確定該發明是經審批后的。6．關于擔保的說法，正確的是（）A．擔保是用益物權的一種B．擔保的目的是保障特定債權實現C．擔保合同是主合同D．反擔保不適用《擔保法》【答案】B【考點】擔保的基本含義【解析】選項A：錯誤。擔保是擔保物權，而非用益物權。選項B：正確。擔保是指當事人根據法律規定或者雙方約定，為促使債務人履行債務實現債權人權利的法律制度。選項C：錯誤。擔保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔保合同無效。擔保合同另有約定的，按照約定。選項D：錯誤。第三人為債務人向債權人提供擔保時，可以要求債務人提供反擔保。反擔保適用《擔保法》擔保的規定。7．某開發商以其A地塊的建設用地使用權作為向銀行貸款的擔保，確保按期還貸，此擔保方式屬于（）A．保證B．質押C．抵押D．留置【答案】C【考點】擔保的種類和抵押物的范圍【解析】選項A：錯誤。保證，是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為選項B：錯誤。質押是指債務人或者第三人將其動產或權利移交債權人占有，將該動產或權利作為債權的擔保選項C：正確。抵押是指債務人或者第三人不轉移對財產的占有，將該財產作為債權的擔保債務人或者第三人有權處分的下列財產可以抵押：（1）建筑物和其他土地附著物；（2）建設用地使用權；（3）以招標、拍賣、公開協商等方式取得的荒地等土地承包經營權；（4）生產設備、原材料、半成品、產品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通運輸工具；（7）法律、行政法規未禁止抵押的其他財產選項D：錯誤。留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償8．根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，下列情形中，造成建設工程質量缺陷，發包人應當承當過錯責任的是（）A．未申領施工許可證B．直接指定分包人分包專業工程C．遲延提供設計文件D．拖欠工程款【答案】B【考點】竣工工程質量爭議的處理中發包人的責任【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第12條規定，發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：（1）提供的設計有缺陷；（2）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準；（3）直接指定分包人分包專業工程。因此，選擇B。9．下列合同各項內容中，不屬于合同主要條款的是（）。A．價款或者報酬B．保險條款C．履行期限、地點和方式D．當事人的名稱【答案】B【考點】合同的內容【解析】根據《合同法》第十二條合同的內容由當事人約定，一般包括以下條款：（一）當事人的名稱或者姓名和住所；（二）標的；（三）數量；（四）質量；（五）價款或者報酬；（六）履行期限、地點和方式；（七）違約責任；（八）解決爭議的方法。保險條款不是合同的必備條款。因此應當選擇B。10．根據《建筑法》及相關法規，建設單位應當辦理施工許可證的工程是（）。A．國務院批準開工報告的工程B．建筑面積200m2以上的農民自建低層住宅C．城鎮市政基礎設施工程D．工程投資額在20萬元以上的工程【答案】C【考點】施工許可證的適用范圍【解析】不需要辦理施工許可證的建設工程包括：1、限額以下小型工程（工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300m2以下的建筑工程）；2、搶險救災等工程及其他臨時性房屋建筑；3、農民自建低層住宅的建筑活動；4、不重復辦理施工許可證的建設工程；5、另行規定的建設工程。因此可以排除A選項。選項B，錯誤，農民自建自建低層住宅的建筑活動無需辦理施工許可證。選項D，錯誤，工程投資額200以上的，不一定要辦理施工許可證，因此不選。采用排除法，選擇C選項。11．根據《建設工程質量管理條例》，在工程建設過程中，對違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，應對（）依法追究刑事責任。A．法定代表人B．經營負責人C．項目負責人D．直接負責人【答案】D【考點】工程重大安全事故罪，此題題干問法不準確，問的是《條例》，就是超綱的，但是《刑法》137條也可以解答此問題，但就是跟題干不一致了。大家理解即可，此題的考點就是工程重大安全事故罪這個罪名的刑罰。【解析】《刑法》第137條規定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。因此，正確選項D。《建設工程質量管理條例》第74條規定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員依法追究刑事責任。12．某施工企業的下列工作安排，違反《勞動法》中關于女職工特殊保護規定的是（）。A．安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作B．安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作C．安排懷孕期間女工趙某從事第3級體力勞動強度的勞動D．批準女工王某只能休產假120天【答案】C【考點】女職工的特殊保護【解析】選項A：正確，不得安排女職工在哺乳未滿1周歲的嬰兒期間從事國家規定的第3級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的其他勞動，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。A未違反規定。選項B：正確，對懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。法律對懷孕未滿6個月的，無此禁忌規定。B未違反規定。選項C：錯誤，不得安排女職工在懷孕期間從事國家規定的第3級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的活動。C違反了規定。選項D：正確。《勞動法》規定，女職工生育享受不少于90天的產假。《女職工勞動保護特別規定》，女職工生育享受98天產假。13．根據《節約能源法》，違反建筑節能標準的，由監護主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是（）。A．建設、施工、監理B．建設、設計、施工C．建設、設計、監理D．設計、施工、監理【答案】D【考點】違反建設節能標準違反行為應承擔的法律責任【解析】《節約能源法》規定，設計單位、施工單位、監理單位違反建筑節能標準的，由建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款；情節嚴重的，由頒發資質證書的部門降低資質等級或者吊銷資質證書；造成損失的，依法承擔賠償責任。因此，被罰單位包括設計單位、施工單位、監理單位，正確答案選D。14．下列行為中，屬于工程安全不良行為的是（）。A．在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑配件和設備的B．不按照工程設計圖紙或施工技術標準施工的C．未對工程施工可能造成傷害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施的D．未對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢測的【答案】C【考點】施工單位不良行為記錄的認定標準【解析】施工單位的不良行為記錄認定標準分為如下5大類、41條，本題中，ABD三項都屬于質量不良行為認定標準，只有C屬于安全不良行為認定標準。質量不良行為認定標準僅包括5條：（1）在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑構配件和設備的，或者有不按照工程設計圖紙或施工技術標準施工的其他行為的；（2）未按照節能設計進行施工的；（3）未對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢測，或未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的；（4）工程竣工驗收后，不向建設單位出具質量保修書的，或質量保修的內容、期限違反規定的；（5）不履行保修義務或者拖延履行保修義務的。15．關于承攬合同解除的說法，正確的是（）。A．承攬人未經定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B．除非合同當事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同C．承攬人發現定作人提供的材料不符合約定的，有權以書面通知的方式，單方解除承攬合同D．承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人損失的，應當賠償損失【答案】A【考點】承攬合同【解析】選項A：正確，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就第三人完成的工作成果向定作人負責；未經定作人同意的，定作人可以解除合同選項B：錯誤，合同法規定了承攬人和定作人均享有法定解除權選項C：錯誤，定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務，并可以順延履行期限；定作人逾期不履行的，承攬人可以依法解除合同.提供材料不符合約定，不是承攬人解除合同的法定事由選項D：錯誤，定作人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，定作人應當賠償16．根據《建筑施工場界環境噪聲排放標準》（GB12523-2011）。建筑施工場界環境夜間噪聲的夜間是指（）期間。A．21點至次日6點B．22點至次日8點C．21點至次日8點D．22點至次日6點【答案】D【考點】排放建筑施工噪聲應當符合建筑施工場界環境噪聲排放標準【解析】2011年12月經修改后頒布的《建筑施工場界環境噪聲排放標準》GB12523--2011中規定，建筑施工過程中場界環境噪聲不得超過規定的排放限值建筑施工場界環境噪聲排放限值，晝間70dB（A），夜間55dB（A）夜間噪聲最大聲級超過限值的幅度不得高于15dB（A）“晝間”是指6：00至22：00之間的時段；“夜間”是指22：00至次日6:00之間的時段。17．關于工程項目配套建設的環境保護設施竣工驗收，下列說法中，正確的是（）A．需進行試生產的建設項目，環境保護設施應當自建設項目正式投入試生產之日起1個月內申請驗收B．建設行政主管部門收到驗收申請之日起15日內，完成環境保護設施驗收C．環境保護設施驗收不合格，主體工程正式投入生產的，由建設行政主管部門責令停止生產D．分期建設分期投入生產的建設項目，其相應的環境保護設施應當分期驗收【答案】D【考點】建設工程竣工環保驗收【解析】選項A：錯誤。環境保護設施竣工驗收，應當與主體工程竣工驗收同時進行。需要進行試生產的建設項目，建設單位應當自建設項目投入試生產之日起3個月內，向審批該建設項目環境影響報告書、環境影響報告表或者環境影響登記表的環境保護行政主管部門，申請該建設項目需要配套建設的環境保護設施竣工驗收。選項B：錯誤。環境保護行政主管部門應當自收到環境保護設施竣工驗收申請之日起30日內，完成驗收。選項C：錯誤。建設項目需要配套建設的環境保護設施未建成、未經驗收或者經驗收不合格，主體工程正式投入生產或者使用的，由審批該建設項目環境影響報告書、環境影響報告表或者環境影響登記表的環境保護行政主管部門責令停止生產或者使用，可以處10萬元以下的罰款。選項D：正確。分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目，其相應的環境保護設施應當分期驗收。18．根據《工傷保險條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業病，需要暫停工作接受工傷治療的，停工留薪期一般不超過（）個月A．12B．10C．8D．6【答案】A【考點】工傷醫療的停工留薪期【解析】職工因工作遭受事故傷害或者患職業病需要暫停工作接受工傷醫療的，在停工留薪期內，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付停工留薪期一般不超過12個月傷情嚴重或者情況特殊，經設區的市級勞動能力鑒定委員會確認，可以適當延長，但延長不得超過12個月19．根據《建設工程安全生產管理條例》，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后，應當由（），并出具合格證明。A．建設單位檢查驗收B．安裝單位自檢合格C．建設行政主管部門檢查驗收D．監理單位檢查驗收【答案】B【考點】施工起重機械和自升式架設設施安裝、拆卸單位的安全責任【解析】《建設工程安全生產管理條例》規定，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后，安裝單位應當自檢，出具自檢合格證明，并向施工單位進行安全使用說明，辦理驗收手續并簽字。20．根據《建筑業企業資質管理規定》，施工企業隱瞞相關情況或提供虛假材料申請建筑業企業資質的。不予受理并給予警告，申請人在（）內不得再次申請。A．4年B．3年C．2年D．1年【答案】D【考點】企業申辦資質違法行為應承擔的法律責任【解析】《建筑業企業資質管理規定》中規定，申請人隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請建筑業企業資質的，不予受理或者不予行政許可，并給予警告，申請人在1年內不得再次申請建筑業企業資質。因此，選擇D。21．租賃合同的出租人出賣租賃房屋前通知承租人，此時承租人享有的權利是（）A．優先購買權B．留置權C．抗辯權D．優先受償權【答案】A【考點】承租人的優先購買權【解析】出租人出賣租賃房屋的，應當在出賣之前的合理期限內通知承租人，承租人享有以同等條件優先購買的權利。因此，選擇A。22．建設工程未經驗收，發包人擅自使用的，該工程竣工日期為（）A．提交驗收報告之日B．建設工程完工之日C．占有建設工程之日D．竣工驗收合格之日【答案】C【考點】建設工程實際竣工日期的確定【解析】2004年10月發布的《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：（1）建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（2）承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；（3）建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期23．某建設工程項目，甲公司中標后將其轉包給不具有相應資質等級的乙公司，乙公司施工工程不符合規定質量標準，給建設單位造成損失，下列說法中，正確的是（）A．建設單位與甲公司有直接合同關系，應由甲公司承擔賠償責任B．甲、乙承擔連帶賠償責任C．實際施工并造成損失的是乙公司，應由乙公司承擔賠償責任D．因建設單位管理不到位，應由建設單位承擔部分損失【答案】B【考點】承包單位違法行為應承擔的法律責任【解析】承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。承包單位有以上規定的違法行為的，對因轉包工程或者違法分包的工程不符合規定的質量標準造成的損失，與接受轉包或者分包的單位承擔連帶賠償責任。因此，在本題中，中標人轉讓全部工程構成轉包，轉包工程出現質量問題，應由甲乙承擔連帶賠償責任。24．根據《大氣污染防治法》，施工企業在城市市區內進行建設施工，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環境受到污染。關于其應受“處罰”的說法，正確的是（）A．由縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門決定處罰B．由縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門決定限期改正，處以罰款C．由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定處罰D．由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和環境保護行政主管部門共同決定停工整頓，處以罰款【答案】C【考點】《大氣污染防治法》關于施工污染責任的規定，本題超綱。【解析】《大氣污染防治法》第58條規定“違反本法第四十三條第二款規定，在城市市區進行建設施工或者從事其他產生揚塵污染的活動，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環境受到污染的，限期改正，處二萬元以下罰款；對逾期仍未達到當地環境保護規定要求的，可以責令其停工整頓。前款規定的對因建設施工造成揚塵污染的處罰，由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定；對其他造成揚塵污染的處罰，由縣級以上地方人民政府指定的有關主管部門決定。“因此，答案C選項正確。25．下列情形中，投標人中標有效的是（）A．投標人給予招標人金錢獲取中標B．投標人在投標書中表明給予招標人折扣獲取中標C．投標人在賬外給予招標人回扣獲取中標D．投標人在賬外給予評標委員會財物獲取中標【答案】B【考點】禁止投標人以行賄手段謀取中標【解析】《反不正當競爭法》規定，經營者不得采用財物或者其他手段進行賄賂以銷售或者購買商品。在賬外暗中給予對方單位或者個人回扣的，以行賄論處；對方單位或者個人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。《招標投標法》也規定，禁止投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標。因此，ACD都錯誤，B選項，投標人在投標書中明確予以折扣，不是行賄，而是一種價格優惠，不違反法律法規強制性規定。26．依法應當招標的項目，在下列情形中，可以不進行施工招標的情形是（）。A．技術復雜、有特殊要求的B．已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供的C．采購人自行建設、生產或者提供更為節省成本的D．需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則所需費用大量增加的【答案】B【考點】可以不招標的情形【解析】可以不招標的情形包括：1、《招標投標法》規定，涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊情況，不適宜進行招標的項目，按照國家有關規定可以不進行招標。2、《招標投標法實施條例》還規定，除《招標投標法》規定可以不進行招標的特殊情況外，有下列情形之一的，可以不進行招標：（1）需要采用不可替代的專利或者專有技術；（2）采購人依法能夠自行建設、生產或者提供；（3）已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供；（4）需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求；（5）國家規定的其他特殊情形。選項A：錯誤，如果因技術復雜或有特殊要求只有少量潛在投標人的，是可以不公開招標，而不是不招標。選項C：錯誤，采購人能夠能夠自行建設、生產或者提供，是強調采購人的自行建設、生產或者提供能力，而不是成本原因。選項D：錯誤，需要向原中標人采購，是因為配套使用要求，而不是費用原因。27．下列安全生產責任中，屬于施工單位安全生產管理機構專職安全生產管理人員責任的是（）。A．落實制度安全生產規章制度和操作規程B．確保安全生產費用的有效利用C．檢查危險性較大的工程安全專項施工方案的落實情況D．組織制定安全施工措施【答案】C【考點】項目負責人和安全專職管理人員的安全生產責任【解析】1、施工項目負責人的安全生產責任主要是：（1）對建設工程項目的安全施工負責；（2）落實安全生產責任制度、安全生產規章制度和操作規程；（3）確保安全生產費用的有效使用；（4）根據工程的特點組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患；（5）及時、如實報告生產安全事故情況。2、建筑施工企業安全生產管理機構專職安全生產管理人員在施工現場檢查過程中具有以下職責：（1）查閱在建項目安全生產有關資料、核實有關情況；（2）檢查危險性較大工程安全專項施工方案落實情況；（3）監督項目專職安全生產管理人員履責情況；（4）監督作業人員安全防護用品的配備及使用情況；（5）對發現的安全生產違章違規行為或安全隱患，有權當場予以糾正或作出處理決定；（6）對不符合安全生產條件的設施、設備、器材，有權當場作出查封的處理決定；（7）對施工現場存在的重大安全隱患有權越級報告或直接向建設主管部門報告；（8）企業明確的其他安全生產管理職責。28．關于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。A．原告必須與案件有直接利害關系B．一審程序包括普通程序和特別程序C．必須以書面形式起訴D．提交起訴狀的同時提交全部證據【答案】A【考點】民事訴訟審判程序【解析】選項A：正確。《民事訴訟法》規定，起訴必須符合下列條件：（1）原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織；（2）有明確的被告；（3）有具體的訴訟請求、事實和理由；（4）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。選項B：錯誤。一審程序包括普通程序和簡易程序選項C：錯誤。起訴方式，應當以書面起訴為原則，口頭起訴為例外。選項D：錯誤。舉證時限，是指法律規定或法院、仲裁機構指定的當事人能夠有效舉證的期限當事人在舉證時限內提交證據皆可29．貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以（）。A．拒絕運輸B．留置貨物C．要求賠償D．解除合同【答案】A【考點】運輸合同當事人的權利義務【解析】托運人應當按照約定的方式包裝貨物。對包裝方式沒有約定或者約定不明確的，適用《合同法》第156條的規定。托運人違反包裝的規定的，承運人可以拒絕運輸。因此，選A。30．關于施工企業違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是（）。A．未取得資質證書承攬工程的，予以取締，并處罰款，有違法所得的，予以沒收B．超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為并降低資質等級C．將承包的工程轉包時，責令改正并沒收違法所得D．允許他人以本企業名義承攬工程時，沒收違法所得并處罰款和吊銷資質證書【答案】A【考點】承攬工程違法行為應承擔的法律責任【解析】選項A：正確。《建筑法》規定，發包單位將工程發包給不具有相應資質條件的承包單位的，或者違反本法規定將建筑工程肢解發包的，責令改正，處以罰款。未取得資質證書承攬工程的，予以取締，并處罰款；有違法所得的，予以沒收。選項B：錯誤。《建筑法》規定，超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為，處以罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書；有違法所得的，予以沒收。選項C：錯誤。《建筑法》，規定，承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。選項D：錯誤。《建筑法》規定，建筑施工企業轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業的名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。31．下列仲裁協議中，有效的仲裁協議是（）A．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請仲裁委員會仲裁B．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請北京仲裁委員會仲裁C．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，可申請仲裁或提起訴訟D．本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，應先申請仲裁后提起訴訟【答案】B【考點】仲裁協議的內容【解析】選項A：錯誤。《關于適用<中華人民共和國仲裁法>若干問題的解釋》規定，仲裁協議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構的，應當認定選定了仲裁機構選項B：正確。仲裁協議約定由某地的仲裁機構仲裁且該地僅有一個仲裁機構的，該仲裁機構視為約定的仲裁機構選項C：錯誤。當事人在合同中約定發生爭議可以提交仲裁，也可以提交訴訟，根據這種約定就無法判定當事人有明確的仲裁意愿因此，《關于適用<中華人民共和國仲裁法>若干問題的解釋》規定，這樣的仲裁協議無效選項D：錯誤。法律規定，仲裁一裁終局，約定先仲裁后訴訟違反法律規定，該約定無效32．關于投標的說法，正確的是（）。A．投標文件未按照招標文件要求密封的，招標人應當拒收B．投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字的，招標人應當拒收C．投標人逾期送達投標文件的，應當向招標人作出合理說明D．聯合體投標時，可以在評標委員會提出書面投標報告前更換成員【答案】A【考點】否決投標和不予受理的區別【解析】評標委員會應當否決其投標：（1）投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；（2）投標聯合體沒有提交共同投標協議；（3）投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件；（4）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；（5）投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；（6）投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；（7）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。選項A：正確。投標文件未密封的，招標人不予受理。選項B：錯誤。否決投標，而非不予受理。選項C：錯誤。逾期送達的，不予受理，無需說明。選項D：錯誤。招標人接受聯合體投標并進行資格預審的，聯合體應當在提交資格預審申請文件前組成。資格預審后聯合體增減、更換成員的，其投標無效。33.某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運人丙交付貨物即視為甲完成交付。在貨物交付運輸期間，乙將該批貨物轉賣給丁并通知丙向丁交貨，但乙和丁對于貨物毀損、滅失的風險沒有約定。關于本案例中貨物毀損、滅失風險承擔的說法，正確的是（）。A．甲向丙交付貨物后，貨物毀損、滅失的風險由丙承擔B．甲與乙買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風險即由乙承擔C．丙向丁交付貨物前，貨物毀損、滅失的風險由乙承擔D．乙與丁的買賣合同成立時，貨物毀損、滅失的風險由丁承擔【答案】D【考點】買賣合同中標的物毀損滅失風險的承擔【解析】選項A：錯誤。對于需要運輸的標的物，當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，出賣人將標的物交付給第一承運人后，標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔因此甲將貨交第一承運人丙時，風險由買受人乙承擔選項B：錯誤。標的物自交付時轉移風險，而非合同訂立時轉移風險。選項C：錯誤。應該是乙與丁的合同成立前，貨物毀損、滅失的風險由乙承擔。選項D：正確。出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。34．根據《建筑工程安全生產管理條例》，施工單位的相關人員未經安全教育培訓或經考核不合格即從事相關工作的，應責令限期改正，逾期未改正的，責令停業整頓，下列人員中，屬于“相關人員”范圍的是（）A．資料員B．材料員C．安全員D．標準員【答案】C【考點】施工單位安全教育培訓制度【解析】《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位的主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員應當經建設行政主管部門或者其他部門考核合格后方可任職。因此，在本題中，C選項正確。35．某工程施工合同因被施欠工程款發生糾紛，施工方訴至法院，后本案經調解達成協議，并制作了協調書。關于本案中調解的說法，正確的是（）A．法院調解應由審判員一人主持B．法院調解必須邀請有關單位和個人協助C．調解書與判決書的效力不同D．調解書經雙方當事人簽收即發生法律效力【答案】D【考點】法院調解【解析】選項A：錯誤，《民事訴訟法》規定，人民法院進行調解，可以由審判員一人主持，也可以由合議庭主持。選項B：錯誤，不是必須要求，是可以邀請有關單位和個人協助。選項C：錯誤，調解書與判決書具有同等效力。選項D：正確，調解書經雙方當事人簽收后生效。36．某施工合同糾紛案經仲裁裁決，將已經竣工工程的部分樓層拆價給施工單位抵償工程欠款，但建設單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執行仲裁裁決。關于申請執行仲裁裁決的說法，正確的是（）。A．施工單位申請執行的期間為1年B．申請執行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄C．申請執行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄D．施工單位有權向人民法院申請執行【答案】D【考點】仲裁裁決的執行【解析】選項A：錯誤，申請仲裁裁決強制執行的期間是2年。選項BC：錯誤，施工單位可以向被執行人所在地或被執行財產所在地中級人民法院申請執行。D正確。37．關于建筑市場誠信行為的公布內容和范圍，下列說法，正確的是（）。A．招標投標違法行為記錄公告涉及商業秘密的一律不得公開B．招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開C．招標投標違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開D．招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開【答案】D【考點】建筑市場誠信行為的公布的范圍【解析】招標投標違法行為記錄公告不得公開涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的記錄。但是，經權利人同意公開或者行政機關認為不公開可能對公共利益造成重大影響的，涉及商業秘密、個人隱私的違法行為記錄，可以公開。因此，D選項正確。38．某施工企業與材料供應商訂立的合同中約定了違約金5萬元，同時約定由施工企業支付供應商定金4萬元。后來供應商未能交貨，施工企業為最大限度維護自身利益，可以要求供應商支付（）萬元。A．13B．9C．8D．5【答案】B【考點】違約金和定金【解析】此題是案例計算題。當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。本題中，收受定金的一方是材料供應商，違約的也是材料供應商，施工方在主張違約責任是，如果主張定金，材料供應商應支付8萬元，如主張違約金，違約金5萬元加返還的定金4萬元，材料供應商應支付9萬元。39．某開發商在一大型商場項目的開發建設中，違反國家規定，擅自降低工程質量標準，因而造成重大安全事故。該事故責任主體應該承擔的刑事責任是（）。A．工程重大安全事故罪B．重大責任事故罪C．重大勞動安全事故罪D．串通投標罪【答案】A【考點】工程重大安全事故罪【解析】《刑法》第137條規定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。根據本題題意，擅自降低工程質量標準因而造成重大安全事故，構成了工程重大安全事故罪，選A。40．根據《文物保護法》，下列對違法行為處理的方法中，正確的是（）。A．擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款B．刻劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位給予警告，可以并處以罰款。C．擅自在文物保護范圍內建設工程的，吊銷資質證書D．刻劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位處以罰款【答案】B【考點】在文物保護單位的保護范圍和建設控制地帶內進行建設工程違法行為應承擔的法律責任【解析】《文物保護法》規定，有下列行為之一，尚不構成犯罪的，由縣級以上人民政府文物主管部門責令改正，造成嚴重后果的，處5萬元以上50萬元以下的罰款；情節嚴重的，由原發證機關吊銷資質證書：（1）擅自在文物保護單位的保護范圍內進行建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業的；（2）在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，其工程設計方案未經文物行政部門同意、報城鄉建設規劃部門批準，對文物保護單位的歷史風貌造成破壞的；（3）擅自遷移、拆除不可移動文物的；（4）擅自修繕不可移動文物，明顯改變文物原狀的；（5）擅自在原址重建已全部毀壞的不可移動文物，造成文物破壞的；（6）施工單位未取得文物保護工程資質證書，擅自從事文物修繕、遷移、重建的。刻劃、涂污或者損壞文物尚不嚴重的，或者損毀依法設立的文物保護單位標志的，由公安機關或者文物所在單位給予警告，可以并處罰款。所以B正確，D錯誤。選項A：錯誤，造成嚴重后果的才處以罰款。選項C：錯誤，情節嚴重的才吊銷資質證書。41．關于工程監理單位的相關質量責任和義務，下列說法中正確的是（）A．監理單位僅對施工質量承擔責任B．監理單位在接受監理委托后，因利害關系需要回避的，可轉讓監理業務C．工程監理實行總監理工程師負責制D．監理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔全部責任【答案】C【考點】工程監理單位質量違法行為應承擔的法律責任【解析】選項A：錯誤，施工單位對建設工程的質量負總責，而非監理單位承擔質量責任。選項B：錯誤，監理單位不得轉讓監理業務，也要遵守回避規定，如果有這種關系，工程監理單位在接受監理委托前，應當自行回避；對于沒有回避而被發現的，建設單位可以依法解除委托關系。選項C：正確，工程監理實行總監理工程師負責制。總監理工程師依法和在授權范圍內可以發布有關指令，全面負責受委托的監理工程。選項D：錯誤，是承擔連帶責任，而非全部責任。《建設工程質量管理條例》規定，工程監理單位有下列行為之一的，責令改正，處50萬元以上100萬元以下的罰款，降低資質等級或者吊銷資質證書；有違法所得的，予以沒收；造成損失的，承擔連帶賠償責任：（1）與建設單位或者施工單位串通、弄虛作假、降低工程質量的；（2）將不合格的建設工程、建筑材料、建筑構配件和設備按照合格簽字的。42．甲裝飾公司拖欠某勞務公司10萬元工程款，勞務公司多次索要無果，當決定起訴時發現，甲裝飾公司已經分立為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的償還事宜并未做明確約定，勞務公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受理后通知丙公司應訴。此時，丙公司作為當事人屬于（）A．原告B．有獨立請求權的第三人C．共同訴訟人D．無獨立請求權的第三人【答案】C【考點】民事訴訟當事人【解析】企業法人分立、合并，其權利和義務由變更后的法人享有和承擔。因此，甲公司分立為乙丙兩公司后，乙丙兩公司對分立前對勞務公司的債務向乙丙公司承擔責任，在訴訟中，甲狀告乙公司，法院又追加了丙公司，丙公司的身份應等同于乙公司，因此，乙丙為共同被告，共同訴訟人。正確選項為C。43．根據《消防法》和《食品安全法》，關于施工現場違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是（）。A．埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的，處以罰款B．進貨時未查驗許可證的相關證明文件的，給予警告并處以罰款C．故意破壞或者偽造火災現場尚不構成犯罪的，拘留并可處以罰款D．未按規定要求貯存、銷售食品或者清理庫存食品的，罰款并責令停產停業-【答案】A【考點】施工現場違法行為應承擔的法律責任【解析】選項A：正確單位違反本法規定，有下列行為之一的，責令改正，處5000元以上5萬元以下罰款：（1）消防設施、器材或者消防安全標志的配置、設置不符合國家標準、行業標準，或者未保持完好有效的；（2）損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材的；（3）占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口或者有其他妨礙安全疏散行為的；（4）埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的；（5）占用、堵塞、封閉消防車通道，妨礙消防車通行的；（6）人員密集場所在門窗上設置影響逃生和滅火救援的障礙物的；（7）對火災隱患經公安機關消防機構通知后不及時采取措施消除的選項B：錯誤2009年2月發布的《食品安全法》規定，違反本法規定，有下列情形之一的，由有關主管部門按照各自職責分工，責令改正，給予警告；拒不改正的，處2000元以上2萬元以下罰款；情節嚴重的，責令停產停業，直至吊銷許可證：（1）未對采購的食品原料和生產的食品、食品添加劑、食品相關產品進行檢驗；……（4）未按規定要求貯存、銷售食品或者清理庫存食品；（5）進貨時未查驗許可證和相關證明文件；…（7）安排患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員從事接觸直接人口食品的工作選項C：錯誤有下列行為之一，尚不構成犯罪的，處10日以上15日以下拘留，可以并處500元以下罰款；情節較輕的，處警告或者500元以下罰款：（1）指使或者強令他人違反消防安全規定，冒險作業的；（2）過失引起火災的；（3）在火災發生后阻攔報警，或者負有報告職責的人員不及時報警的；（4）擾亂火災現場秩序，或者拒不執行火災現場指揮員指揮，影響滅火救援的；（5）故意破壞或者偽造火災現場的；（6）擅自拆封或者使用被公安機關消防機構查封的場所、部位的可以并處500元以下罰款，而非并處罰款選項D：錯誤見B的解析。44．根據《勞動合同法》，勞務派遣單位應當于派遣勞動者訂立（）以上的固定期限勞動合同。A．1年B．2年C．3年D．4年【答案】B【考點】勞務派遣協議【解析】勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同，按月支付勞動報酬。45．某工程竣工驗收時發現隱蔽工程不合格，經查，是由于設計缺陷造成的。下列說法中，正確的是（）A．設計人應負責返修，費用由設計方先行承擔B．承包人應負責返修，費用由承包人負責C．承包人應負責返修，費用由發包人負責D．由設計缺陷造成質量不合格的，承包人不負責返修【答案】C【考點】竣工工程質量爭議的處理【解析】建設工程竣工時發現的質量問題或者質量缺陷，無論是建設單位的責任還是施工單位的責任，施工單位都有義務進行修復或返修。但是，對于非施工單位原因出現的質量問題或質量缺陷，其返修的費用和造成的損失是應由責任方承擔的。46．關于招標程序和要求的說法，正確的是（）。A．依法必須進行招標的項目招標人必須委托有資質的招標代理機構辦理招標事宜B．招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當先履行項目審批手續C．招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款D．招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的應當重新招標【答案】B【考點】招標基本程序【解析】選項A：錯誤。《招標投標法》規定，招標人具有編制招標文件和組織評標能力的，可以自行辦理招標事宜。任何單位和個人不得強制其委托招標代理機構辦理招標事宜。選項B：正確。《招標投標法》規定，招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當先履行審批手續，取得批準。選項C：錯誤。《招標投標法》規定，招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。選項D：錯誤。招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。47．關于合同示范文本的說法，正確的是（）。A．示范文本能夠使合同的簽訂規范和條款完備B．示范文本為強制使用的合同文本C．示范文本是合同成立的前提D．采用示范文本是合同生效的前提【答案】A【考點】建設工程合同示范文本的性質與作用【解析】合同示范文本對當事人訂立合同起參考作用，但不要求當事人必須采用合同示范文本，即合同的成立與生效同當事人是否采用合同示范文本無直接關系。合同示范文本具有引導性、參考性，但無法律強制性，為非強制性使用文本。48．根據《安全生產法》，生產經營單位發生生產安全事故造成人員傷亡和財產損失，應當依法承擔賠償責任，拒不承擔的，由（）依法強制執行。A．人民法院B．人民政府C．建設行政主管部門D．安全生產監督管理部門【答案】A【考點】事故責任單位及主要負責人應承擔的法律責任【解析】《安全生產法》規定，生產經營單位發生生產安全事故造成人員傷亡、他人財產損失的，應當依法承擔賠償責任；拒不承擔或者其負責人逃匿的，由人民法院依法強制執行。49．根據《民事訴訟法》，下列證據中，屬于書證的是（）。A．錄音錄像資料B．建筑材料樣品C．工程質量鑒定報告D．施工合同【答案】D【考點】證據種類【解析】根據《民事訴訟法》的規定，根據表現形式的不同，民事證據有以下8種，分別是：當事人的陳述、書證、物證、視聽資料、電子數據、證人證言、鑒定意見、勘驗筆錄。書證，是指以所載文字、符號、圖案等方式所表達的思想內容來證明案件事實的書面材料或者其他物品，如合同文件、各種信函、會議紀要、電報、傳真、電子郵件、圖紙、圖表等。50．根據履約保證金的說法，正確的是（）。A．中標人必須交納履約保證金B．履約保證金不得超過中標合同金額的20%C．履約保證金是投標保證金的另一種表述D．中標人違反招標文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標項目【答案】D【考點】履約保證金【解析】選項A：錯誤。《招標投標法》規定，招標文件要求中標人提交履約保證金的，中標人應當提供。選項B：錯誤。《招標投標法實施條例》規定，履約保證金不得超過中標合同金額的10%。選項C：錯誤。投標保證金是指投標人按照招標文件的要求向招標人出具的，以一定金額表示的投標責任擔保。其實質是為了避免因投標人在投標有效期內隨意撤回、撤銷投標或中標后不能提交履約保證金和簽署合同等行為而給招標人造成損失。選項D：正確。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力不能履行合同、不按照招標文件要求提交履約保證金，或者被查實存在影響中標結果的違法行為等情形，不符合中標條件的，招標人可以按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定其他中標候選人為中標人，也可以重新招標。51．以守法為基礎，依據違法違規行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是（）A．行業協會的綜合信用評價B．行業協會協助政府部門的綜合信用評價.C．政府對市場主體的守法誠信評價D．社會中介信用機構的綜合信用評價【答案】C【考點】政府對市場主體的守法誠信評價【解析】政府對市場主體的守法誠信評價是政府主導，以守法為基礎，根據違法違規行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價。52．某市質量監督站以科長李某因涉嫌制假被公安機關拘留，處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產。市質量監督站知道此事將李某開除，李某不服公安機關和質量監督站的做法，就以下事項提出行政復議，其中超出行政復議范圍的事項是（）。A．被拘留B．被罰款5000C．被質量監督站開除D．被沒收違法所得【答案】C【考點】行政處罰與行政處分【解析】1、下列事項應按規定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復議：（1）不服行政機關作出的行政處分或者其他人事處理決定的，應當依照有關法律、行政法規的規定提起申訴；（2）不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者其他處理，應當依法申請仲裁或者向法院提起訴訟。2、行政處罰的種類：（1）警告；（2）罰款；（3）沒收違法所得，沒收非法財物；（4）責令停產停業；（5）暫扣或者吊銷許可證，暫扣或者吊銷執照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法規規定的其他行政處罰。3、行政處分種類有：警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。53．關于招標方式的說法，正確的是（）。A．《招標投標法》規定，招標分為公開招標和邀請招標以及議標三種方式B．根據我國相關規定，如果采用邀請招標，需要經過批準C．如果采用公開招標方式，為了限制投標人過多，招標人可以設置一定的條件進行限制D．國內競爭性招標包括公開招標和邀請招標【答案】C【考點】招標方式，超綱【解析】選項A：錯誤。《招標投標法》規定，招標分為公開招標和邀請招標。選項B：錯誤。國務院發展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發展計劃部門或者省、自治區、直轄市人民政府批準，可以進行邀請招標。《招標投標法實施條例》進一步規定，國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標；但有下列情形之一的，可以邀請招標：（1）技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；（2）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。選項C：正確。招標人不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。但是C選項沒有明確是不合理的條件。選項D：錯誤，超綱。在國內進行招標，可用本國語言編寫標書，只在國內的媒體上登出廣告，公開出售標書，公開開標。54．根據《勞動合同法》，用人單位違反相關規定不與勞動者訂立無固定勞動期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者按時支付（）。A．4倍B．3倍C．2倍D．1倍【答案】C【考點】勞動合同訂立中違法行為應承擔的法律責任【解析】用人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付2倍的工資。55．下列試塊、試件和材料中，必須實施見證和取樣送檢的是（）A．屋面、廁浴間使用的防水材料B．非承重結構的鋼筋及連續接頭試件C．用于防水層上保護層的商品混凝土D．抹灰砂漿中使用的摻加劑【答案】A【考點】施工檢測的見證取樣和送檢制度【解析】下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：（1）用于承重結構的混凝土試塊；（2）用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；（3）用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；（4）用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；（6）用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；（7）地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；（8）國家規定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。56．“綠色施工”是指工程建設中，在保證質量、安全等基本要求的前提下，通過科學管理和技術進步，最大限度地節約資源與減少對環境負面影響的施工活動實“四節一環保”，其中“四節”是指（）A．節電、節能、節水、節材B．節能、節地、節水、節材C．節能、節水、節油、節材D．節能、節電、××、××【答案】B【考點】施工合理使用與綠色施工的概念【解析】《綠色施工導則》規定，“綠色施工是指工程建設中，在保證質量、安全等基本要求的前提下，通過科學管理和技術進步，最大限度地節約資源與減少對環境負面影響的施工活動，實現四節一環保（節能、節地、節水、節材和環境保護）。”57．根據《注冊建造師繼續教育管理暫行辦法》，注冊建造師不參加繼續教育或繼續教育不合格的，應給予法人處理的是（）。A．撤銷注冊B．處1萬元以上罰款C．三年內不得再次申請注冊D．不予注冊【答案】D【考點】造師繼續教育違法行為應承擔的法律責任【解析】注冊建造師應按規定參加繼續教育，接受培訓測試，不參加繼續教育或繼續教育不合格的不予注冊。58．根據《注冊建造師執業管理辦法（試行）》，注冊建造師可以同時擔任兩個及以上項目負責人的情形是（）A．兩個項目的發包人是同一單位B．因發包人原因導致停工超過3個月C．合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結算D．建造師同時具有兩個專業的執業資格【答案】C【考點】建造師的執業崗位范圍【解析】注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人。發生下列情形之一的除外：（1）同一工程相鄰分段發包或分期施工的；（2）合同約定的工程驗收合格的；（3）因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含），經建設單位同意的。59下列評標委員會成員的行為，合法的是（）。A．向招標人征詢確定中標人的意向B．接受投標人提出的主動邀請C．對投標提出否決意見D．接受個人所提出的詢問意見【答案】C【考點】評標委員會成員的違反行為【解析】評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容作必要的澄清或者說明，但是澄清或者說明不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。評標委員會應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較；設有標底的，應當參考標底。評標委員會完成評標后，應當向招標人提出書面評標報告，并推薦合格的中標候選人。評標委員會經評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。60關于招標方式的說法，正確的是（）。A.公開招標是招標人以招標公告的方式邀請特定的法人或者其他組織投標B.邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式要求五個以上特定的法人或者其他組織投標C.省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經省級人民政府批準可以進行邀請招標D.國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目一律公開招標【答案】C【考點】招標方式【解析】本題考察的是建筑工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所。國務院發展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發展計劃部門或者省、自治區、直轄市人民政府批準，可以進行邀請招標。二.多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有兩個或兩個以上的符合題意，至少有一個錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）61．下列行為中，屬于招標人違法行為的有（）。A．招標人與投標人就投標方案進行談判的B．招標人發出中標通知書后無正當理由改變中標結果的C．招標人按規定時間和程序對已發出的資格預審文件進行整改D．招標人在合同建立時向中標人提出附加條件E．招標人按規定時間和程序對已發出的資格預審文件進行修改【答案】ABCD【考點】招標人違法行為應承擔的法律責任【解析】《招標投標法實施條例》進一步規定，招標人可以對已發出的資格預審文件或者招標文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內容可能影響資格預審申請文件或者投標文件編制的，招標人應當在提交資格預審申請文件截止時間至少3日前，或者投標截止時間至少15日前，以書面形式通知所有獲取資格預審文件或者招標文件的潛在投標人；不足3日或者15日的，招標人應當順延提交資格預審申請文件或者投標文件的截止時間。所以，選項C違法，E合法。選項A是串通投標，違法，選項B和D違法。62．根據《合同法》，應當采用書面形式的合同有（）。A．建筑工程勘察合同B．委托合同C．建筑工程施工合同D．承攬合同E．建筑工程設計合同【答案】ACE【考點】建設工程合同的法定形式【解析】建設工程合同應采用書面形式，建設工程合同包括勘察、設計、施工合同因此ACE正確法律未對委托合同和承攬合同的形式做強制性規定，可以采用書面形式，也可以采用口頭形式，所以，不選BD63．根據《合同法》，違約方承擔賠償損失的構成要件包括（）。A．具有違約行為B．具有違法目的C．造成損失后果D．違約方有過錯，或雖無過錯，但法律規定應擔賠償E．違約行為與損害后果之間存在因果關系【答案】ACDE【考點】承擔損害賠償責任的構成要件【解析】承擔賠償損失責任的構成要件是：（1）具有違約行為；（2）造成損失后果；（3）違約行為與財產等損失之間有因果關系；（4）違約人有過錯，或者雖無過錯，但法律規定應當賠償因此，選擇ACDE。64．根據《合同法》，合同權利義務終止的情形為（）A．債務人依法將標的物抵押B．合同解除C．債務相互抵消D．債務人依法將標的物提存E．債權人免除債務【答案】BCDE【考點】合同終止的情形【解析】《合同法》規定，有下列情形之一的，合同的權利義務終止：（1）債務已經按照約定履行；（2）合同解除；（3）債務相互抵消；（4）債務人依法將標的物提存；（5）債權人免除債務；（6）債權債務同歸于一人；（7）法律規定或者當事人約定終止的其他情形因此，選擇BCDE債務人依法將標的物進行抵押不是合同終止的情形，不選A65．根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件有（）A．完成建設工程設計的各項內容B．有完整的技術檔案和施工管理資料C．有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告D．有監理單位和施工單位共同簽署的質量合格文件E．有建設單位簽發的工程保修書【答案】ABC【考點】建設工程竣工驗收的法定條件【解析】建設工程質量管理條例》規定，建設工程竣工驗收應當具備下列條件：（1）完成建設工程設計和合同約定的各項內容；（2）有完整的技術檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；（4）有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件；（5）有施工單位簽署的工程保修書建設工程經驗收合格的，方可交付使用因此，應當選擇ABC選項D錯誤，是勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件，而非共同簽署質量合格文件選項E錯誤是施工單位簽署的工程保修書66．關于無效合同的說法，正確的有（）A．無效合同不具有違法性B．無效合同具有違法性C．無效合同部分無效會影響其他部分的效力D．無效合同自訂立之時就不具有法律效力E．無效合同可能會損害公共利益【答案】BDE【考點】無效合同【解析】選項A：錯誤。見B選項的解析。選項B：正確。無效合同其內容或形式違反了法律法規強制性規定和社會公共利益，因此無效，因此無效合同一定具有違法性無效合同的特征是：（1）具有違法性；（2）具有不可履行性；（3）自訂立之時就不具有法律效力選項C：錯誤，《合同法》規定，合同部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效選項D：正確，《合同法》規定，有下列情形之一的，合同無效：（1）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（2）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（3）以合法形式掩蓋非法目的；（4）損害社會公共利益；（5）違反法律、行政法規的強制性規定因此，損害社會公共利益導致合同無效67．依法必須進行施工招標的工程建設項目，可以采用邀請招標的情形有（）A．項目受自然地域環境限制，只有少數潛在投標人可供選擇B．施工主要技術采用不可替代的專利或者專有技術C．采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大D．涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災，適宜招標但不宜公開招標E．在建工程追加附屬小型工程或者主體加層工作【答案】AC【考點】邀請招標的范圍【解析】邀請招標的范圍為：1、國務院發展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發展計劃部門或者省、自治區、直轄市人民政府批準，可以進行邀請招標2、《招標投標法實施條例》規定，國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標；但有下列情形之一的，可以邀請招標：（1）技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；（2）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大因此，選擇AC選項BD均是《招投標法》和《招投標法實施條例》規定的可以不進行招標的建設工程選項E，追加工程一般情況下也是可以不進行招標的建設工程《工程建設項目施工招標投標辦法》規定，在建工程追加的附屬小型工程或主體加層工程，原中標人仍具備承包能力，并且其他人施工將影響施工或功能配套要求的，可以不進行施工招標68．關于投標人的說法，正確的有（）A．投標人發生合并、分立、破產等重大變化時，其投標無效B．投標人參加依法必須進行招標的項目投標，不受地區或部門限制C．存在控股關系的不同單位不得參加同一招標項目的投標D．單位負責人為同一人的不同單位參加同一標段投標的，相關投標無效E．兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體投標【答案】BDE【考點】投標人【解析】選項A：錯誤，投標人發生合并、分立、破產等重大變化的，應當及時書面告知招標人只有其不再具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的，其投標才無效。選項B：正確，《招標投標法》規定，依法必須進行招標的項目，其招標投標活動不受地區或者部門的限制。《招標投標法實施條例》規定，投標人參加依法必須進行招標的項目的投標，不受地區或者部門的限制，任何單位和個人不得非法干涉選項C：錯誤，單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或未劃分標段的同一招標項目投標，所以選項表述不準確，如果劃分了標段，可以參加同一項目不同標段投標選項D：正確《招標投標法實施條例》規定，與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標違反以上規定的，相關投標均無效選項E：正確，符合聯合體投標的規定69．根據《勞動合同法》，用人單位可以與勞動者解除勞動合同的情形有（）A．勞動者被依法追究刑事責任B．勞動者嚴重違反用人單位規章制度C．在規定醫療期內患病D．女職工在哺乳期內E．勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件【答案】ABE【考點】用人單位不得解除勞動合同的情形【解析】《勞動合同法》第42條規定，勞動者有下列情形之一的，用人單位不得依照該法第40條、第41條的規定解除勞動合同：（1）從事接觸職業病危害作業的勞動者未進行離崗前職業健康檢查，或者疑似職業病病人在診斷或者醫學觀察期間的；（2）在本單位患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；（3）患病或者非因工負傷，在規定的醫療期內的；（4）女職工在孕期、產期、哺乳期的；（5）在本單位連續工作滿15年，且距法定退休年齡不足5年的；（6）法律、行政法規規定的其他情形因此，不選CDABE都是用人單位可以解除的情形70．無獨立請求權的第三人，其訴訟權利包括（）A．申請提起訴訟B．申請參加訴訟C．提起反訴D．由法院通知參加訴訟E．申請提起公益訴訟【答案】BD【考點】無獨立請求權的第三人【解析】無獨立請求權第三人無權提出訴訟，但是由于案件處理結果與其有法律上的利害關系，因此，無獨立請求權第三人可以加入到訴訟中，方式包括兩種，申請參加訴訟或由人民法院通知他參加訴訟因此，只能選擇BD71．在建設工程的投標中，關于聯合體投標的描述，正確的有（）A．聯合體各方在同一目標項目中，既可以聯合體名義投標，又可以自己名義投標B．兩個以上的個人可以組建聯合體C．招標人可以強制投標人組成聯合體D．在資格預審前，聯合體可以增加成員E．聯合體各方對中標項目承擔連帶責任【答案】DE【考點】聯合體投標【解析】選項A：錯誤。聯合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯合體投標的，相關投標均無效。選項B：錯誤。兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體，以一個投標人的身份共同投標。選項C：錯誤。招標人不得強制投標人組成聯合體共同投標，不得限制投標人之間的競爭。選項D：正確。資格預審后聯合體增減、更換成員的，其投標無效。選項E：正確。聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。72．下列建設工程安全生產條例中，屬于工程監理單位安全職責的有（）A．審查安全技術措施或專項施工方案B．編制安全技術措施或專項施工方案C．對施工現場安全事故的安全負總責D．對施工安全事故隱患提出整改要求E．出現安全事故，負責成立事故調查組【答案】AD【考點】監理單位的安全生產職責【解析】監理單位的安全生產職責包括三項，即:（一）對安全技術措施或專項施工方案進行審查；（二）依法對施工安全事故隱患進行處理；（三）承擔建設工程安全生產的監理責任選項A：正確選項B：錯誤，編制安全技術措施或專項施工方案是施工單位的安全生產職責選項C：錯誤，對施工現場的安全生產負總責的是施工單位選項D：正確監理單位有權依法對施工安全事故隱患進行處理，包括，工程監理單位在實施監理過程中，發現存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監理單位應當及時向有關主管部門報告選項E：錯誤，出現安全生產事故后，由負責調查的機構組織成立調查組事故調查組由有關人民政府、安全生產監督管理部門、負有安全生產監督管理職責的有關部門、監察機關、公安機關以及工會派人組成，并應當邀請人民檢察院派人參加事故調查組可以聘請有關專家參與調查73．根據《合同法》，免除施工單位違約責任的情形有（）。A．施工單位因安全事故隱患，被監理工程責令暫停施工，致使工期延誤B．因拖欠農民工工資，部分農民工停工抗議，致使工期延誤C．地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加D．由于戰爭，施工單位暫停施工，致使工期延誤E．因延遲履行而遭遇洪水，致使工期延誤【答案】CD【考點】違約責任的免除【解析】違約責任的免責事由包括法定免責事由和約定免責事由法定免責事由僅指不可抗力，約定免責事由由雙方約定本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災害和社會事件，社會事件一般指戰爭等因此，選擇C、D。選項A、B錯誤，非不可抗力，也不是當事人約定的免責事由。選項E：錯誤，當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。74．根據《勞動合同法》，勞務派遣用工崗位具有（）A．替代性B．輔助性C．臨時性D．長期性E．關鍵性【答案】ABC【考點】勞務派遣【解析】《勞動合同法》規定，勞務派遣只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施因此，選擇ABC75．某工程項目未經竣工驗收，發包人擅自使用后樓板裂縫，經鑒定是由于承包人偷工減料造成的關于此項目質量責任的說法，正確的有（）A．未經竣工驗收使用此工程，由發包人承擔全部責任B．承包人在建設工程設計文件規定的合理使用年限內對主體結構承擔民事責任C．承包人應當負責返修，費用由發包人承擔D．造成發包人損失的，承包人不承擔責任E．承包人應當負責返修，費用由承包人承擔【答案】BE【考點】未經竣工驗收擅自使用的處理【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第13條規定，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任本題中，未經竣工驗收，發包人擅自使用，樓板出現裂縫，承保人應負責返修，并承擔質量責任因此BE正確選項A：錯誤，法律規定，建設工程未經竣工驗收發包人擅自使用后，承包人仍應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任，所以，不是不論情形，發包人就應當承擔責任選項CD：錯誤，費用應由承保人承擔，因為樓板出現裂縫系主體工程，所以承保人承擔質量責任，何況還是由于承保人偷工減料造成76．下列各項權利中，屬于施工作業人員安全生產權利的是（）A．檢舉權B．接受安全教育培訓的權利C．危險報告權D．控告權E．批評權【答案】ADE【考點】施工作業人員應當履行的安全生產義務【解析】施工作業人員應當享有的安全生產權利：（一）施工安全生產的知情權和建議權（二）施工安全防護用品的獲得權施工安全防護用品（三）批評、檢舉、控告權及拒絕違章指揮權（四）緊急避險權（五）獲得工傷保險和意外傷害保險賠償的權利（六）請求民事賠償權施工作業人員應當履行的安全生產義務：（一）守法遵章和正確使用安全防護用具等的義務（二）接受安全生產教育培訓的義務選項B和選項C都是義務。（三）施工安全事故隱患報告的義務77．根據《生產安全事故