2025光纖敷設合同第一章工程概況第一條工程名稱、地點及內容1.1工程名稱：光纖敷設工程1.2工程地點：1.3工程內容：光纖敷設及相關配套設施的建設第二條工程規模2.1本工程敷設光纖總長度為公里。2.2本工程涵蓋個光纖接續點的安裝和調試。2.3本工程還將包括個光纖分纖箱的安裝及調試。第二章工程承包范圍第三條承包范圍3.1乙方負責本工程光纖的敷設、接續、測試及調試工作。3.2乙方負責提供并安裝光纖接續點和分纖箱等相關配套設施。3.3乙方負責對整個工程的系統進行測試，確保光纖傳輸性能達到合同要求的標準。第四條承包方式4.1本工程采取總價承包的方式，乙方負責工程的全部工作，包括但不限于光纖敷設、接續、測試、調試及驗收等所有工作內容。4.2承包范圍詳見附件一：光纖敷設工程承包范圍明細表。第三章合同工期第五條工期要求5.1本工程的總工期為日歷天。5.2開工日期：年月日5.3竣工日期：年月日第六條工期順延6.1因甲方原因導致的停工或延誤，工期可以相應順延。6.2因不可抗力因素（如自然災害、戰爭等）導致的停工或延誤，工期可以相應順延。第七條工期延誤的補償7.1乙方因自身原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應支付甲方工期延誤違約金元。7.2如果因乙方原因導致工期延誤超過天，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。第四章質量標準第八條工程質量標準8.1本工程的光纖敷設質量要求符合國家相關標準GB/T-2025《光纖通信系統工程設計規范》。8.2光纖接續點的熔接損耗應小于dB，光纖線路的衰減應小于dB/km。8.3所有光纖接續點和分纖箱的安裝必須符合設計圖紙和相關技術要求。第九條質量檢驗和驗收9.1乙方應在施工過程中進行自檢，并將自檢記錄提交甲方備案。9.2甲方有權對乙方的施工質量進行監督檢查，并提出整改意見。9.3工程竣工后，乙方應按照合同約定的驗收標準進行初步驗收，并將驗收結果提交甲方。9.4甲方應在收到乙方的驗收申請后個工作日內組織驗收。驗收不合格的，乙方應在日內完成整改并重新申請驗收。第五章合同價款及支付方式第十條合同價款10.1本工程的合同總價為人民幣元（大寫：元整）。10.2合同總價包含但不限于光纖敷設、接續、測試、調試、材料采購、人工費用等所有費用。第十一條支付方式11.1預付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預付款，即人民幣元。11.2進度款：工程進度達到%時，甲方支付合同總價的%，即人民幣元。11.3竣工驗收合格后，甲方支付合同總價的%，即人民幣元。11.4質保金：合同總價的%，即人民幣元，作為質保金，質保期滿后無質量問題甲方予以支付。第六章甲方的責任與義務第十二條甲方的責任與義務12.1甲方負責提供工程所需的圖紙、文件和技術資料，并保證其準確性和完整性。12.2甲方負責協調工程涉及的土地征用、拆遷及障礙物清除等工作，為乙方提供良好的施工環境。12.3甲方負責監督乙方的施工進度和質量，并及時提出整改意見。12.4甲方應按合同約定的支付方式和時間支付工程款。12.5甲方負責組織工程的竣工驗收工作，并在驗收合格后及時辦理結算手續。第七章乙方的責任與義務第十三條乙方的責任與義務13.1乙方應按照甲方提供的圖紙、文件和技術要求進行施工，確保工程質量和施工進度。13.2乙方應負責施工過程中的安全管理，制定安全操作規程，確保施工人員的人身安全和財產安全。13.3乙方應按照合同約定的驗收標準進行自檢，并在工程完成后及時申請驗收。13.4乙方應負責工程的售后服務，包括質保期內的維修和更換。13.5乙方應遵守當地的法律法規，文明施工，不得擾民。第八章施工安全第十四條安全管理14.1乙方應嚴格遵守國家和地方的安全生產法規，確保施工安全。14.2乙方應制定完善的安全管理制度和操作規程，并對施工人員進行安全培訓。14.3乙方應為施工人員購買意外傷害保險，并為施工設備購買保險。14.4乙方在施工過程中發生任何安全事故，應立即報告甲方和相關政府部門，并承擔相應的法律責任和經濟責任。第九章材料供應第十五條材料供應15.1本工程所需光纖及相關配套設施由乙方負責采購和供應。15.2乙方采購的材料必須符合國家相關標準和合同要求，并提供相應的質量證明文件。15.3甲方有權對乙方采購的材料進行檢查，不符合要求的材料不得用于工程。第十章驗收及結算第十六條驗收標準16.1本工程的驗收標準按照國家相關標準和合同約定的驗收標準執行。16.2乙方在工程完成后，應及時向甲方提交驗收申請，并提供完整的竣工資料。16.3甲方在收到驗收申請后個工作日內組織驗收，驗收不合格的，乙方應及時整改。第十七條質保期17.1本工程的質保期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。17.2在質保期內，乙方應負責工程的維修和更換，費用由乙方承擔。17.3質保期內因乙方原因導致的問題，甲方有權要求乙方賠償損失。第十八條結算18.1本工程結算以合同約定的總價為基礎，根據實際完成的工程量進行調整。18.2結算完成后，甲方應支付質保金，質保金占合同總價的%。18.3結算單需經甲乙雙方簽字蓋章后方可生效。第十一章違約責任第十九條違約責任19.1乙方因自身原因未能按合同約定的工期完成工程，每延誤一天，乙方應支付甲方違約金元。19.2因乙方原因導致工程質量不合格，乙方應在甲方規定的時間內進行整改，整改不合格的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。19.3甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一天，應支付乙方違約金元。19.4甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議，應協商解決；協商不成的，應向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十二章合同的生效及終止第二十條合同的生效20.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。20.2本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。第二十一條合同的終止21.1本合同因履行完畢終止。21.2本合同因雙方協商一致解除終止。21.3本合同因一方嚴重違約導致的合同解除終止。第十三章爭議解決第二十二條爭議解決22.1本合同在履行過程中發生爭議，雙方應友好協商解決。22.2協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十四章其他條款第二十三條其他條款23.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。23.2